有机肥设备及生产

河南银鸽实业投资股份有限公司200t/d造纸污泥处理工程无道理生物技术股份有限公司改造项目施工合同发包人：河南无道理生物技术股份有限公司承包人：山东宏发重型机械有限公司合同书发包人(全称)：河南无道理生物技术股份有限公司承包人（全称）：山东宏发重型机械有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，明确双方的权利、义务和责任，双方就项目改造事项协商一致，订立本合同。合同文件及解释顺序：合同文件应能相互理解，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：合同履行过程中，发包人与承包人有关工程洽商、变更等明确双方权利义务的协议；施工合同条款及附件；标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。一、宏发简介山东宏发重型机械有限公司地处中国五岳之首——泰山脚下，泰安市高新技术开发区（东区）占地面积40000平方米、建筑面积16000平方米、总资产4800万元。是全国知名的（复合肥、生物有机肥、有机废弃物无害化处理制肥）设备专业成产厂家，全面推行ISO90001-2000质量保证体系管理模式。具备雄厚的技术、冷热加工能力、高素质的员工队伍。下设：CAD设计中心（内设肥料设备研究所）、铸钢分厂、机加分厂、装配分厂、并有10t中频炉、滚齿机、立车、起重、卷板、剪板、超长机加车床等精大稀加工设备100余台套。完善的售前、售后服务水平为客户提供工艺设计、设备制作、安装、调试、人员培训一条龙服务。产品并出口印尼、阿联酋、越南、孟加拉、南韩等国家。二、工程概况2.1麦糠粉碎流程改造；2.2污泥造粒系统改造；技术方案详见合同附件三、承包工程范围及内容：3.1本工程承包范围：即河南无道理生物技术股份有限公司麦糠粉碎系统、中间料仓、配料系统、造粒机、物料输送系统。以上工程项目包含所有材料及设备的工艺布置、基础及土建图纸、委托采供、拆卸、安装、调试及质量保修。期内表现的任何缺陷的修复均有承包人负责。土建工程、设备混凝土基础等有发包人负责。3.2工程内容（详见合同附件1、合同附件2）3.2.1以上2个项目的工艺布置图、土建图、基础图、设备拆卸、安装、调试；3.2.2部分设备交叉点的连接；10.6文明施工10.6.1承包人必须做好施工现场的安全、文明施工，施工现场要求有明显的安全警告标志。10.6.2施工现场不得堆土及建筑垃圾，多余的土方及建筑垃圾及时处理。10.7安全管理按发包人和承包人签定的安全协议执行。10.8承包方人员及材料、车辆、装备等进出发包人厂区必须遵守有关规定。10.9承包人在开工前根据发包人要求报送开工报告和施工组织设计、重大方案及单项安全措施，并按发包人批准的方案组织实施。十一、交工验收本工程联动生产合格后，承包人向发包人提交相关的工程设计资料、相关设备的使用说明书及材料。十二、税费：本工程税费由承包人向发包人开具正规发票。十三、其它约定：13.1发包人向承包人提供工程所需的必须数据及工艺布置要求。13.2发包人为承包人施工人员提供食宿场所，费用乙方自理。13.3发包人负责将电、水、压缩空气等送至承包人的各个用电、水、气点，并提供设备所需要的润滑油，承担试生产所需要的原材料、辅助材料等。13.4承包人为发包人提供改造系统的技术方案、所有设备基础图、平面布置图、给其它相关专业提供一次资料、受托负责所需材料和设施的采供、施工、安装及调试，并保证达到设计技术指标。13.5承包人在调试期间帮助发包人培训操作人员。13.6承包人自行负责施工期间的食宿及交通费。13.7本合同需变更时，有双方以书面形式确认，合同的变更文件与合同具有同等法律效力。13.8项目成功后，成功归双方共有，承包方不得向其它第三方泄露技术和秘密。13.9工程验收考核本合同工程的验收考核按照本合同技术文件（附件1、附件2）执行，调试期内重要指标（附件1、附件2）达到规定的技术要求时，承包方可向业主方提请设备验收。业主在收到验收申请后，应在3天内组织设备联动运行。考核验收由业主主持，邀请相关部门按双方商定的技术文件进行验收，并写出验收报告。验收小组审核合格后的7天内出具验收合格证，承包方向业主方移交全部工程。并以此时作为质保期的开始时间。若验收不合格，则承包人应采取有效措施并在双方商定的时间内达到合同和附件1规定的要求，重新验收。作为改造项目，由于发包人原有设备原因影响，与承包人无关，但承包人有义务帮助发包人整改。如果在合同规定的调试期内，达不到规定的技术要求时，允许承包方有两次的整改机会。十四、争端的解决在合同执行过程中，合同双方发生的任何争端，应首先采用友好协商的方式解决，如协商不成功，双方同意将因本合同及与本合同有关文件而产生的争议向工程所在地人民法院提起诉讼，但在此期间承包人不得以任何理由停工或延误工期。十五、附则合同附件1属本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。十六、合同执行16.1合同一式陆份，发包人肆份，承包人贰份。16.2本合同经双方法人代表或授权委托代理人签字盖章后生效，工程质量保证期满后失效。供方供方（章）：山东宏发重型机械有限公司住所：山东省泰安市文化路2999号法定代表人：委托代表人：电话真户行：泰安市上高农村信用社账号：90902040020100072712邮政编码：271000需方需方（章）：住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户行：账号：邮政编码：鉴（公）证意见鉴（公）证机关（章）经办人：年月日附表1：工程适用规范及验收标准文件名称备注土建结构专业建筑地基与基础工程施工及验收规范GB50202-2002地下工程防水施工及验收规范GB50208-2002砌体工程施工及验收规范GB50203-2002混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2002钢结构工程施工及验收规范GB50205-2001工业炉砌筑工程施工及验收规范GB50211-2004钢结构制作安装施工规程YB9254-95冶金建筑工程质量检验评定标准YBJ232-91工业炉砌筑工程质量检验评定标准GB50309-92管道专业工业金属管道工程施工及验收规范GN50235-9工业金属管道质量检验评定标准JB50184-95机械专业冶金机械设备安装工程质量检验评定标准YB9243-92冶金机械设备安装工程施工及验收规范YBJ208-85压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98电气安装规范电气装置安装工程施工及验收规范GB50254-96建筑电气工程施工质量验收及规范GB50303-2002工业自动化仪表工程施工及验收规范GBJ93-8冶金电气设备安装工程施工及验收规范GBJ217-89附件2：工程质量保修书发包人(全称)：河南无道理生物技术股份有限公司承包人（全称）：山东宏发重型机械有限公司为保证河南无道理生物技术股份有限公司污泥处理系统改造项目在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订本工程质量保修协议。承包人在质量保修期内按照国务院令第279号《建设工程质量管理条例》及双方约定，承担工程质量保修责任。工程质量保修范围和内容质量保修范围包括主体结构工程、双方约定的其它工程、设备安装及电气管线安装工程等。质量保修期质量保修期从工程验收合格并实际交工之日算起，质量保修期发包人、承包人约定为一年。三、质量保修责任1、属于保修范围和内容项目，承包人应在接到修理通知之日后，2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保证费用从质量保证金内扣除。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3、在国家规定的工程合同使用期限内，承包人确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损坏的，承包人应承担损害赔偿责任（该赔偿总额不限于工程总价的3%）。四、质量保证金的支付本工程约定的工程质量保证金为施工合同价款的5%。质量保证金不计算利息。五、质量保证金的返还发包人在质量保证期满后5天内，将剩余保证金返还承包人。六、其他本工程质量保证协议作为施工合同附件，有施工合同发包人承包人双方共同签署。发包人（盖章）承包人（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）委托代理人（签字）年月日年月日 附件3：安全协议书协议条款为贯彻“安全第一、预防为主”的方针和中华人民共和国《安全生产法》，明确双方职责，确保工程施工安全和文明施工，双方在签定本协工程承包合同的同时，须签订本安全施工协议书。本协议经双方协商签定后，共同遵守。签定协议时，发包人与承包人就有关安全事宜，互提要求，经充分协商达成协议，形成协议书，其内容力求具体，责任明确。本协议必须按项填写、盖章，需补充的协议条款内容，不得违背本协议书所列条款的要求。双方责任：发包人和承包人双方要认真贯彻国家和河南省漯河市劳动监察部门制定的有关安全生产、主管部门颁发有关安全生产方针政策，严格执行法律、法规制度等。由于承包人自身原因而发生的事故，承包人承担全部责任和经济损失。承包人必须有安全管理组织体制，指定专人参加施工管理负责安全管理工作。承包人的各类作业人员具有相应的安全技术素质。特种作业人员必须持有特种作业安全操作证，方准上岗。承包人在施工期间，必须遵守甲方厂规厂纪，接受甲方安全管理部门的安全监督、检查，对检查的违规违纪现象，必要时要进行罚款处理。对于查出的危险隐患，承包人必须在限期内整改。承包方人员进入施工现场，劳防用品必须必须按工种需要穿戴整齐。双方人员对现场各类安全防护设施不得擅自拆除、更动，因施工需要拆除的必须采取措施，施工完后立即恢复。在易燃、易爆、有毒有害区域作业，承包人必须严格执行有关专业管理制度，办理有关手续，制定具体的防范措施。承包人在施工中要防地下管线和高压架空电线受损，发现问题当即向发包人提出，采取保护措施后方可继续作业。由于未确认而造成后果的，均由承包人负责。在施工中造成伤亡、火灾等重大事故时，双方在场人员必须及时组织抢救伤员和保护事故现场，并按国家规定及时向上级有关部门报告。发包人与承包人出现立体交叉、相临施工作业时，必须事先由双方项目负责人互相协商，采取可靠安全措施，造成对方人员伤害、物资损失，有肇事方及违反安全措施方负责，并承担一切损失和责任。工程完成后，发包人与承包人项目负责人、施工负责人、双方安全员必须到现场按规定要求进行验收。检查安全防护设施是否符合要求，未经验收，不准试车。承包人对发包人的要求：发包人除工程管理、安全、保卫、消防和质量等管理人员外，其他人员不得进入承包人作业场地，否则发生事故承包人不承担。由于承包人原因造成上述管理人员伤害时，承包人承担责任。开工前，发包人项目部负责人、向施工单位进行安全介绍与安全交底。如作业场地、工具设备、备件存放、废料集中点等施工平面涉及的安全事项。双方增补条款：1.发包人对承包人（若无增补，在本栏填写无增补）2.承包人对发包人（若无增补，在本栏填写无增补）本协议作为本工程合同的附件，具有与工程承包合同同等法律效力。签字盖章后生效。发包人：（负责人签字）（单位公章）承包人：（负责人签字）（单位公章）附件4：消防安全协议河南无道理生物技术股份有限公司污泥处理系统改造项目消防安全协议根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的有关规定，为确保河南无道理生物技术股份有限公司污泥处理系统改造项目施工期间的消防安全，遵照施工现场“谁主管、谁负责”、“谁施工、谁负责”的原则，双方在签订本工程承包合同的同时，均已确认本制度。第1条、本制度适用于进入本工程现场，从事工程建设、设备安装、调试等项目的所有单位和人员。第2条、责任划分：责任区域为本工程项目所有涉及的施工场地及区域。工程建设、设备安装、调试等阶段由承包人负责，工程结束交工后由发包人负责。第3条、双方的职责：一、发包人的职责：1、负责将发包人工程项目属河南省、漯河市及发包人有关消防工作的法规和规章制度向乙方交底；2、负责监督承包人建立工程项目消防安全工作组织结构，配备专、兼职消防管理人员，制定和组织实施消防规章制度和安全操作规程，对工程项目中发生火灾事故的责任人和相关人员实施再教育；3、负责组织施工现场的消防安全拉网检查，及时向承包人指出并督促整改火灾隐患，对不符合发包人消防安全管理规定的行为，有权责令停止作业并责令其整改。二、承包人的职责：1、负责对施工人员的消防安全教育，增强消防安全意识和灭火能力，特殊工种必须经过消防安全专门培训，并持证上岗；2、负责督促所属人员进入现场时，严格执行发包人的消防管理规定，接受发包人的监督和检查，并组织好项目责任区域现场的消防检查，制定相应的安全措施并组织经常性的防火安全检查，及时制止、纠正消防违章行为，积极整改火灾隐患，在火灾隐患为消除之前，应当制定和落实防范措施，保证消防安全；3、按规定在施工现场配置相应的消防器材，设专人负责配置（维修）、维护管理，保证其完备好用。4、负责工程建设、设备安装、调试过程的消防安全和夜间防火巡