绿化工程建设工程施工合同

绿化工程建设工程施工合同合同编号：__________发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，邮箱：[发包方邮箱]。承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，邮箱：[承包方邮箱]。一、合同双方1.发包方名称：[发包方公司名称]，是依法设立并具有独立法人资格的单位，主要从事[发包方主要业务范围]等相关活动。地址：[发包方公司地址]，拥有开展相关业务的必要场地和设施。联系方式：[发包方联系电话]，以便及时沟通和协调合同相关事宜。邮箱：[发包方邮箱]，用于合同文件的往来和信息交流。2.承包方名称：[承包方公司名称]，具备相应的施工资质和丰富的绿化工程施工经验，能够独立承担本合同项下的工程任务。地址：[承包方公司地址]，便于组织施工和管理。联系方式：[承包方联系电话]，保证在施工过程中能够及时响应发包方的要求。邮箱：[承包方邮箱]，用于工程进度报告、变更通知等文件的传递。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]，该工程是一个具有重要意义的绿化工程项目，旨在提升[工程所在地的环境或功能等]。2.工程地点：[具体工程地点]，位于[详细地理位置]，周边环境较为复杂，施工条件具有一定的挑战性。3.工程内容：包括但不限于[列举主要的绿化工程内容，如种植各种植物、铺设草坪、建设景观设施等]，以及相关的土方工程、给排水工程等配套工程。4.工程规模：本工程总面积约为[具体面积]，涉及[具体植物品种及数量等详细规模信息]，工程难度较大，需要精心组织和施工。三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]，承包方应在该日期前做好施工准备工作，保证工程按时开工。2.竣工日期：[具体竣工日期]，承包方应在该日期前完成全部工程内容，并通过竣工验收。3.工期总日历天数：[具体总天数]，如因不可抗力等不可预见的因素导致工期延误，双方应根据相关规定协商确定顺延的工期。四、工程质量1.质量标准：本工程质量应符合国家和地方相关标准及规范的要求，同时应达到发包方的特定质量要求，如植物成活率达到[具体百分比]以上，景观效果达到[具体要求描述]等。2.质量保证措施：承包方应建立完善的质量保证体系，配备专业的质量管理人员，加强施工过程中的质量控制，对每道工序进行严格的检验和验收，保证工程质量符合要求。如发觉质量问题，承包方应及时采取措施进行整改，直至达到合格标准。五、合同价款与支付1.合同价款形式：本合同采用[具体价款形式，如固定总价、单价合同等]，合同总价为[具体金额]，如有变更，按照本合同的变更条款进行调整。2.合同价款金额：[具体金额]，该金额已包含工程所需的全部材料、人工、设备等费用，以及施工过程中的各种税费和管理费等。3.支付方式：预付款：发包方在合同签订后[具体天数]内，向承包方支付合同总价的[具体百分比]作为预付款，用于承包方的前期准备工作。进度款：承包方应按照工程进度提交工程进度报表，发包方在收到报表后[具体天数]内进行审核，确认无误后按照合同约定的比例支付进度款，每次支付的进度款不超过已完工程价款的[具体百分比]。竣工结算款：工程竣工并通过验收后，承包方应在[具体天数]内提交竣工结算资料，发包方在收到资料后[具体天数]内进行审核，确认无误后支付竣工结算款，扣除预付款和已支付的进度款后，支付剩余的工程价款。4.支付时间：各项款项的支付时间应按照上述支付方式的规定执行，如遇法定节假日或休息日，支付时间应相应顺延。六、双方责任与义务1.发包方责任与义务负责提供工程施工所需的场地、水源、电源等必要条件，并保证其符合施工要求。按合同约定及时支付工程款项，如因资金问题导致工程延误，应承担相应的违约责任。委派专人负责工程的监督和管理，及时协调解决施工过程中出现的问题。提供工程设计图纸和相关技术资料，保证其准确性和完整性。2.承包方责任与义务严格按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工，保证工程质量和进度。组建专业的施工队伍，配备必要的施工设备和工具，保证施工安全和文明施工。负责工程施工过程中的安全管理，制定安全施工方案，保证施工人员的人身安全和工程的财产安全。做好施工过程中的资料整理和归档工作，及时向发包方提交工程进度报表、验收申请等相关资料。七、工程变更1.变更范围：包括工程设计变更、工程量变更、工程质量标准变更等，如因发包方原因导致工程变更，应及时通知承包方；如因承包方原因导致工程变更，应经发包方同意后方可进行。2.变更程序：发包方提出工程变更的，应向承包方发出书面通知，说明变更的内容、原因和要求等。承包方收到变更通知后，应在[具体天数]内提交变更方案和报价，经发包方审核同意后实施。如因工程变更导致合同价款增加或减少，双方应根据合同约定的变更价款确定方法进行调整。3.变更价款确定：工程变更价款的确定应按照国家和地方相关规定执行，如无相关规定，可由双方协商确定。如因工程变更导致工期延误，双方应根据合同约定的违约责任条款进行处理。八、竣工验收与结算1.竣工验收条件：工程完工后，承包方应及时组织自检，保证工程质量符合合同要求。自检合格后，应向发包方提交竣工验收申请，并提交相关的工程资料和竣工图纸。发包方收到申请后，应在[具体天数]内组织验收，如验收合格，双方应签署竣工验收报告；如验收不合格，承包方应在规定的时间内整改完毕，再次申请验收。2.竣工验收程序：验收准备：承包方应提前通知发包方验收的时间、地点和参加人员等，做好验收的准备工作。现场验收：发包方组织相关人员对工程进行现场检查和验收，检查工程质量、数量、规格等是否符合合同要求。资料审查：发包方对承包方提交的工程资料和竣工图纸进行审查，保证资料的完整性和准确性。验收结论：根据现场验收和资料审查的结果，发包方出具竣工验收报告，如验收合格，报告中应明确工程质量等级；如验收不合格，报告中应说明不合格的原因和整改要求。3.结算方式：工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定的结算方式进行工程结算。如合同约定采用固定总价合同，结算价款应为合同总价；如合同约定采用单价合同，结算价款应为实际完成的工程量乘以合同单价。4.结算时间：双方应在工程竣工验收合格后[具体天数]内完成工程结算工作，如因双方原因导致结算工作延误，应承担相应的违约责任。九、违约责任1.发包方违约责任：未按照合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应按照未支付款项的[具体百分比]向承包方支付违约金；如逾期超过[具体天数]，承包方有权暂停施工，直至发包方支付全部款项为止。因发包方原因导致工程变更或工期延误的，应承担由此给承包方造成的损失，包括但不限于人工、材料、设备等费用的增加，以及因工期延误导致的承包方的窝工损失等。发包方未按照合同约定提供工程施工所需的场地、水源、电源等必要条件，或未及时协调解决施工过程中出现的问题，导致工程延误或质量问题的，应承担相应的违约责任。2.承包方违约责任：未按照合同约定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工的，应承担违约责任，如返工、整改、赔偿损失等。因承包方原因导致工程变更或工期延误的，应承担由此给发包方造成的损失，包括但不限于人工、材料、设备等费用的增加，以及因工期延误导致的发包方的损失等。承包方在施工过程中违反安全管理规定，导致安全的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。十、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构或法院：如双方选择诉讼解决争议，应向[具体法院名称]提起诉讼；如双方选择仲裁解决争议，应向[具体仲裁机构名称]申请仲裁。十一、其他条款1.合同生效条件：本合同自双方签字（盖章）之日起生效，如双方约定需要办理公证或其他手续的，应在办理完毕相关手