APP客户端开发合同5篇

APP客户端开发合同5篇篇1甲方（客户）：________________注册地：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（开发商）：________________注册地：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方拟委托乙方进行APP客户端的开发工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经过友好协商，达成以下合同条款，以资共同遵守。一、开发内容1.1乙方根据甲方的需求，为甲方开发并设计一款手机APP客户端（以下简称“APP”）。具体功能需求详见附件《功能需求说明书》。二、开发周期与交付2.1开发周期：自本合同签署生效之日起____个工作日内完成。2.2交付物：包括但不限于APP客户端软件、源代码、测试报告、使用说明等。具体细节参见附件《开发计划与时间表》。2.3交付验收标准：乙方按照甲方确认的《功能需求说明书》完成开发，并经过甲方的验收合格。三、费用及支付方式3.1甲方应支付乙方开发费用总计人民币____元（大写：____元整）。3.2支付方式：本合同签署生效后，甲方应按以下方式支付费用：（1）首付款：甲方应在合同签署后____个工作日内支付总费用的____%作为首付款；（2）尾款：乙方完成APP开发并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余款项。四、保密条款4.1双方应严格保密本合同内容以及在本合同执行过程中获知的对方商业秘密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。五、知识产权5.1乙方为本合同项下开发的APP软件的知识产权所有人。5.2甲方享有本合同项下开发的APP软件的使用权，但不得将其用于商业性销售或许可。六、违约责任6.1若因乙方原因未能按照合同约定的时间和要求完成开发任务，乙方应承担违约责任，并支付违约金。具体违约金数额为合同总金额的____%。6.2若因甲方原因导致乙方无法按照合同要求完成开发工作，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。七、争议解决7.1如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。8.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3本合同的附件与正文具有同等法律效力。九、附件篇2甲方（客户）：____________________乙方（开发商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方委托乙方开发APP客户端事宜达成以下协议：一、项目概述1.项目名称：____________________2.项目目标：开发一款符合甲方需求的APP客户端，实现____________________功能。二、合同范围1.乙方应根据甲方的需求进行APP客户端的设计、开发、测试、发布及维护。2.乙方应确保所开发的APP客户端符合甲方的设计要求，并确保在约定的时间内完成。3.乙方应保证所开发的APP客户端的质量，符合相关的技术标准和规范。三、开发周期1.本项目的开发周期为____个月，自合同签订之日起计算。2.如因甲方原因造成开发周期延误，乙方有权顺延开发周期。四、费用及支付方式1.本项目的开发费用为人民币____元。2.甲方应按以下方式支付开发费用：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方____%的开发费用，即人民币____元。（2）项目验收合格后____个工作日内，甲方支付乙方剩余的开发费用，即人民币____元。五、验收标准及方式1.乙方所开发的APP客户端应符合甲方的设计要求及相关的技术标准和规范。2.验收方式为：____________________。3.验收标准详见附件。六、保密条款1.双方应对本合同的内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等予以保密。2.未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露有关本合同的信息。七、违约责任1.若因乙方原因未能在约定的时间内完成项目开发，乙方应承担违约责任，并支付甲方相应的违约金。2.若因甲方原因未能在约定的时间内支付开发费用，甲方应承担违约责任，并支付乙方相应的违约金。3.若因一方泄露对方的商业秘密、技术秘密等造成对方损失的，泄露方应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。3.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（客户）：____________________（盖章）法定代表人：____________________（签字）联系方式：____________________日期：________年____月____日签订地点：____________________篇3甲方（客户）：____________________乙方（开发商）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行APP客户端开发事宜，达成以下协议：一、项目概述1.1乙方将为甲方开发一款移动应用APP，包括iOS和Android两个版本。具体功能需求详见附件一《功能需求说明书》。二、合同金额及支付方式2.1本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。2.2支付方式：甲方应按以下阶段向乙方支付款项：（1）合同签订后5个工作日内，甲方支付乙方总金额的______%作为预付款；（2）APP开发完成并验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。三、开发周期3.1乙方应在收到预付款后______个工作日内完成APP开发，并提交测试版本给甲方。3.2甲方应在收到测试版本后的______个工作日内完成测试，并反馈测试报告给乙方。乙方应在收到测试报告后的______个工作日内完成修复。四、验收标准及方式4.1验收标准：APP应符合《功能需求说明书》的要求，无重大缺陷和漏洞。4.2验收方式：甲方应在收到最终版本后______个工作日内进行验收，并书面确认是否通过验收。五、知识产权及保密条款5.1双方确认，本合同项下开发的APP的知识产权归甲方所有。乙方仅享有为甲方提供服务的权利。5.2双方应对本合同内容、技术资料等保密信息予以严格保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。六、违约责任6.1若因乙方原因未能按时完成开发任务，且未能在约定时间内解决因自身原因造成的重大问题，则视为乙方违约，乙方应退还甲方已支付款项并承担违约责任。6.2若甲方未按约定时间支付款项，则视为甲方违约，乙方有权解除本合同并不承担违约责任。七、争议解决7.1本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（盖章）之日起生效。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（客户）：____________________（盖章）法定代表人：____________________日期：______年______月______日乙方（开发商）：____________________（盖章）法定代表人：____________________日期：______年______月______日篇4甲方（客户）：___________________________注册地：___________________________法定代表人：___________________________乙方（开发商）：___________________________注册地：___________________________法定代表人：___________________________鉴于甲方拟委托乙方进行APP客户端的开发工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经过友好协商，达成如下协议：一、合同目的乙方根据甲方的需求，为甲方开发并定制符合甲方要求的APP客户端软件。具体内容包括但不限于APP的设计、编程、测试、发布及维护。二、项目范围与要求1.乙方需按照甲方提供的具体需求文档进行开发，包括但不限于功能需求、用户界面设计等相关内容。2.乙方在开发过程中应遵循最新的软件开发标准和规范，确保APP的性能、质量和安全性。3.乙方应保证开发的APP在各类相关设备和操作系统上的兼容性和稳定性。三、开发进度与时间表1.双方应共同商定开发进度表，明确各个阶段的时间节点和交付物。2.乙方应按照约定的进度表进行开发工作，如有延期或其他变更，应及时通知甲方并共同协商解决方案。四、知识产权与保密条款1.乙方在开发过程中所产生的所有源代码、设计方案等知识产权归甲方所有。2.双方应对本合同所涉及的所有技术和商业信息予以保密，未经甲方同意，乙方不得泄露或向第三方提供。五、费用与支付方式1.甲方应支付乙方开发费用总计____元人民币。2.双方应约定支付方式和时间节点，例如按阶段支付或按交付物验收合格支付等。六、验收与交付1.开发完成后，乙方应向甲方提交验收申请，并提供相关的技术文档和使用说明。2.甲方有权对开发完成的APP进行验收，并提出改进意见或要求修改。3.验收合格后，乙方应将APP的源代码、数据库等相关资料交付给甲方，并移交相关知识产权。七、售后服务与保障1.乙方在APP开发完成后，应提供一定的免费维护和技术支持服务。2.如因乙方的技术缺陷导致的APP故障或问题，乙方应及时予以解决。八、违约责任与解决方式1.若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。2.若因履行本合同发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为____年。3.未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（客户）：___________________________（盖章）法定代表人：___________________________（签字）日期：_______年______月______日乙方（开发商）：___________________________（盖章）法定代表人：___________________________（签字）日期：_______年______月______日篇5甲方（客户）：________________乙方（开发商）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行APP客户端开发事宜，达成以下协议：一、项目概述1.1项目名称：________________（以下简称“本APP”）。1.2项目目的：________________。二、合同范围及工作内容乙方在本合同的范围内，承担以下工作：需求分析、设计、开发、测试、发布及维护。具体包括但不限于以下内容：（详细列举每一项工作内容）三、合同期限及进度安排本合同自双方签字之日起生效，有效期为______年。项目的进度安排如下：需求确认阶段、设计阶段、开发阶段、测试阶段和交付阶段。各阶段的具体时间节点由双方另行商定并书面确认。四、费用及支付方式4.1本项目的开发费用为人民币______元（大写：______元整）。该费用包括乙方的所有服务费用，除本合同另有约定外，甲方无需支付其他费用。4.2支付方式：甲方应按照以下方式支付费用：（详细描述支付方式）五、知识产权条款5.1本APP的知识产