工期延期补充协议8篇_第1页
工期延期补充协议8篇_第2页
工期延期补充协议8篇_第3页
工期延期补充协议8篇_第4页
工期延期补充协议8篇_第5页
已阅读5页,还剩19页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工期延期补充协议8篇篇1甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,因故未能按时开工或竣工,双方经过协商,达成以下补充协议:一、工程概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.承包范围:_________4.开工日期:原合同开工日期为_________,现因故延期至_________。5.竣工日期:原合同竣工日期为_________,现因故延期至_________。二、双方责任1.甲方责任:(1)确保资金来源合法,支付进度款和结算款。(2)协调其他施工单位与乙方的工作关系。(3)确保施工用水、用电、材料供应等。(4)及时提供设计图纸和技术资料。2.乙方责任:(1)按照合同约定完成施工任务。(2)确保施工质量符合相关标准。(3)做好施工记录,及时提交验收资料。(4)遵守施工现场的安全、环保等规定。三、违约责任1.甲方违约责任:(1)未能按时支付进度款或结算款,需按日向乙方支付违约金,违约金按应付金额的万分之五计算。(2)未能提供必要的水、电、材料等,需承担相应的赔偿责任。2.乙方违约责任:(1)未能按时完成施工任务,需按日向甲方支付违约金,违约金按应付金额的万分之五计算。(2)施工质量不符合相关标准,需承担相应的赔偿责任。四、争议解决1.协商和解:双方发生争议时,应首先通过友好协商解决。2.调解:协商不成的,可向当地建设主管部门或相关行业协会申请调解。3.仲裁:调解不成的,可向当地仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力,双方应履行仲裁裁决。4.诉讼:仲裁不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼。诉讼期间,双方应继续履行原合同和本补充协议的其他条款。五、其他条款1.合同生效:本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。2.合同变更:如需变更本补充协议,双方应协商一致,并签订书面变更协议。变更协议与本补充协议具有同等法律效力。3.合同终止:若因不可抗力或双方协商一致的,可以终止本补充协议。合同终止后,双方应友好协商解决相关事宜。4.争议解决条款的独立性:本补充协议中的争议解决条款具有独立性,不受其他条款的影响。即使其他条款无效或解除,争议解决条款仍然有效。5.法律适用和管辖:本补充协议受中华人民共和国法律法规的管辖,双方同意由甲方所在地人民法院管辖相关争议案件。6.合同份数:本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。7.其他未尽事宜:双方同意将其他未尽事宜交由双方协商确定和解决。协商不成的,按照相关法律法规和司法解释处理。若相关法律法规和司法解释未作规定的,按照公平、公正、合理原则处理。8.其他特别约定:_________(具体约定根据工程实际情况填写)。9.双方签字或盖章:甲方(签字/盖章):_________;乙方(签字/盖章):_________.篇2甲方(建设单位):XXXX有限公司乙方(施工单位):XXXX建筑公司鉴于乙方在施工过程中遇到工期延误的情况,为了确保工程的顺利进行,经双方友好协商,达成如下补充协议:一、工程概况本工程位于XXXX,是一座大型商业综合体项目。项目包括商业中心、办公楼、酒店等多个建筑单体,总建筑面积达到XX平方米。乙方负责其中的商业中心和办公楼的施工建设。二、工期延误情况由于多种原因,包括但不限于设计变更、材料供应不及时、施工许可办理延误等,导致乙方在施工过程中遇到了工期延误。目前,乙方已经完成了XX%的工程量,但预计整个工程完工时间将推迟XX个月。三、补充协议内容1.工期延期时间:经双方协商,整个工程完工时间将推迟XX个月,即从原定的XXXX年XX月XX日延长至XXXX年XX月XX日。2.延期责任:乙方承担工期延误的主要责任,包括但不限于加快施工进度、优化施工方案、加强材料供应等措施,确保在延期时间内完成全部工程量。3.甲方支持:甲方将提供必要的支持和协助,包括但不限于设计支持、材料供应、施工许可办理等,以确保乙方的施工进度。4.验收与交接:在延期结束后,乙方将组织验收工作,确保工程质量符合设计要求和施工规范。验收合格后,双方将进行工程交接,甲方将正式接管工程。四、违约责任1.若乙方未能按照补充协议约定的工期完成工程,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金金额为合同总金额的XX%。2.若甲方未能按照补充协议约定提供必要的支持和协助,导致乙方无法按时完成工程,甲方将承担相应的违约责任。五、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。2.本补充协议未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。3.本补充协议一式四份,甲乙双方各执两份,以资证明。甲方(签字/盖章):XXXX有限公司乙方(签字/盖章):XXXX建筑公司日期:XXXX年XX月XX日篇3甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方与乙方签订的施工合同(以下简称“原合同”)中工期延期事宜,达成如下补充协议:一、原合同概况原合同双方于_____年_____月_____日签订,合同编号为_____,项目名称为_____,合同总金额为_____元,约定工期为_____天。二、工期延期原因及时间由于以下原因,导致乙方无法按照原合同约定的工期完成施工任务:_____。经双方协商,决定将工期延期至_____年_____月_____日。三、补充协议内容1.乙方承诺在延期后的工期内完成施工任务,并确保施工质量符合原合同及国家相关标准。2.甲方同意将工期延期至上述日期,并同意乙方在延期期间采取必要的措施保证施工进度和质量。3.乙方应在延期后的工期内制定详细的施工计划,并提交甲方审核。甲方应在收到施工计划后7个工作日内审核完毕并书面回复乙方。4.乙方应确保施工现场的安全和文明施工,遵守甲方的现场管理规定。如因乙方原因造成的事故或违规行为,乙方应承担全部责任。5.甲方应按时向乙方支付原合同约定的款项,确保施工进度不受影响。如因甲方原因造成付款延误,甲方应承担相应的违约责任。6.双方同意将原合同中的争议解决条款修改为:如双方在执行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。补充协议与本协议的条款具有同等法律效力。四、生效条件及时间本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。本协议生效后,原合同继续有效,但原合同的工期条款以本协议为准。甲方(签字/盖章):_________日期:_____年_____月_____日乙方(签字/盖章):_________日期:_____年_____月_____日篇4甲方(建设单位):XXX,地址:XXXX,法定代表人:XXX,联系电话:XXXX。乙方(施工单位):XXX,地址:XXXX,法定代表人:XXX,联系电话:XXXX。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就甲方建设的XX项目(以下简称“本项目”)工期延期事宜,达成如下补充协议:一、项目概况本项目位于XXXX,主要内容为XXXX。项目总工期为XX个月,自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。二、工期延期原因及影响由于以下原因,导致项目工期无法按原计划完成:1.地质条件复杂,超出设计预期;2.施工材料供应不及时;3.施工队伍调配问题;4.其他不可抗力因素。上述原因对项目工期产生了严重影响,可能导致项目无法按时交付使用。为此,甲乙双方经过协商,决定对项目工期进行延期。三、工期延期方案1.工期延期时间:自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,共计XX个月。2.延期期间,乙方应采取有效措施,确保施工质量和安全,避免因工期延期导致的其他损失。3.甲方应积极配合乙方,提供必要的支持和保障,确保工期延期顺利进行。四、双方权利和义务1.甲方应按照合同约定,及时支付乙方工程款,确保乙方正常开展施工工作。2.乙方应严格按照合同约定,保质保量完成施工任务,确保项目按时交付使用。3.双方应加强沟通和协调,共同解决施工过程中遇到的问题和困难。4.乙方应在工期延期结束后,及时向甲方提交延期期间的施工报告和总结,以便甲方了解项目进展情况。五、违约责任1.若甲方未按照合同约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期利息。2.若乙方未按照合同约定完成施工任务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。3.双方应严格遵守合同约定,任何一方违约,均应承担相应的法律责任。六、争议解决1.本补充协议的履行过程中,如双方发生争议或纠纷,应首先通过友好协商解决。2.若协商无果,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间,除涉及争议部分外,其他合同条款仍应继续履行。七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期与主合同相同。2.本补充协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。3.未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方(盖章):XXX日期:XXXX年XX月XX日乙方(盖章):XXX日期:XXXX年XX月XX日篇5甲方:XXX(以下简称甲方)乙方:XXX(以下简称乙方)鉴于甲方因不可抗力事件导致工期延期,现经双方友好协商,达成如下补充协议,以共同遵守。一、延期原因及影响因不可抗力事件的影响,甲方所承接的XXX项目(以下简称“项目”)工期不得不延期。该事件导致甲方在人力、物力和财力等方面出现严重困难,无法按照原计划完成项目。此情况对乙方的利益也产生了实质性影响,因此,双方经协商一致,决定签订本补充协议。二、补充协议的目的和宗旨本补充协议的目的是为了明确双方的权利和义务,确保项目能够顺利进行,并保障双方的合法权益。宗旨在于共克时艰,互相理解,协商解决工期延期问题,并继续履行原合同中的其他义务。三、具体内容1.工期延期时间:自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止,共计XX个月。2.双方权利和义务:-甲方应确保在延期期间内采取有效措施,尽快恢复项目进度,并按照调整后的工期完成项目。-乙方应给予甲方必要的理解和支持,协助甲方解决延期期间可能遇到的问题,并确保项目顺利进行。3.违约责任:-若甲方在延期期间内未能采取有效措施恢复项目进度,或者未能按照调整后的工期完成项目,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿由此给乙方造成的损失。-若乙方在延期期间内未能给予甲方必要的理解和支持,或者未能协助甲方解决延期期间可能遇到的问题,乙方也应承担相应的违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。4.争议解决:-双方在履行本补充协议过程中发生争议的,应首先通过友好协商解决。若协商无果,任何一方均可将争议提交仲裁机构仲裁。-仲裁裁决具有最终效力,双方必须遵守。四、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期与原合同相同。2.本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。3.未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本补充协议具有同等法律效力。甲方(盖章):XXX日期:XXXX年XX月XX日乙方(签字):XXX日期:XXXX年XX月XX日篇6甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,鉴于甲方与乙方于_____年_____月_____日签订的施工合同(以下简称“原合同”),因故不能按原合同约定的工期完成施工任务,经双方友好协商,达成如下补充协议:一、原合同概况1.工程名称:_________2.工程地点:_________3.工程造价:_________4.工期要求:原合同约定工期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。二、延期原因及时间1.延期原因:由于不可抗力因素,导致乙方无法按原合同约定的工期完成施工任务。具体不可抗力因素包括:_________。2.延期时间:根据现场实际情况及不可抗力因素,预计工期延期至_____年_____月_____日。三、补充协议内容1.甲方同意乙方将工期延期至_____年_____月_____日,并同意乙方在延期期间内完成施工任务。2.乙方在延期期间内,应继续按照原合同约定的质量标准和要求,完成施工任务。如因不可抗力因素导致施工质量受到影响,乙方应及时向甲方说明情况,并采取相应的补救措施。3.甲方在延期期间内,应继续履行原合同约定的义务,包括支付款项、提供必要的技术支持和现场协调等。4.乙方在延期期间内,应加强与甲方的沟通和协作,确保施工任务的顺利完成。5.如因不可抗力因素导致施工任务无法按时完成,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的实际损失。四、其他条款1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份。3.本补充协议内容与原合同内容不一致的,以本补充协议内容为准。4.如因本补充协议引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方(发包方):_________(签字盖章)乙方(承包方):_________(签字盖章)日期:_____年_____月_____日篇7甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,鉴于甲乙双方于_____年_____月_____日签订的施工合同(以下简称“原合同”),因故无法按时完工,经甲乙双方友好协商,达成以下补充协议:一、协议背景1.原合同基本情况:原合同约定的工程名称为_____,工程地点为_____,承包范围为_____,开工日期为_____年_____月_____日,竣工日期为_____年_____月_____日,合同总价为_____元。2.延期原因:因_____,导致工程无法按时完工。经甲乙双方协商,同意将竣工日期延期至_____年_____月_____日。二、补充协议内容1.延期工期:本次延期工期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,共计_____天。2.延期费用:本次延期费用为_____元,由乙方承担。乙方需在延期开工前向甲方支付延期费用。3.工程质量:乙方在延期施工过程中,需确保工程质量符合原合同约定及相关法律法规的规定。如因乙方原因导致工程质量不符合要求,乙方需承担相应的法律责任。4.安全生产:乙方在延期施工过程中,需严格遵守安全生产的相关规定,确保施工现场的安全生产。如因乙方原因导致安全事故的发生,乙方需承担相应的法律责任。5.合同价款调整:本次延期施工完成后,如因延期施工导致工程成本增加,经甲乙双方协商,可对原合同价款进行调整。具体调整方案需双方书面确认。三、违约责任1.乙方如未能在延期开工前向甲方支付延期费用,需承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如在延期施工过程中未能确保工程质量符合原合同约定及相关法律法规的规定,需承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。3.乙方如在延期施工过程中未能遵守安全生产的相关规定,导致安全事故的发生,需承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。四、争议解决1.如因本协议引起的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间,除涉及争议的部分外,其他部分仍应继续履行。五、其他条款1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜,可由甲乙双方协商补充。协商补充的条款与本协议具有同等法律效力。甲方(发包方):_________(签字盖章)日期:_____年_____月_____日乙方(承包方):_________(签字盖章)日期:_____年_____月_____日篇8甲方(建设单位):XXXX有限公司乙方(施工单位):XXXX建筑公司根据甲乙双方之前签订的《建设工程施工合同》,现因工期延期事宜,经双方友好协商,达成如下补充协议:一、工期延期原因及说明1.延期原因:由于乙方在施工过程中遇到不可预见的困难,导致工期无法按照原计划完成。具体包括但不限于以下因素:-施工场地存在地质条件复杂,需要进行额外的地基处理。-施工过程中遇到恶劣天气,如连续暴雨、大风等,影响施工进度。-施工材料供应不及时,影响施工连续性。2.延期说明:在充分考虑以上因素后,经双方协商,确定工期延期时间为原合同工期的10%,即从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。二、补充协议内容1.工期延期:甲方同意乙方工期延期的请求,并将相应调整合同工期

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论