dr机房施工合同范例

dr机房施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行DR机房施工事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方DR机房施工工程

1.2工程地点：甲方指定地点

1.3工程规模：详见附件一《工程量清单》

1.4工程工期：自合同签订之日起，共计____个月。

二、工程内容

2.1乙方负责甲方DR机房施工，包括但不限于：设备安装、调试、验收等。

2.2乙方应按照甲方要求，严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工。

2.3乙方应确保工程质量，不得出现安全事故。

三、合同价款及支付方式

3.1本合同总价为人民币____元整（大写：____元整）。

3.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价____%作为预付款；

（2）工程完工后，甲方验收合格，支付乙方合同总价____%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价____%作为竣工款；

（4）质保期满后，甲方支付乙方合同总价____%作为质保金。

四、工程进度及验收

4.1乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，并按时提交相关验收资料。

4.2甲方有权对工程进度进行监督，并对工程质量进行验收。

4.3工程验收合格后，甲方应在____日内支付乙方进度款。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金。

5.3甲方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付合同总价____%的违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

7.3附件：

附件一：工程量清单

附件二：工程图纸

附件三：设备清单

附件四：施工方案

附件五：质量保证书

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障其DR机房施工质量与进度，特邀请乙方（以下简称“乙方”）担任施工总承包方，并委托丙方（以下简称“丙方”）作为第三方监理单位对施工过程进行监督与验收。三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方DR机房施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方DR机房施工工程

1.2工程地点：甲方指定地点

1.3工程规模：详见附件一《工程量清单》

1.4工程工期：自合同签订之日起，共计____个月。

二、工程内容

2.1乙方负责甲方DR机房施工，包括但不限于：设备安装、调试、验收等。

2.2乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量与进度。

2.3丙方负责对乙方施工过程进行监督与验收，确保施工质量符合甲方要求。

三、丙方职责与权利

3.1丙方有权对乙方施工过程进行不定期的现场检查，发现问题及时通知乙方整改。

3.2丙方有权对乙方提交的施工方案、进度报告等进行审核，并提出改进意见。

3.3丙方有权对施工质量进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。

3.4丙方有权要求乙方提供相关技术资料，用于工程质量评估。

四、合同价款及支付方式

4.1本合同总价为人民币____元整（大写：____元整）。

4.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价____%作为预付款；

（2）工程完工后，甲方验收合格，支付乙方合同总价____%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价____%作为竣工款；

（4）质保期满后，甲方支付乙方合同总价____%作为质保金。

五、甲方权益与责任

5.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间节点完成工程进度，确保工程按时交付。

5.2甲方有权要求丙方对施工过程进行严格监督，确保施工质量符合要求。

5.3甲方有权要求乙方提供相关技术资料，用于工程质量评估。

5.4甲方有权对乙方提交的施工方案、进度报告等进行审核，并提出改进意见。

六、乙方违约及限制条款

6.1乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一日，应向甲方支付合同总价____%的违约金。

6.2乙方施工过程中出现安全事故，应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

6.3乙方违反国家相关法律法规和行业标准，应承担相应法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

6.4乙方在施工过程中不得擅自变更施工方案，如需变更，应经甲方同意。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

九、第三方介入的意义与目的

9.1第三方介入有助于确保施工质量与进度，降低甲方风险。

9.2第三方监理单位的专业监督有助于提高施工效率，降低施工成本。

9.3第三方介入有助于规范施工行为，确保施工过程符合国家相关法律法规和行业标准。

十、甲方为主导的目的与意义

10.1甲方作为业主方，对DR机房施工质量与进度有更高的要求。

10.2甲方通过主导合同条款，确保其权益得到充分保障。

10.3甲方通过主导合同条款，推动乙方和丙方更好地履行各自职责，共同完成DR机房施工任务。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业DR机房施工企业，甲方（以下简称“甲方”）为寻求高质量DR机房施工服务，特邀请丙方（以下简称“丙方”）作为第三方监理单位对施工过程进行监督管理。三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方DR机房施工事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：甲方DR机房施工工程

1.2工程地点：甲方指定地点

1.3工程规模：详见附件一《工程量清单》

1.4工程工期：自合同签订之日起，共计____个月。

二、工程内容

2.1乙方负责甲方DR机房施工，包括但不限于：设备安装、调试、验收等。

2.2乙方应严格按照国家相关法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量与进度。

2.3丙方负责对乙方施工过程进行监督与验收，确保施工质量符合甲方要求。

三、丙方职责与权利

3.1丙方有权对乙方施工过程进行不定期的现场检查，发现问题及时通知乙方整改。

3.2丙方有权对乙方提交的施工方案、进度报告等进行审核，并提出改进意见。

3.3丙方有权对施工质量进行验收，验收合格后方可进行下一道工序。

3.4丙方有权要求乙方提供相关技术资料，用于工程质量评估。

四、乙方权益与责任

4.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间节点支付工程款项。

4.2乙方有权要求丙方提供必要的施工便利，包括但不限于：现场通行、临时用电等。

4.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于：图纸、设备等。

4.4乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的支持，包括但不限于：技术指导、人员配合等。

五、合同价款及支付方式

5.1本合同总价为人民币____元整（大写：____元整）。

5.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价____%作为预付款；

（2）工程完工后，甲方验收合格，支付乙方合同总价____%作为进度款；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价____%作为竣工款；

（4）质保期满后，甲方支付乙方合同总价____%作为质保金。

六、甲方违约及限制条款

6.1甲方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付合同总价____%的违约金。

6.2甲方违反国家相关法律法规和行业标准，应承担相应法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

6.3甲方未按合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方赔偿因此造成的损失。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

8.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

九、乙方为主导的目的与意义

9.1乙方作为施工方，对施工过程有更深入的了解，主导合同条款有助于保障其权益。

9.2乙方通过主导合同条款，可以更好地协调丙方的工作，确保