农村风景名胜区建设工程施工合同

第第页合同编号:________农村风景名胜区建设工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同主体为甲方（农村风景名胜区管理部门）与乙方（施工单位），双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就农村风景名胜区建设工程施工事宜达成如下协议：1.甲方为农村风景名胜区管理部门，负责该区域的规划、建设和管理工作；2.乙方为具有相应资质的施工单位，负责农村风景名胜区建设工程的施工任务；3.本合同目的在于明确甲乙双方的权利义务，确保农村风景名胜区建设工程的顺利进行，实现双方共赢。二、价格、支付方式1.合同价格：乙方施工农村风景名胜区建设工程的总金额为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。该价格包含但不限于施工材料、人工、机械、运输、管理及合理利润等费用。2.支付方式：a.合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款；b.乙方完成工程进度达到设计要求的50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；c.乙方完成工程进度达到设计要求的80%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；d.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%作为尾款；e.甲方支付乙方款项时，乙方应相应的发票和验收报告。所有款项支付应以人民币结算。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务；b.甲方应按合同约定的时间支付乙方工程款项；c.甲方应负责协调处理施工过程中出现的土地、水源、电力等外部问题；d.甲方应确保施工现场的安全，对乙方施工人员必要的安全培训和防护措施。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照甲方要求的时间、质量、标准完成施工任务；b.乙方应确保施工过程中不损害农村风景名胜区的生态环境和景观；c.乙方应遵守施工现场的安全规定，对施工人员进行安全教育和培训；d.乙方应按照合同约定向甲方施工进度报告和工程结算报告；e.乙方在施工过程中发现的问题应及时通知甲方，并采取相应措施解决。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工质量符合国家相关标准和规范，确保工程质量达到设计要求；b.乙方应对施工过程中出现的质量问题负责，并在接到甲方通知后及时进行整改；c.工程竣工验收合格后，乙方应至少一年的免费保修服务，保修期内出现质量问题由乙方负责修复；d.保修期满后，甲方如需乙方继续维修服务，双方可另行协商费用。2.服务要求：a.乙方应配备足够的施工人员和设备，确保施工进度；b.乙方应按照甲方要求，及时施工图纸、技术资料等相关文件；c.乙方应定期向甲方汇报施工进度，确保工程按期完成；d.乙方在施工过程中应尊重当地风俗习惯，保护环境，减少对周边居民的影响。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的内容和时间节点履行各自的义务；b.乙方应按照甲方的施工图纸和设计要求进行施工，未经甲方同意，不得擅自更改设计；c.任何一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；d.合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法履行或需变更，双方应及时协商解决。2.变更：a.任何一方要求变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致后书面确认；b.合同变更不得降低工程质量，且变更后的合同金额应重新计算；c.合同变更后，双方应按照变更后的内容继续履行合同；d.因变更产生的额外费用和工期延长，由双方协商分担。六、保密条款1.双方对本合同内容以及在农村风景名胜区建设工程施工过程中所获得的商业秘密、技术秘密、市场信息等，负有保密义务。2.保密信息包括但不限于以下内容：a.双方在合同履行过程中产生的技术图纸、设计文件、施工方案等；b.双方在谈判、签订和履行合同过程中交换的任何信息；c.任何一方因合同履行而获得的关于对方财务状况、经营策略、客户信息等非公开信息。3.保密期限：自合同签订之日起至合同终止后的五年内，双方均应履行保密义务。4.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。5.如因法律要求或法院、仲裁机构等有权机关的指令而需披露保密信息，披露方应事先通知对方，并确保所披露信息仅限于必要的范围和程度。6.违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中的其他条款。4.双方同意在争议解决过程中遵守相关法律法规，尊重司法程序，不得采取任何可能损害对方权益的行为。5.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费用、律师费用等，由败诉方承担，除非法律法规另有规定或双方另有约定。6.本合同争议解决方式为最终解决方式，双方均应遵守并执行法院的最终判决。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程图纸、技术规范、施工组织设计等。2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的施工期限。3.合同解除：除本合同约定的解除条件外，任何一方不得擅自解除合同。如一方违约，守约方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。4.合同修改：本合同任何条款的修改，均需以书面形式并由双方签字盖章后生效。5.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同终止。合同终止后，双方应按合同约定办理结算手续。6.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。8.合同签署：本合同自双方代表签字盖章之日起生效，代表签字需加盖单位公章。九、合同签署1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.甲方代表（签名）：____________________乙方代表（签名）：____________________3.甲方单位盖章：_____