工程承包合同承诺书

工程承包合同承诺书合同编号：__________地址：____________________联系人：_________________联系电话：________________地址：____________________联系人：_________________联系电话：________________第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______1.5工程合同总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元第二条工程承包方式2.1乙方按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸和施工方案进行施工。2.2乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成本工程。2.3乙方应确保本工程符合国家及行业的相关规范和标准。第三条工程进度及质量要求3.1工程进度：乙方应按照甲方提供的工程进度计划表进行施工，确保按时完成各阶段施工任务。3.2工程质量：乙方应保证本工程质量达到国家及行业的相关标准，确保工程安全、可靠、美观。第四条工程款项支付4.1甲方按照工程进度支付乙方工程款项，具体支付方式如下：4.1.1工程开工前支付合同总价_______%的预付款；4.1.2工程进度达到_______%时支付合同总价_______%的进度款；4.1.3工程验收合格后支付合同总价_______%的尾款。4.2乙方应按照甲方要求提供相应的发票和结算资料，甲方在收到乙方提供的资料后_______个工作日内支付相应款项。第五条工程变更及索赔5.1工程变更：如甲方提出工程变更，乙方应根据甲方的变更要求及时调整施工方案，并书面通知甲方。5.2索赔：如乙方因甲方原因导致工程进度延误或经济损失，乙方有权向甲方提出索赔。双方应友好协商解决，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条违约责任6.1乙方未能按照合同约定完成工程进度或工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×_______%。6.2甲方未能按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×_______%。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第八条争议解决8.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并支付完毕尾款之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.明确合同主体：合同中应清晰标注甲乙双方的名称、地址、联系人及联系电话，确保合同义务和权利的明确履行主体。2.工程细节描述：工程名称、地点、内容、规模和合同总价等关键信息应详尽无误，避免日后因信息不明确而产生的纠纷。3.承包方式及质量标准：合同中应明确乙方承包的方式以及需要达到的质量标准，包括遵循的规范和标准，确保工程质量符合要求。4.进度与款项支付：应明确工程进度计划及款项支付的具体条件、时间、比例，保障双方的权益。5.工程变更与索赔：合同中应有关于工程变更和索赔的具体条款，以便在实际情况发生变化时，双方有据可依。6.违约责任：合同应明确双方在违反合同条款时的责任和违约金计算方式，以约束双方行为。7.保密条款：涉及商业秘密、技术秘密等敏感信息的保护，双方都应严格遵守。8.争议解决：合同中应提供明确的争议解决方式，包括协商和诉讼的途径。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，双方应保持沟通，对出现的问题尽量通过协商方式解决。2.法律途径：如协商不成，可依据合同中的争议解决条款，向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.承包人（Contractor）：指合同中承担工程建设和施工任务的乙方。2.发包人（Principal）：指委托他人进行工程建设的甲方。3.预付款（AdvancePayment）：合同中约定在工程开工前支付给承包人的一部分款项。4.进度款（ProgressPayment）：根据工程进度按照约定比例支付给承包人的款项。5.尾款（FinalPayment）：工程验收合格后支付给承包人的一笔款项。6.违约金（LiquidatedDamages）：合同中约定的一方违约时需支付给另一方的赔偿金。7.商业秘密（TradeSecret）：不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性，并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。8.诉讼（Lawsuit）：指合同双方因合同争议而向法院提起的司法诉讼程序。特殊情况及补充条款：1.灾后重建项目补充条款：考虑到灾后重建的特殊性，双方同意在合同中加入紧急响应条款，确保乙方能在灾害发生后立即启动重建工作，并且甲方应提供必要的支持与协助。2.环保要求严格的工程补充条款：鉴于环保要求，乙方需在施工过程中严格遵守环保法规，采取有效措施保护环境，如遇环保问题，乙方应立即整改，并承担相应责任。3.涉及文化遗产保护的工程补充条款：乙方在施工过程中应尊重并保护现场的文化遗产，如发现任何文物，应立即停止施工并报告甲方，共同协商保护措施。4.跨国工程项目补充条款：由于跨国工程的复杂性，双方同意在合同中加入跨国法律法规遵守条款，确保工程符合当地和国际法律要求。5.政府资助的公共项目补充条款：乙方应保证工程透明度，接受甲方及相关部门的监督，确保工程资金合理使用，符合政府资助的要求。合同所需附件列表：1.甲方授权书：证明甲方有权签署此合同的法律文件。2.乙方资质证书：证明乙方具有承担本工程的专业资质。3.工程设计文件：包括施工图纸、方案等，供乙方参考和执行。4.工程预算表：详细列出工程所需材料、人工、机械等成本。5.施工进度计划表：乙方制定的施工进度计划，供甲方监督。6.环保评估报告：如工程涉及环保要求，需提供相关评估报告。7.安全评估报告：评估工程