建设工程安全生产管理协议书(样本)8篇

建设工程安全生产管理协议书(样本)8篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就建设工程安全生产管理达成如下协议：一、协议目标1.甲方和乙方应本着“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，共同做好建设工程安全生产管理工作。2.通过本协议的实施，加强建设工程安全生产管理，保障施工现场作业人员的安全与健康，促进工程顺利进行。二、甲方职责1.甲方应建立健全安全生产管理制度，明确各级管理人员和操作人员的安全生产职责。2.甲方应加强对乙方的安全生产管理，定期组织安全生产检查和专项整治活动。3.甲方应及时向乙方传达上级有关安全生产法律法规和规定，并监督乙方执行情况。4.甲方应按规定为施工作业人员提供必要的安全防护用品，并监督使用情况。5.甲方应建立健全安全生产应急预案，提高应对突发事件的能力。三、乙方职责1.乙方应建立健全安全生产管理制度，明确各级管理人员和操作人员的安全生产职责。2.乙方应加强施工过程中的安全生产管理，落实各项安全防护措施。3.乙方应定期组织安全生产教育和培训，提高施工作业人员的安全意识和操作技能。4.乙方应按规定为施工作业人员提供必要的安全防护用品，并监督使用情况。5.乙方应建立健全安全生产应急预案，提高应对突发事件的能力。四、具体约定1.甲方和乙方应共同制定施工现场安全生产管理规定，明确施工现场的安全生产要求。2.甲方和乙方应共同制定施工机械设备安全操作规程，确保施工机械设备的安全运行。3.甲方和乙方应共同制定施工临时用电安全规范，保障施工用电安全。4.甲方和乙方应共同制定高处作业、吊装作业等高风险作业的安全操作规程，确保作业安全。5.甲方和乙方应共同制定应急预案，明确应对突发事件的组织、程序、措施等。五、违约责任1.甲方和乙方应本着诚实守信的原则履行本协议。如一方违约，应承担相应的违约责任。2.因违约造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决1.甲方和乙方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。2.在争议解决过程中，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他部分。七、附则1.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。3.双方应认真履行本协议，确保建设工程的顺利进行。如有违反协议约定的情况，违约方应承担相应的法律责任。篇2甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，为确保建设工程施工安全，特签订本协议。一、协议目的明确甲乙双方的安全生产责任，规范建设工程施工过程中的安全生产管理，确保施工过程中的安全与健康。二、协议适用范围适用于_________工程的施工过程中。三、协议期限自协议签订之日起至工程竣工验收之日止。四、双方的安全生产责任1.甲方责任（1）建立健全安全生产管理制度和操作规程，确保施工过程中各项安全管理制度得到有效执行。（2）设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，负责对施工过程中的安全生产进行监督、检查。（3）为乙方提供必要的安全生产培训和教育，提高乙方的安全生产意识和技能。（4）为乙方提供必要的安全防护用品和设备，确保乙方在施工过程中得到必要的安全保障。（5）制定应急预案，确保在发生安全事故时能够迅速有效地应对。2.乙方责任（1）严格遵守安全生产管理制度和操作规程，确保施工过程中的安全与健康。（2）设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，负责对本单位施工过程中的安全生产进行监督、检查。（3）为施工人员提供必要的安全生产培训和教育，提高施工人员的安全生产意识和技能。（4）为施工人员提供必要的安全防护用品和设备，确保施工人员在施工过程中得到必要的安全保障。（5）制定应急预案，确保在发生安全事故时能够迅速有效地应对。五、安全生产管理要求1.甲乙双方应建立健全安全生产管理制度和操作规程，并确保各项安全管理制度得到有效执行。2.甲乙双方应设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，负责对施工过程中的安全生产进行监督、检查。3.甲乙双方应为施工人员提供必要的安全生产培训和教育，提高施工人员的安全生产意识和技能。4.甲乙双方应为施工人员提供必要的安全防护用品和设备，确保施工人员在施工过程中得到必要的安全保障。5.在施工过程中发生安全事故时，甲乙双方应立即启动应急预案，组织人员疏散和救援工作。同时，应及时向相关部门报告事故情况，配合相关部门进行事故调查和处理。六、违约责任1.甲乙双方违反本协议规定，未履行相应安全生产责任的，应承担相应的法律责任。具体包括：未建立健全安全生产管理制度和操作规程的；未设立安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的；未为施工人员提供必要的安全生产培训和教育的；未为施工人员提供必要的安全防护用品和设备的；在发生安全事故时未能及时有效地应对的。2.因甲乙双方违反本协议规定，导致施工过程中的安全事故的，应承担相应的赔偿责任和其他法律责任。具体赔偿责任应根据事故情况和损失程度进行确定。其他法律责任包括但不限于行政处罚和刑事责任等。但需注意，如果安全事故是由于不可抗力或其他非甲乙双方原因导致的事故除外。篇3甲方（发包人）：XXXX有限公司乙方（承包人）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就建设工程安全生产管理达成如下协议：一、协议目的甲乙双方本着“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，签订本协议，明确双方的安全生产权利和义务，确保施工过程中的安全。二、协议范围本协议适用于甲方委托乙方承担的建设工程，包括工程的设计、施工、监理等各个阶段。三、甲方权利和义务1.甲方有权要求乙方严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和标准规范。2.甲方有权要求乙方制定完整的安全生产管理制度和操作规程。3.甲方有权要求乙方对施工人员进行安全生产教育和培训。4.甲方有权要求乙方在施工现场设置必要的安全警示标志和安全防护措施。5.甲方有权要求乙方在发生安全事故时，及时报告并协助处理。6.甲方有义务为乙方提供必要的安全生产条件和支持。7.甲方有义务对乙方的安全生产工作进行监督和检查。8.甲方有义务在发生安全事故时，积极配合有关部门进行事故调查和处理。四、乙方权利和义务1.乙方有权要求甲方严格遵守国家和地方有关安全生产的法律法规和标准规范。2.乙方有权要求甲方提供必要的安全生产条件和支持。3.乙方有权要求甲方对乙方的安全生产工作进行监督和检查。4.乙方有义务制定完整的安全生产管理制度和操作规程，并严格遵守。5.乙方有义务对施工人员进行安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能。6.乙方有义务在施工现场设置必要的安全警示标志和安全防护措施，确保施工人员的安全。7.乙方有义务在发生安全事故时，及时报告并协助处理，积极配合有关部门进行事故调查和处理。8.乙方有义务对施工现场的环境、设备、操作等进行评估和控制，确保施工过程中的安全。五、违约责任1.甲乙任何一方违反本协议约定的，违约方应当赔偿因此给对方造成的全部损失。2.乙方在施工过程中发生安全事故，乙方应当承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。3.甲方未能提供必要的安全生产条件和支持，甲方应当承担全部责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。六、争议解决1.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应当首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应当继续履行本协议的其他部分，不得影响施工进度的正常进行。七、协议生效与终止1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议生效后，双方应当严格遵守，不得擅自变更或者解除。如需变更或者解除的，应当协商一致并达成书面协议。3.本协议在双方完成施工任务并结算完毕后终止。八、其他约定事项1.甲乙双方在履行本协议过程中，应当严格遵守国家的法律法规和标准规范，确保施工过程中的安全。2.乙方在签订本协议时，应当向甲方提供相关的安全生产资质证明文件。3.本协议的附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。4.本协议未尽事宜，双方可以协商补充，补充协议与本协议具有同等的法律效力。5.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等的法律效力。甲方（签字盖章）：XXXX有限公司法定代表人（签字）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日联系方式：XXXX电子邮箱：XXXX通讯地址：XXXX邮政编码：XXXX传真号码：XXXX联系人：XXXX联系电话：XXXX电子邮箱：XXXX通讯地址：XXXX邮政编码：XXXX传真号码：XXXX联系人：XXXX联系电话：XXXX电子邮箱：XXXX通讯地址：XXXX邮政编码：XXXX传真号码：XXXX联系人：XXXX联系电话：XXXX电子邮箱：XXXX通讯地址：XXXX邮政编码：XXXX传真号码：XXXX联系人：XXXX联系电话：XXXX电子邮箱：XXXX通讯地址：XXXX邮政编码：XXXX传真号码：XXXX篇4甲方（发包人）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]乙方（承包人）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[联系电话]根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就建设工程安全生产管理事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.开工日期：[开工日期]5.竣工日期：[竣工日期]二、安全生产管理目标1.杜绝重大安全事故的发生，确保人员和设备安全；2.严格遵守国家安全生产法律法规和行业标准；3.建立健全安全生产管理制度和操作规程；4.加强安全生产教育和培训，提高员工安全意识；5.定期开展安全生产检查和隐患排查工作。三、安全生产管理责任1.甲方责任：（1）负责监督乙方建立健全安全生产管理制度和操作规程；（2）负责审查乙方制定的安全生产措施和方案；（3）负责协调处理乙方在安全生产方面遇到的问题；（4）负责监督乙方进行安全生产教育和培训工作；（5）负责定期开展安全生产检查和隐患排查工作。2.乙方责任：（1）负责制定安全生产管理制度和操作规程；（2）负责制定安全生产措施和方案；（3）负责进行安全生产教育和培训工作；（4）负责定期开展安全生产检查和隐患排查工作；（5）负责对发现的问题进行整改。四、安全生产管理措施1.建立健全安全生产管理制度和操作规程，明确各级人员的安全职责；2.加强安全生产教育和培训，提高员工安全意识，确保员工了解安全操作规程；3.定期开展安全生产检查和隐患排查工作，及时发现并处理潜在的安全隐患；4.确保现场安全措施得到有效执行，如安全网、安全帽、安全带等；5.建立应急预案，对突发事件进行及时处理。五、违约责任1.甲方未履行本协议中约定的责任和义务的，应承担由此给乙方造成的一切损失；2.乙方未履行本协议中约定的责任和义务的，应承担由此给甲方造成的一切损失。六、争议解决方式因本协议引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效；2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；3.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（签字盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（建设单位）：XXX，地址：XXXX，电话：XXXX，法定代表人：XXX。乙方（施工单位）：XXX，地址：XXXX，电话：XXXX，法定代表人：XXX。为了明确甲乙双方在建设工程安全生产管理方面的责任和义务，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，达成如下协议：一、安全生产管理目标甲乙双方共同制定本工程的安全生产管理目标，确保不发生重大安全事故，各项安全指标符合国家及地方相关标准。二、甲方责任1.甲方应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程，明确各级人员和部门的安全生产职责。2.甲方应对乙方的安全生产工作进行监督和检查，确保乙方遵守安全生产法律法规和甲方的安全生产管理制度。3.甲方应提供必要的安全生产保障措施，如安全帽、安全网、安全带等，并确保乙方在使用过程中的安全性能。4.甲方应按照合同约定及时支付乙方的安全生产费用，确保乙方能够正常开展安全生产工作。三、乙方责任1.乙方应建立健全安全生产管理体系，制定安全生产管理制度和操作规程，明确各级人员和部门的安全生产职责。2.乙方应严格遵守甲方的安全生产管理制度，服从甲方的安全生产监督和检查，及时整改存在的问题。3.乙方应加强对施工现场的安全管理，设置必要的安全警示标志，配备专职安全管理人员，确保施工现场的安全秩序。4.乙方应定期对施工设备进行维护和保养，确保设备的性能和安全状况良好。5.乙方应按照合同约定使用安全生产费用，确保专款专用，不得挪作他用。四、安全生产教育培训1.甲方应组织对乙方人员进行安全生产教育培训，提高其安全生产意识和操作技能。2.乙方应定期组织安全生产教育培训活动，确保施工人员掌握必要的安全生产知识和技能。3.甲乙双方应共同制定应急预案和演练计划，并组织实施演练，提高应对突发事件的能力。五、安全事故处理1.甲乙双方应共同遵守国家有关安全事故报告和处理的规定，及时、如实报告安全事故。2.甲乙双方应积极配合事故调查和处理工作，提供必要的支持和协助。3.乙方应按照甲方要求进行事故善后处理工作，确保事故损失最小化。六、违约责任1.甲方未按照合同约定提供必要的安全生产保障措施或未及时支付安全生产费用的，应承担相应的违约责任。2.乙方未遵守甲方的安全生产管理制度或未按照合同约定使用安全生产费用的，应承担相应的违约责任。3.因甲乙双方的责任造成安全事故的，应根据国家有关安全事故报告和处理的规定承担相应的责任。七、其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与合同有效期一致。2.本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。3.未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（发包人）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（承包人）：XXXX，地址：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程安全生产管理达成如下协议：一、协议范围本协议适用于甲方委托乙方承担的建设工程的安全生产管理。具体工程包括：XXXX。二、协议目标1.甲乙双方在工程建设过程中，应严格遵守国家的安全生产法律法规，执行行业规范，落实安全生产责任制，确保工程建设安全、顺利进行。2.乙方应建立健全安全生产管理制度，加强安全生产教育培训，提高员工的安全生产意识和操作技能。3.甲方应定期对乙方进行安全生产检查，对发现的问题及时提出整改要求，并监督乙方进行整改。三、协议内容1.安全生产责任制（1）甲乙双方在工程建设过程中，应明确各级管理人员和操作人员的安全生产职责，落实安全生产责任制。（2）乙方应设立专门的安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，负责现场的安全生产管理工作。2.安全生产教育培训（1）乙方应制定安全生产教育培训计划，对全体员工进行安全生产教育培训，提高员工的安全生产意识和操作技能。（2）甲方应协助乙方进行安全生产教育培训，提供必要的培训资源和支持。3.安全生产检查与整改（1）甲方应定期对乙方进行安全生产检查，对发现的问题及时提出整改要求。（2）乙方应根据甲方的整改要求，制定整改措施，并监督员工进行整改。对于重大安全隐患，乙方应立即停工整改。4.应急预案的制定与实施（1）甲乙双方应共同制定应急预案，明确应对自然灾害、社会安全事件等突发情况的措施和流程。（2）乙方应定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力。甲方应给予必要的支持和协助。5.安全生产费用的使用与管理（1）乙方应确保安全生产费用的合理使用和管理，确保专款专用。甲方应监督乙方安全生产费用的使用和管理情况。（2）对于重大安全隐患的整改费用，乙方应及时向甲方提交相关证明材料，甲方在核实后应给予必要的支持。对于因乙方原因导致的安全事故的整改费用，由乙方自行承担。四、违约责任及赔偿约定1.甲乙双方在工程建设过程中，如因一方违反本协议约定导致安全事故的发生，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。对于重大安全事故，违约方应承担全部责任和赔偿金额。对于一般安全事故，违约方应承担部分责任和赔偿金额。具体责任和赔偿金额应根据事故的性质、程度和损失情况进行协商确定。如协商不成，可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。2.乙方在工程建设过程中，如因自身原因未能按照本协议约定履行安全生产管理职责而导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任和赔偿金额。如给甲方造成损失的，乙方应依法进行赔偿。具体责任和赔偿金额应根据事故的性质、程度和损失情况进行协商确定。如协商不成，可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。篇7甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就建设工程安全生产管理事宜达成如下协议：一、协议目的1.甲方委托乙方承担建设工程的设计、施工任务，乙方应按照国家、地方和行业的相关规定，履行建设工程安全生产管理的责任和义务。2.双方应共同协作，加强建设工程安全生产管理，保障施工人员的生命安全和身体健康，确保工程的顺利进行。二、协议范围1.本协议适用于甲方委托乙方的所有建设工程，包括但不限于房屋建设、基础设施建设、设备安装等。2.乙方应按照相关法律法规和行业标准，制定并执行建设工程安全生产管理制度和操作规程。三、甲方责任和义务1.甲方应按照国家有关安全生产法律法规的要求，对建设工程进行安全监管。2.甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督和检查，并提出改进意见。3.甲方应协助乙方进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。四、乙方责任和义务1.乙方是建设工程安全生产管理的责任主体，应按照国家有关法律法规和行业标准的要求，制定并执行安全生产管理制度和操作规程。2.乙方应设立专门的安全管理机构或配备专职安全管理人员，负责施工过程中的安全监管工作。3.乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。4.乙方应按规定向甲方报送安全生产工作情况和报表。五、违约责任1.甲方或乙方未履行本协议规定的责任和义务，应承担相应的违约责任。2.因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方的全部损失。六、争议解决1.本协议的履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。2.仲裁或诉讼应当遵循公平、公正的原则，依法进行。仲裁或诉讼结果对双方具有法律约束力。七、协议生效与终止1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议生效后，双方应认真履行协议规定的责任和义务。2.本协议终止时，双方应办理相关结算和交接手续。因故未办理结算和交接手续的，不影响协议终止的效力。八、其他约定事项1.双方应本着友好合作的原则，协商解决本协议履行过程中遇到的问题。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。在协商过程中，双方应遵守法律法规和职业道德规范，不得损害对方合法权益。2.本协议未尽事宜，可由双方协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议签订后，双方应认真履行补充协议规定的责任和义务。3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议具有同等法律效力，双方应妥善保管本协议并提供给相关监管机构备案。篇8甲方（发包人）：XX公司乙方（承包人）：XX公司根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就建设工程安全生产管理达成如下协议：一、工程概况1.