屋顶防水施工合同书

屋顶防水施工合同书编号：__________

甲方（施工方）：__________

地址：__________

乙方（业主方）：__________

地址：__________

合同目的：本合同旨在明确甲方对乙方房屋屋顶进行防水施工的双方权利、义务及责任，确保施工质量，达成双方共同利益。

合同背景：鉴于乙方房屋屋顶存在渗漏问题，影响日常生活，经双方协商一致，甲方同意对乙方房屋屋顶进行防水施工，达成如下协议。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应在合同约定的工期内，按照乙方提供的屋顶防水设计方案，使用符合国家质量标准、环保要求的防水材料，对乙方房屋屋顶进行防水施工。

2.甲方应确保施工过程符合国家相关法律法规及行业标准，保证施工质量，不得偷工减料。

3.甲方在施工过程中，应遵守乙方房屋使用规定，不得损坏乙方房屋内的设施和设备。

4.甲方应按照合同约定，提供必要的施工图纸、施工方案及相关技术资料。

5.甲方在施工过程中，应积极配合乙方进行现场监督和验收，及时解决施工过程中出现的问题。

6.甲方应在施工完成后，向乙方提供完整的施工记录、验收报告及保修卡。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照合同约定，按时支付施工款项，确保甲方施工资金的充足。

2.乙方应提供施工所需的场地、材料堆放空间，并保证施工过程中的人员、车辆进出畅通。

3.乙方应在甲方施工前，向甲方提供房屋屋顶的设计方案、施工图纸等相关资料。

4.乙方应配合甲方进行现场监督和验收，对施工质量提出意见和建议。

5.乙方应在施工过程中，对甲方施工人员提供必要的生活和工作条件。

6.乙方应在施工完成后，对屋顶防水效果进行验收，并在验收合格后签署验收报告。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定支付施工款项，并有权对施工质量进行监督。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定进行施工，并对施工质量进行验收。

双方义务：

1.甲方有义务按照合同约定，在约定的时间内完成施工任务，并保证施工质量。

2.乙方有义务按照合同约定支付施工款项，并配合甲方进行施工和验收。

合同金额与支付方式：

1.本合同总金额为人民币__________元整（￥__________），大写：人民币__________元整。

2.支付方式如下：

a.预付款：合同签订后__________个工作日内，乙方应向甲方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整。

b.进度款：施工过程中，根据施工进度，甲方每完成__________%的工程量，乙方应在收到甲方提交的进度款申请和相关证明材料后__________个工作日内支付相应的进度款。

c.验收款：施工完成后，乙方应在收到甲方提交的验收报告后__________个工作日内进行验收，并在验收合格后支付剩余的合同总金额减去已支付款项的差额，即人民币__________元整。

3.额外费用：因设计变更、材料价格变动或其他不可抗力因素导致的额外费用，双方应另行协商解决，并在合同中明确额外费用的计算方式和支付时间。

4.付款方式：乙方支付款项时，应通过银行转账方式支付至甲方指定的账户，甲方账户信息如下：

账户名称：__________

账号：__________

开户行：__________

5.逾期付款责任：如乙方未按约定时间支付款项，甲方有权收取逾期付款利息，利率为__________%，并有权根据实际情况暂停施工。

6.甲方开具发票：甲方在收到乙方支付的款项后，应在__________个工作日内向乙方开具等额的增值税专用发票。

7.争议解决：如双方在支付过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

违约与争议解决机制：

1.违约责任：

a.若甲方未按合同约定时间完成施工任务，每延迟一日，应向乙方支付合同总金额的__________%作为违约金。

b.若甲方施工过程中出现质量问题，导致乙方房屋受损，甲方应负责修复，并赔偿乙方因此遭受的损失。

c.若乙方未按合同约定支付款项，每延迟一日，应向甲方支付逾期付款利息，利率为__________%。

d.若任何一方违反合同约定的其他条款，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

2.争议解决：

a.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

b.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或选择以下仲裁方式解决争议：

i.争议提交至__________仲裁委员会仲裁。

ii.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

c.争议解决过程中，双方应继续履行合同约定的义务，除非争议涉及合同终止的情形。

3.适用法律：

本合同及其争议解决均适用中华人民共和国法律。

4.管辖法院：

本合同争议的管辖法院为合同签订地的人民法院。

5.合同解除：

a.如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。

b.在以下情况下，合同可由任何一方单方面解除：

i.一方严重违约，经另一方书面通知后__________个工作日内仍未纠正；

ii.发生不可抗力事件，致使合同无法履行；

iii.合同约定的其他解除条件成立。

6.通知：

任何一方根据本合同发出的通知，应以书面形式发送至对方指定的地址，并自发送之日起视为送达。

附则：

1.生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，但以下条件成就前，合同暂不生效：

a.甲方取得相关部门的施工许可；

b.乙方支付了合同约定的预付款；

c.双方就施工图纸、施工方案等达成一致。

2.合同有效期：本合同的有效期为__________年，自合同生效之日起计算。

3.变更与解除：

a.本合同在有效期内，任何一方不得擅自变更合同内容。如需变更，双方应协商一致，并以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。

b.合同解除应按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。

4.终止条件：

a.合同期满，且双方权利义务履行完毕；

b.因一方违约，另一方解除合同；

c.发生不可抗力事件，致使合同无法履行；

d.双方协商一致解除合同。

5.合同解除后的处理：

a.合同解除后，双方应按照约定或法律规定处理已完成的工程、未完成的工程及已支付的款项。

b.任何一方因解除合同遭受损失的，有权要求对方赔偿。

6.合同争议：

a.合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

b.协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或选择仲裁方式解决。

7.通知与送达：

a.任何一方发出的通知，应以书面形式发送至对方指定的地址，并自发送之日起视为送达。

b.如一方地址变更，应及时通知对方，否则因地址变更导致的送达延误，不影响通知的法律效力。

8.其他：

a.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

b.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

c.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.设计方案：包括屋顶防水施工的设计图纸、施工说明、材料清单、施工工艺流程等，由乙方提供。

2.技术规格：详细列出防水材料的品牌、型号、规格、性能指标等，确保材料符合合同约定和国家标准。

3.需求文档：乙方房屋屋顶防水施工的具体需求，包括施工面积、防水层厚度、施工期限等。

4.施工图：详细标注施工部位的尺寸、防水材料分布、施工节点等，由乙方提供。

5.材料合格证明：甲方提供的防水材料及相关辅材的出厂合格证、检测报告等，证明材料符合合同约定和国家标准。

6.施工许可证：甲方取得的施工许可证复印件，证明甲方具备合法施工资格。

7.保修卡：施工完成后，甲方应向乙方提供保修卡，明确保修期限、保修范围和保修方式。

8.验收报告：施工完成后，由双方共同进行的屋顶防水施工质量验收报告，包括验收日期、验收结果等。

9.相关合同附件：如涉及分包、材料采购等合同，其附件也应作为本合同附件。

10.其他：双方认为有必要作为合同附件的其他材料。

双方签字、盖章及日期：

甲方（施工方）：

负