老旧小区改造协议合同模板5篇

老旧小区改造协议合同模板5篇篇1甲方（政府/建设单位）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就老旧小区改造工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：对老旧小区进行改造，包括房屋结构改造、外墙装修、管道更新、绿化提升等。二、合同价款及支付方式1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。2.支付方式：合同签订后，甲方按照工程进度向乙方支付款项。具体支付节点如下：（1）工程开工前，甲方支付合同价款的30%作为预付款；（2）工程完成50%时，甲方支付合同价款的40%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同价款的30%。三、工期及进度要求1.工期：自合同签订之日起，乙方须在_________天内完成全部改造工程。2.进度要求：乙方需按照甲方制定的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。四、质量与验收1.工程质量：乙方需确保改造工程达到国家相关质量标准和甲方要求。2.验收标准：工程完成后，甲方将按照合同条款和国家标准进行验收。验收标准包括房屋结构安全、外墙装修质量、管道更新情况、绿化提升效果等。3.验收时间：工程竣工验收时间预计为_________年_________月_________日。五、保修及售后服务的约定1.保修期：工程竣工验收合格后，乙方需为改造工程提供至少一年的保修期。在保修期内，如因施工原因造成的问题，乙方需负责免费维修。2.售后服务：保修期结束后，乙方仍需为改造工程提供有偿的售后服务。具体费用由双方协商确定。六、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付款项或未履行其他合同义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体赔偿标准由双方协商确定。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成施工任务或施工质量未达到合同要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体赔偿标准由双方协商确定。七、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同履行过程中发生的争议，由双方协商确定的管辖法院管辖。如双方未明确约定管辖法院，则适用《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定确定管辖法院。八、其他约定事项1.合同生效条件及时间：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同生效前，双方应确保合同条款已得到充分了解并达成一致意见。2.合同变更与解除：如需对合同进行变更或解除，应提前与对方协商并达成书面协议。变更或解除合同的协议自双方签字（或盖章）之日起生效。3.保密条款：双方应对合同内容及执行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等保密信息承担保密义务，未经对方同意不得泄露给第三方。保密信息的披露和公开应符合相关法律法规的规定。4.合同份数及效力：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同具有法律效力，双方应认真履行合同约定内容。如因违约造成损失，违约方应承担相应的法律责任。篇2甲方（政府/业主委员会）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就老旧小区改造事宜达成如下协议：一、改造项目概况1.项目名称：_________2.项目地点：_________3.改造范围：_________4.改造内容：_________二、改造目标1.提升小区居住环境，改善居民生活质量。2.增进小区设施功能，提高居民生活便利性。3.保护小区历史文化风貌，传承社区文化。三、改造原则1.坚持以人为本，注重居民需求。2.坚持因地制宜，注重小区特色。3.坚持质量第一，注重改造实效。四、改造期限及进度安排1.改造期限：自合同签订之日起至改造完成之日止。2.进度安排：具体分阶段进度安排如下：_________五、改造费用及支付方式1.改造费用：本次改造总预算为_________元，其中甲方承担_________元，乙方承担_________元。具体费用根据改造内容及进度进行调整。2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方部分款项作为预付款，剩余款项在改造完成后支付。具体支付时间、金额及方式如下：_________六、权利义务及违约责任1.甲方权利及义务：（1）甲方有权对改造进度进行监督，确保改造按照计划进行。（2）甲方有义务提供必要的支持和配合，确保改造顺利进行。2.乙方权利及义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付改造费用。（2）乙方有义务按照合同约定进行改造，确保改造质量符合要求。3.违约责任：如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任。具体违约责任如下：_________七、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：如双方因改造问题产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院如下：_________2.管辖法院：_________八、合同生效条件及份数1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。具体生效条件如下：_________2.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________篇3甲方（政府/社区）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就老旧小区改造工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：对老旧小区进行改造，包括房屋结构改造、外墙装饰、内部设施更新等。4.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。二、工程造价及支付方式1.工程造价：_________元。2.支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付款项。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方应支付工程总造价的_________%作为预付款；（2）工程施工过程中，甲方应按月向乙方支付工程进度款；（3）工程竣工验收后，甲方应支付工程总造价的剩余款项。三、工程质量管理及验收1.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定及国家相关标准；2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出改进意见；3.工程竣工验收时，甲方应组织专业人员进行验收，确保工程质量符合要求。四、安全文明施工及环境保护1.乙方应制定安全文明施工措施，确保施工过程中不发生安全事故；2.甲方有权对乙方的安全文明施工进行监督；3.乙方应遵守国家环保法规，确保施工过程中的环保措施得到落实。五、违约责任及赔偿1.甲乙双方在履行合同过程中，如一方违约，应承担违约责任；2.乙方在施工过程中，如因自身原因造成工程质量问题或安全事故，应承担赔偿责任；3.甲方在支付款项过程中，如因自身原因导致支付延误，应承担违约责任。六、争议解决及法律适用1.甲乙双方在履行合同过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼；2.本合同适用中华人民共和国法律。七、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充；3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字盖章）：_________乙方（签字盖章）：_________篇4甲方（改造方）：XX市城市建设投资有限公司乙方（被改造小区居民）：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就老旧小区改造事宜达成如下协议：一、改造范围及内容本次改造涉及乙方所居住的老旧小区，改造内容包括但不限于以下几个方面：1.房屋结构改造：对小区内的房屋结构进行改造，提升房屋的安全性和舒适度。2.公共设施改造：对小区的公共设施进行改造升级，如电梯、消防设备、照明等。3.绿化景观改造：对小区的绿化景观进行改造，提升小区的生态环境。4.停车设施改造：增加停车设施，解决小区内停车难的问题。二、改造期限及进度本次改造计划自合同签订之日起开始，具体改造期限根据改造内容而定，甲方应确保改造进度按时完成。三、投资及费用本次改造的投资及费用由甲方承担，具体费用根据改造内容而定，甲方应确保资金到位，并及时支付相关费用。四、权利义务1.甲方应确保改造工程的质量和进度，并按照合同约定支付相关费用。2.乙方应积极配合甲方的改造工作，确保改造工程的顺利进行。3.甲方应对改造工程进行全面的设计和规划，确保改造后的小区符合相关标准和要求。4.乙方应对改造工程进行监督，确保工程质量符合要求。5.甲方应确保改造工程的安全性和稳定性，避免对乙方造成损失。6.乙方应遵守相关法律法规和小区管理规定，不得阻碍改造工程的进行。五、违约责任1.若甲方未能按照合同约定完成改造工程，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。2.若乙方未能按照合同约定配合甲方的改造工作，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。六、争议解决若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，可由双方协商补充；协商不成的，按照相关法律法规的规定处理。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字盖章）：XX市城市建设投资有限公司乙方（签字盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（业主委员会）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就老旧小区改造事宜达成如下协议：一、改造项目基本情况1.项目名称：_________2.项目地点：_________3.改造内容：_________二、改造费用及支付方式1.改造费用：_________元。2.支付方式：银行转账。3.付款时间：合同签订后7个工作日内支付。三、改造工期及进度要求1.改造工期：自合同签订之日起60日内完成。2.进度要求：每月底向甲方报告改造进度，确保按时完成改造任务。四、改造技术要求及质量标准1.技术要求：按照《城市房屋改造技术规范》执行。2.质量标准：达到《城市房屋改造工程质量验收规范》的合格标准。五、双方权利义务1.甲方权利：对改造项目有监督权，确保改造按照合同约定进行。2.甲方义务：提供必要的支持和配合，确保改造顺利进行。3.乙方权利：按照合同约定获得改造费用。4.乙方义务：确保改造项目按照合同约定完成，并达到质量标准。六、违约责任及争议解决方式1.违约责任：如一方违约，需承担相应的违约责任。2.争议解决方式：如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不