幕墙工程分包合同

幕墙工程分包合同合同编号：__________甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________第一条分包工程范围1.1本项目位于__________，甲方将本项目中的幕墙工程分包给乙方，分包工程的具体内容为：__________。1.2分包工程的设计、施工、材料供应、质量保证、验收及售后服务等均由乙方负责。第二条工程期限2.1乙方应在本合同签订后__________日内完成分包工程的施工图纸设计，并提交甲方审查。2.2乙方应在审查合格后__________日内完成分包工程的施工。2.3分包工程的施工期限为__________个月，具体施工进度安排由乙方根据实际情况制定，并报甲方备案。第三条工程质量及验收3.1乙方应保证分包工程的质量符合国家及行业相关标准，达到甲方要求的质量等级。3.2乙方应按照国家及地方相关法律法规、规范和甲方的要求，进行施工，确保施工安全。3.3分包工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到验收申请后__________日内组织验收。3.4验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的工程进度款。第四条工程价格及支付4.1分包工程的总价为人民币（大写）：____万元整（小写）：____万元。4.2乙方应在合同签订后__________日内向甲方提交详细的工程预算书，甲方应在收到预算书后__________日内予以确认。（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）乙方完成分包工程的50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）乙方完成分包工程的80%时，甲方支付合同总价款的40%；（4）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%。4.4甲方支付工程款时，乙方应向甲方提供符合税务规定的发票。第五条违约责任5.1乙方未能按照约定时间完成分包工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款1%的违约金。5.2乙方未能按照约定质量完成分包工程，甲方有权要求乙方进行整改，整改费用由乙方承担。5.3甲方未按约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付合同总价款1%的违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为__________个月。7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________年__________月__________日注意事项：1.明确分包工程范围：合同中应详细列明分包工程的具体内容和界限，避免因理解不一致而产生争议。法律名词：合同标的，指合同双方权利义务所指向的具体事物。2.工程期限：合同中应明确约定各阶段的期限，包括设计、施工和验收等，并设立违约责任。法律名词：履行期限，指合同双方履行合同义务的时间界限。3.工程质量及验收：合同中应明确质量标准及验收程序，保障工程质量。法律名词：质量条款，指合同中关于标的物质量要求的约定。4.工程价格及支付：合同中应明确工程总价、付款方式及进度，确保支付明确。法律名词：报酬条款，指合同中关于支付报酬的约定。5.违约责任：合同中应明确双方违约责任，保障双方合法权益。法律名词：违约责任，指合同当事人违反合同义务时应承担的法律责任。6.争议解决：合同中应约定争议解决方式，以便在发生纠纷时能够及时解决。法律名词：争议解决条款，指合同中关于解决合同争议方式的约定。解决办法：1.协商解决：双方在发生争议时，应通过友好协商解决。法律名词：和解，指合同双方在自愿、平等、互利的基础上达成协议，解决争议。2.法律诉讼：协商不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。法律名词：诉讼，指合同当事人依法向人民法院提起诉讼，请求法院对合同争议作出判决。特殊应用场合及补充条款：1.场合：若项目位于自然灾害频发区域，如地震带或台风区。补充条款：考虑到自然灾害的特殊性，双方同意在遭遇不可抗力事件导致工程无法正常进行时，乙方应及时通知甲方，并采取合理措施减轻损失。甲方应给予乙方合理的工期顺延，并视情况调整付款进度。2.场合：若项目涉及环保要求较高的区域，如自然保护区或历史文化名城。补充条款：乙方在施工过程中应严格遵守环保法规，确保施工活动不对环境造成损害。如因乙方施工导致环保问题，乙方应承担相应的责任和赔偿。3.场合：若项目位于繁华商业区，施工期间需要特别注意噪音和粉尘控制。补充条款：乙方在施工期间应采取有效措施控制噪音和粉尘，避免对周边商业环境和居民生活造成影响。如有投诉，乙方应立即采取措施解决问题，并承担相应责任。4.场合：若项目为政府重点工程，有严格的工期和质量要求。补充条款：考虑到项目的重要性，双方同意设立特别监督小组，由甲方和乙方共同组成，对工程进度和质量进行实时监控，确保项目按时按质完成。合同所需附件列表：1.项目图纸及设计文件2.工