天津市建设工程设计合同（专业建设工程）8篇

天津市建设工程设计合同（专业建设工程）8篇篇1合同编号：[合同编号]项目名称：[项目名称]委托方（甲方）：[甲方公司名称]设计方（乙方）：[乙方公司名称]签订时间：XXXX年XX月XX日签订地点：天津市一、引言本设计合同遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，旨在明确双方在工程建设设计中的权利、义务和责任。双方本着公平、公正、高效的原则，经过友好协商，达成如下协议。二、项目概况项目名称：[项目名称]项目地点：天津市[具体地址]项目规模：XXX平方米设计单位：XXX建筑设计院项目负责人：[项目负责人姓名]联系电话：[项目负责人电话]三、设计范围及要求1.设计范围：本次设计包括[具体设计范围]等部分。2.设计要求：设计应遵循[具体设计要求]等原则，确保工程质量、安全、环保等方面的要求。3.设计进度：设计应按时完成，确保工程进度。四、设计费用及支付方式1.设计费用：本次设计费用为人民币XX元整。2.支付方式：甲方应在签订合同后支付乙方XX元作为预付款，剩余款项在设计完成后支付。具体支付时间和方式如下：（1）预付款：XXXX年XX月XX日支付XX元；（2）尾款：XXXX年XX月XX日支付XX元。五、双方权利义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权对设计过程进行监督，确保设计符合合同要求；（2）甲方应提供必要的支持和资料，协助乙方完成设计工作；（3）甲方应按时支付设计费用。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权获得相应的设计费用；（2）乙方应按时完成设计任务，确保工程质量；（3）乙方应对设计成果负责，确保设计符合合同要求和相关标准。六、违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：如甲方未按时支付设计费用或未提供必要支持和资料，导致乙方无法按时完成设计任务，甲方应支付违约金并赔偿乙方由此造成的损失。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成设计任务或设计质量不符合合同要求，乙方应支付违约金并赔偿甲方由此造成的损失。七、争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.法律适用：本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。八、合同生效及终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止：如一方违反合同规定，另一方有权终止合同，并要求违约方赔偿损失。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。九、其他条款1.保密条款：双方应对合同履行过程中涉及的国家秘密、商业秘密和技术秘密保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。保密期限为项目结束后XX年内。2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行，双方可协商解决方案。但乙方应尽力减少不可抗力因素对合同履行的影响。3.管辖条款：本合同的管辖法院为天津市人民法院。如发生争议，任何一方可向该院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和法院的规定。如需采取保全措施或强制执行措施，双方应积极配合法院的工作。同时，双方也应尊重对方的合法权益，不得采取任何方式损害对方的声誉和利益。篇2合同编号：__________________委托方（甲方）：__________________设计方（乙方）：__________________项目名称：__________________项目地点：__________________签订日期：__________________委托方（甲方）：__________________设计方（乙方）：__________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，双方遵循公平、公正、诚实守信的原则，就甲方委托乙方进行专业建设工程设计事宜，经协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：__________________2.工程地点：__________________3.工程内容：__________________4.承包范围：__________________5.承包方式：__________________6.合同工期：__________________7.质量标准：__________________8.工程造价：__________________二、甲方权利和义务1.甲方委托乙方进行本专业建设工程设计，并支付报酬。2.甲方应积极配合乙方进行现场勘查，提供必要的设计资料和条件。3.甲方应按照合同约定支付设计费用，不得拖欠。4.甲方如需变更设计内容或增加设计范围，应及时书面通知乙方，并支付相关费用。5.甲方应对乙方的设计成果进行验收，并提出合理意见。6.甲方应保护乙方的知识产权，不得擅自使用乙方的设计成果。7.甲方应遵守法律法规，不得要求乙方从事违法活动。三、乙方权利和义务1.乙方接受甲方的委托，进行本专业建设工程设计，并按照合同约定完成设计任务。2.乙方应按照甲方要求进行现场勘查，了解工程实际情况。3.乙方应按照合同约定提供设计成果，并保证设计成果的质量和完整性。4.乙方如需变更设计内容或增加设计范围，应及时书面通知甲方，并协商相关费用。5.乙方应对甲方提出的问题进行解释和澄清，并提出合理解决方案。6.乙方应保护甲方的合法权益，不得擅自泄露甲方的商业机密和保密信息。7.乙方应遵守法律法规，不得从事违法活动。四、设计成果的交付和验收1.乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方交付设计成果。交付方式可以是电子版或纸质版，具体以甲方要求为准。2.甲方应在收到设计成果后及时进行验收，并提出合理意见。验收内容包括设计成果的完整性、准确性、美观度等方面。3.如需对设计成果进行修改或完善，乙方应及时根据甲方的意见进行修改，并重新交付验收。修改期间甲方应支付额外费用。4.设计成果的交付和验收应遵循双方协商一致的原则，确保双方的权益得到保障。五、合同价款及支付方式1.本合同价款为人民币（大写）：__________________元整（￥：__________________元），包括但不限于设计费用、现场勘查费用、修改完善费用等。具体费用以双方协商为准。2.甲方应按照以下方式和时间向乙方支付合同价款：__________________（可选择银行转账、支票等方式）。如需分期支付，具体支付时间和金额以双方协商为准。支付时乙方应提供相应的发票或收据作为凭证。3.若甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期利息，具体利率以中国人民银行同期贷款利率为准。逾期利息自应付未付之日起计算至实际支付之日止。4.若因不可抗力等因素导致甲方无法按时支付合同价款，双方应友好协商解决，并签订补充协议明确付款时间和方式等事宜。补充协议与本合同具有同等法律效力。5.乙方应依法纳税，甲方在支付合同价款时应扣除乙方应缴纳的税款部分。具体税款金额以税务部门核定为准。如需开具增值税专用发票或其他特殊发票类型，双方应在合同中明确约定相关事宜。篇3合同编号：[合同编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承担[项目名称]专业建设工程设计工作，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.设计内容：[设计内容]二、设计目标及要求1.设计目标：本次设计旨在实现[设计目标]，确保工程既符合相关法律法规要求，又能够满足甲方实际需求。2.设计要求：乙方需按照甲方提出的设计要求，对工程的[设计方面]进行详细规划，确保设计方案的可行性、经济性和环保性。三、工作期限及进度安排1.工作期限：本工程设计工作自合同签订之日起，至[预计完成日期]止。2.进度安排：乙方需按照以下关键节点完成设计工作：（1）合同签订后[时间]内，完成现场勘查和初步设计方案的制定；（2）合同签订后[时间]内，完成详细设计方案的制定；（3）合同签订后[时间]内，完成施工图纸的绘制；（4）合同签订后[时间]内，完成设计文件的审核和修改。四、质量保证及验收标准1.质量保证：乙方需确保本次设计工作符合相关法律法规和标准规范，确保设计方案的合理性和可靠性。甲方有权对设计过程进行监督，对不符合要求的设计成果提出修改意见。2.验收标准：本次设计的验收标准按照[验收标准]执行。具体内容包括设计的完整性、合理性、经济性以及是否符合甲方实际需求等方面。甲方将在验收过程中提出具体意见和要求。五、费用及支付方式1.费用：本次设计工作的费用总额为人民币[金额]元整（大写：[金额汉字大写]）。该费用包括设计人员的工资、差旅费、设计成果费及其他相关费用。2.支付方式：甲方需按照以下方式向乙方支付设计费用：（1）合同签订后[支付时间]内，支付设计费用的[比例]；（2）设计工作完成后，支付剩余的设计费用。具体支付时间和金额以甲方出具的付款凭证为准。六、违约责任及赔偿标准1.违约责任：如因乙方原因未能按时完成设计工作，乙方需承担相应的违约责任。每逾期一天，乙方需向甲方支付违约金人民币[违约金金额]元整（大写：[违约金金额汉字大写]）。如因甲方原因未能按时支付设计费用，甲方需承担相应的违约责任。每逾期一天，甲方需向乙方支付违约金人民币[违约金金额]元整（大写：[违约金金额汉字大写]）。2.赔偿标准：如因乙方原因造成甲方实际损失的，乙方需按照实际损失金额进行赔偿。如因甲方原因造成乙方实际损失的，甲方需按照实际损失金额进行赔偿。具体赔偿金额以双方协商或法院判决为准。七、争议解决及法律适用1.争议解决：如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决过程中，双方应继续履行本合同中未涉及争议的其他条款。2.法律适用：本合同的签订、执行和解释均适用中华人民共和国相关法律法规。如因不可抗力或法律法规变更等因素导致本合同无法继续履行的，双方应友好协商解决方案。八、其他约定事项1.保密义务：双方应对本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术资料承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇4委托方（甲方）：[甲方公司名称]设计方（乙方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，为明确双方在合同执行过程中的权利和义务，经双方友好协商，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：[工程内容]1.4承包范围：[承包范围]第二条设计依据2.1甲方提供的设计任务书和相关文件。2.2甲方提供的设计依据文件和相关资料。2.3国家和地方的相关设计规范和标准。2.4双方协商确定的其他设计依据。第三条设计期限3.1设计期限：自合同签订之日起至XXXX年XX月XX日止。3.2如有特殊情况需要延长设计期限，双方应另行协商并签订补充协议。第四条设计质量4.1乙方应按照国家相关设计规范和标准进行设计，确保设计质量符合合同要求。4.2乙方应确保提供的所有设计文件真实、准确、完整，并对其承担全部责任。4.3甲方有权对乙方的设计质量进行监督和检查，并提出合理意见和建议。第五条设计费用及支付方式5.1设计费用：本合同的设计费用为人民币[设计费用金额]元（大写：[设计费用金额]元）。5.2支付方式：甲方应按照以下时间和方式向乙方支付设计费用。5.2.1合同签订后XX日内，甲方支付设计费用的XX%作为预付款。5.2.2设计工作完成XX%后XX日内，甲方支付设计费用的XX%。5.2.3设计工作全部完成并通过甲方验收后XX日内，甲方支付剩余的设计费用。5.3乙方应提供相应的增值税专用发票，甲方才予以支付设计费用。第六条双方的权力和义务6.1甲方的权利和义务：6.1.1甲方应按照合同约定提供必要的设计任务书和相关文件。6.1.2甲方应按照合同约定支付设计费用。6.1.3甲方有权对乙方的设计工作进行监督和检查，并提出合理意见和建议。6.1.4甲方应协助乙方办理相关设计审批手续。6.2乙方的权利和义务：6.2.1乙方应按照合同约定进行设计，确保设计质量符合要求。6.2.2乙方应按照合同约定提供必要的设计文件和资料。6.2.3乙方应按照甲方要求进行现场勘查，解决设计过程中的技术问题。6.2.4乙方应协助甲方办理相关设计审批手续，并提供必要的配合和支持。6.2.5乙方应保守甲方的商业机密和技术秘密。第七条违约责任7.1甲方如未按照合同约定支付设计费用，乙方有权要求甲方支付逾期利息，利息自应付未付之日起按照中国人民银行同期贷款利率计算。7.2乙方如未按照合同约定完成设计工作，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体违约责任和赔偿方式双方另行协商确定。7.3双方在履行合同过程中，如因一方原因导致合同无法履行或无法完全履行，违约方应承担相应的法律责任。具体责任和赔偿方式双方另行协商确定。7.4对于因不可抗力因素导致的违约，双方应及时协商解决，并互相提供必要的协助和支持。不可抗力因素包括但不限于战争、地震、洪水等自然灾害以及政府政策变化等。7.5双方在处理违约问题时，应遵循公平、公正、诚信的原则，协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他事项8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.3在履行本合同过程中，如发生争议或分歧，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.4本合同签订后，双方应严格遵守合同约定，确保合同的顺利履行。任何一方不得擅自变更或解除合同，如需变更或解除合同，应经双方协商一致并签订书面协议。篇5合同编号：[合同编号]发包人（甲方）：[甲方名称]承包人（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承担[项目名称]的设计任务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[项目地点]3.设计内容：[设计内容]4.设计规模：[设计规模]二、设计范围及要求1.乙方负责完成以下设计任务：（1）根据甲方要求，乙方需对工程的整体布局、结构体系、建筑造型、室内设计等方面进行详细的设计，确保设计方案的合理性和可行性。（2）乙方需对工程的施工图纸进行审核，确保图纸的准确性和完整性。（3）乙方需参与工程的现场指导，确保施工过程中的问题能够得到及时解决。2.设计要求：（1）乙方需确保设计方案的创意性和独特性，满足甲方的需求。（2）乙方需保证设计方案的稳定性和安全性，确保工程在使用过程中不会出现质量问题。（3）乙方需在设计过程中遵循相关的法律法规和规范，确保设计方案的合规性。三、合同价款及支付方式1.合同价款：[合同价款]元。该价款为固定总价，包含设计方案的策划、设计、审核等费用。2.支付方式：甲方需在签订合同后[支付比例]内向乙方支付合同价款的[支付比例]，即[支付金额]元。剩余款项[支付金额]元，在乙方完成设计任务并经过甲方验收后支付。四、设计周期及进度要求1.设计周期：自合同签订之日起[设计周期]天内完成设计任务。如有特殊情况，经双方协商后可以适当延长设计周期。2.进度要求：乙方需按照以下关键节点完成设计任务：（1）合同签订后[进度节点]，完成设计方案策划。（2）合同签订后[进度节点]，完成设计图纸的制作。（3）合同签订后[进度节点]，完成施工前的现场指导。（4）合同签订后[进度节点]，完成施工后的验收工作。五、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定向乙方支付设计费用，则乙方有权要求甲方按照未支付金额的[违约金比例]向乙方支付违约金。同时，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿因此造成的损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成设计任务，则甲方有权要求乙方按照合同价款的[违约金比例]向甲方支付违约金。同时，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。3.赔偿标准：违约方需赔偿因此给守约方造成的全部损失，包括但不限于直接损失和间接损失。具体赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。六、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院由双方协商确定。2.管辖法院：如协商不成的，双方同意由以下法院管辖：（1）如甲方是本市居民或单位，由本市有管辖权的人民法院管辖。（2）如甲方是外地居民或单位，由乙方所在地有管辖权的人民法院管辖。七、合同生效时间及份数1.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。八、其他约定事项1.保密条款：甲乙双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密和技术资料，应予以保密，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。如因一方泄露商业秘密和技术资料导致对方损失的，泄露方需承担赔偿责任。2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致任何一方无法履行合同的，该方应及时通知对方，并说明无法履行合同的原因和预计恢复时间。双方应友好协商，确定是否继续履行合同或解除合同以及相应的处理方式。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政府政策调整、社会异常事件等。篇6合同编号：[合同编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程的有关事宜，经协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程内容：[工程内容]二、工程设计依据1.甲方提供的设计要求、技术标准、技术资料及现场条件。2.乙方提供的设计方案、设计成果。3.国家及地方有关工程建设的设计规范、技术标准。4.其他设计依据。三、工程设计范围及内容1.乙方负责承担本建设工程的全部设计工作。2.设计内容包括但不限于以下几个方面：（1）总体规划设计；（2）建筑设计；（3）结构设计；（4）设备设计；（5）其他必要的设计工作。3.乙方应根据甲方的要求，提供必要的设计修改和设计优化建议。四、设计费用及支付方式1.设计费用：[设计费用总额]元。该费用包括设计人员的工资、设计成果的费用等。具体费用按照双方约定的结算方式进行结算。2.支付方式：[支付方式]3.支付时间：[支付时间]4.甲方应按时向乙方支付设计费用，乙方应按规定向甲方提供合法有效的发票。五、设计成果及交付时间1.乙方应在规定的时间内完成设计任务，并向甲方提交完整的设计成果。设计成果包括但不限于以下几个方面：（1）设计图纸；（2）设计说明；（3）其他必要的设计文件。2.交付时间：[交付时间]3.甲方应按时接收设计成果，并按照规定进行验收。如果甲方需要修改或优化设计，应及时向乙方提出，乙方应积极配合。六、质量保证及违约责任1.乙方应保证设计成果的质量符合合同约定和相关标准，如果因设计质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.甲方应按时向乙方支付设计费用，如果因甲方原因造成设计延误或无法完成，甲方应承担相应的违约责任。3.双方应本着诚实信用的原则履行本合同，如果一方违约，应承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。七、争议解决及法律适用1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如果双方在本合同的解释或履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。篇7委托方（甲方）：[甲方公司名称]设计方（乙方）：[乙方公司名称]依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，为明确双方在合同执行过程中的权利和义务，经甲、乙双方友好协商，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3建设单位：[建设单位]1.4承包范围：[承包范围]1.5承包方式：乙方采用包工包料方式承包。1.6工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。第二条甲方责任2.1负责办理相关建设手续。2.2按期支付设计费用。2.3参与工程质量的监督和验收。2.4提供其他必要的支持和协助。第三条乙方责任3.1按照甲方要求，提供详细的设计方案。3.2按照合同约定的承包范围和方式，完成工程设计任务。3.3提供必要的设计咨询和技术支持。3.4配合甲方完成工程质量的监督和验收工作。第四条设计费用及支付方式4.1设计费用：人民币[设计费用金额]元（含税）。4.2支付方式：甲方按以下节点向乙方支付设计费用。（1）合同签订后，甲方支付乙方设计费用的XX%；（2）乙方完成初步设计方案并经甲方认可后，甲方支付乙方设计费用的XX%；（3）乙方完成施工图设计并经甲方审核后，甲方支付乙方剩余的设计费用。第五条违约责任5.1甲方未按合同约定支付设计费用的，每逾期一天，甲方应向乙方支付应付未付金额XX‰的违约金。5.2乙方未按合同约定完成设计任务的，每逾期一天，乙方应向甲方支付未完成设计部分金额XX‰的违约金。5.3因乙方原因造成的设计错误或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。5.4因甲方原因造成的工程变更或损失，甲方应承担相应的责任，并按照合同约定支付相应的费用。第六条争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。6.2在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。第七条合同生效与终止7.1本合同经双方签字并加盖单位公章后生效。7.2本合同履行完毕后自行终止。第八条其他事项8.1本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）：[甲方公司名称]法定代表人（签字）：[甲方公司法定代表人签字]XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：[乙方公司名称]法定代表人（签字）：[乙方公司法定代表人签字]XXXX年XX月XX日篇8合同编号：[合同编号]项目名称：[项目名称]委托方（甲方）：[甲方公司名称]受托方（乙方）：[乙方公司名称]签订时间：XXXX年XX月XX日签订地点：天津市一、引言1.1根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行天津市建设工程设计事宜，特订立本合同。1.2本合同是双方进行工程设计的依据，双方应共同遵守。在履行合同过程中，双方应本着友好协商、互相支持、真诚合作的原则，确保设计工作的顺利进行。二、委托事项及要求2.1委托事项：天津市建设工程设计。2.2设计要求：乙方应根据甲方的需求和指示，按照相关法律法规和行业标准，进行天津市建设工程的设计工作。设计过程中应充分考虑甲方的意见和要求，确保设计成果符合甲方的期望。2.3设计成果：乙方应按时提交符合甲方要求的设计成果，包括但不限于设计图纸、计算书、说明书等。设计成果应完整、准确、清晰，并符合相关法律法规和行业标准的要求。三、双方责