道路修建改造合同范本

道路修建改造合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XX省XX市XX县道路运输管理局，地址位于XX省XX市XX县XX路XX号，法定代表人为张三，联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XXX建设工程有限公司，地址位于XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为李四，联系方式

合同简介：

甲乙双方鉴于对道路修建改造的需求与服务，经友好协商，达成合作共识。甲乙双方签订本合同，明确双方的权利与义务，以确保道路修建改造工作的顺利进行，实现双方互利共赢。本合同的内容主要包括：道路修建改造的范围、质量标准、工期、费用支付、违约责任等方面。

本合同的签订，旨在规范甲乙双方的行为，保障道路修建改造工程的质量和进度，同时确保乙方按照约定的标准提供服务，满足甲方的需求。在此基础上，双方应严格遵守合同条款，共同维护合同的履行，为道路修建改造工程的顺利完成提供有力保障。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，签订本合同，并严格按照合同约定履行各自的权利与义务。本合同的内容如下：

一、道路修建改造的范围与质量标准

1.乙方应按照甲方的要求，对指定道路进行修建改造，包括道路路面铺设、排水设施改造、交通标志设置等。

2.乙方应确保道路修建改造工程的质量和安全，满足国家及地方相关标准和要求。

二、工期

1.乙方应按照甲方确定的工期完成道路修建改造工程。

2.如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

三、费用与支付

1.本合同约定的道路修建改造工程费用为人民币XX万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额详见附件。

2.甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付方式如下：

（1）工程开工后，甲方支付乙方工程款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的40%。

四、违约责任

1.乙方如未按照约定完成道路修建改造工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的5%。

2.甲方如未按照约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日万分之五。

五、不可抗力

1.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，可根据实际情况部分或全部免除责任。

2.不可抗力事件发生后，乙方应尽快向甲方报告，并提供相关证明材料。

六、争议解决

1.本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

2.双方应按照合同约定履行各自的权利与义务，如一方违反合同，另一方有权要求违约方承担违约责任。

七、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为壹年。

3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

八、附则

本合同附件为乙方提交的工程预算书、施工方案等文件，附件与本合同具有同等法律效力。

甲方（买方/出租方/委托方）：

XX省XX市XX县道路运输管理局

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

XXX建设工程有限公司

签订日期：____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确保甲乙双方在道路修建改造工程中明确各自的权利与义务，保障工程的顺利进行，提高道路通行能力，满足交通需求。涉及的具体内容包括：道路路面铺设、排水设施改造、交通标志设置等，具体工程范围和施工要求详见附件。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有如下含义：

1.甲方：指XX省XX市XX县道路运输管理局。

2.乙方：指XXX建设工程有限公司。

3.道路修建改造工程：指根据甲方要求，对指定道路进行的路面铺设、排水设施改造、交通标志设置等工作。

4.工期：指乙方完成道路修建改造工程的时间期限，具体工期见合同约定的条款。

5.工程款：指甲方根据工程进度支付给乙方的合同款项。

6.违约金：指违约方应向守约方支付的违约赔偿金。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.甲方有权按照合同约定监督乙方的施工过程，并要求乙方按照约定标准完成道路修建改造工程。

2.甲方应按时支付乙方工程款，履行合同约定的支付义务。

3.甲方应提供施工所需的相关手续和资料，确保乙方顺利施工。

4.甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。

二、乙方的权利与义务

1.乙方有权按照合同约定要求甲方支付工程款，履行合同约定的付款义务。

2.乙方应按照甲方的要求，按照约定的标准和质量完成道路修建改造工程。

3.乙方应保证工程的安全，遵守国家及地方相关法律法规，确保工程质量和安全。

4.乙方应按照约定工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

5.乙方应协助甲方解决施工过程中出现的问题，确保工程顺利进行。

在本合同履行过程中，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利与义务，确保道路修建改造工程的质量和进度，满足交通需求。如一方违反合同，另一方有权要求违约方承担违约责任。

第四条价格与支付条件

1.本合同约定的道路修建改造工程费用为人民币XX万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），具体金额详见附件。

2.甲方按照工程进度分阶段支付乙方工程款，具体支付方式如下：

（1）工程开工后，甲方支付乙方工程款的30%；

（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；

（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款的40%。

3.甲方应按照约定的时间和方式支付工程款，迟延支付的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为壹年。

2.乙方应按照甲方确定的工期完成道路修建改造工程。

3.工程竣工验收合格后，本合同终止。

第六条违约责任

1.乙方如未按照约定完成道路修建改造工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的5%。

2.甲方如未按照约定支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日万分之五。

3.一方违反合同，导致工程无法按照约定工期完成，应承担因延期产生的相关费用，并向守约方支付违约金。

4.一方违反合同，导致工程质量不符合约定标准，应承担重新施工的费用，并支付违约金。

5.一方违反合同，导致工程安全事故发生，应承担相应的赔偿责任，并支付违约金。

6.一方违反合同，导致对方遭受经济损失的，应承担赔偿责任，并支付违约金。

7.一方违反合同，导致合同无法履行或者造成对方严重损失的，对方有权解除合同，并要求违约方支付违约金。

在本合同履行过程中，甲乙双方应严格按照合同约定履行各自的权利与义务。如一方违反合同，另一方有权要求违约方承担违约责任。违约金、赔偿等具体金额和支付方式，双方可另行协商确定。

第七条不可抗力

1.不可抗力是指在合同签订后，因不可预见、不可避免、不能克服的客观情况，导致合同无法履行或者部分履行的情况。包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）、政府行为（如封锁、限制、禁令等）。

2.发生不可抗力事件时，甲乙双方应立即通知对方，并提供相关证明材料。

3.甲乙双方应尽快协商，根据实际情况部分或全部免除因不可抗力事件导致的责任。

4.如不可抗力事件导致合同无法履行，甲乙双方均有权解除合同。

5.如不可抗力事件导致合同部分无法履行，双方应根据实际情况协商调整合同履行方案。

第八条争议解决

1.本合同履行过程中，如发生纠纷，双方应首先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

2.双方也可以选择仲裁解决争议，仲裁地点为XX市仲裁委员会。

3.双方应遵守仲裁裁决结果，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

4.在争议解决过程中，甲乙双方应继续履行合同约定的权利与义务，除非双方另有约定。

5.双方应承担因争议解决产生的相关费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费等。

在本合同履行过程中，如发生不可抗力事件，甲乙双方应遵守合同约定的责任免除条件。如发生争议，双方应选择适当的争议解决方式，尽快解决纠纷，以避免影响合同的履行。

第九条其他条款

1.甲乙双方应通过书面形式进行通知，通知应以邮递、电子邮件或传真等方式发出，通知发出日期以对方实际收到日期为准。

2.本合同的任何变更或补充，均需双方书面同意，并以附件形式附在本合同后，具有同等法律效力。

3.本合同在履行过程中，如一方发生合并、分立、解散等变更事宜，应提前通知对方，并按照变更后的主体继续履行合同。

4.本合同的解除或终止，应经双方协商一致，并书面确认。解除或终止合同后，甲乙双方应按照合同约定办理相关手续，并互相协助。

5.本合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求，拆除与道路修建改造工程相关的所有设施，并归还甲方提供的所有设备和材料。

第十条附则

1.本合同附