场地招标合同范本

场地招标合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“招标方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“中标方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.招标方因__________________________（项目名称）需要，决定通过公开招标方式选择场地。

2.乙方愿意按照招标方的要求，提供符合招标文件要求的场地。

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、场地基本情况

1.场地位置：__________________________

2.场地面积：__________________________

3.场地性质：__________________________

4.场地使用期限：__________________________

二、场地使用条件

1.乙方需按照招标文件要求，在规定时间内完成场地平整、绿化、硬化等配套设施建设。

2.乙方应保证场地符合招标方提出的各项要求，包括但不限于安全、环保、消防等。

3.乙方在场地使用过程中，应遵守国家法律法规和相关规定，不得从事违法活动。

三、场地租赁费用及支付方式

1.场地租赁费用为：__________________________元/年。

2.乙方应在合同签订后一个月内支付首年场地租赁费用，以后每年于合同期满前一个月支付。

3.支付方式：__________________________

四、场地移交及验收

1.乙方应在合同签订后__________________________日内完成场地建设，并将场地移交给招标方。

2.招标方在收到场地后，应在__________________________日内对场地进行验收。

3.验收合格后，双方签订场地移交证书。

五、违约责任

1.乙方未按合同约定时间完成场地建设，每逾期一日，应向招标方支付__________________________元违约金。

2.乙方在场地使用过程中，因自身原因造成安全事故，应承担全部责任。

3.乙方违反合同约定，从事违法活动，除承担相应法律责任外，还应向招标方支付__________________________元违约金。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

八、附件

1.招标文件

2.场地平面图

3.场地建设方案

4.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

备注：本合同未尽事宜，以双方另行签订的补充协议为准。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“招标方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“中标方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“第三方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.招标方因__________________________（项目名称）需要，决定通过公开招标方式选择场地。

2.乙方愿意按照招标方的要求，提供符合招标文件要求的场地。

3.丙方愿意作为第三方主体，参与本合同的执行，提供专业技术支持和监督服务。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、场地基本情况

1.场地位置：__________________________

2.场地面积：__________________________

3.场地性质：__________________________

4.场地使用期限：__________________________

二、场地使用条件

1.乙方需按照招标文件要求，在规定时间内完成场地平整、绿化、硬化等配套设施建设。

2.乙方在场地使用过程中，应遵守国家法律法规和相关规定，不得从事违法活动。

3.丙方作为第三方，对乙方在场地使用过程中的合规性进行监督，确保场地使用符合招标方要求。

三、第三方责任与权利

1.丙方有权对乙方在场地建设过程中的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查。

2.丙方有权要求乙方按照合同约定和行业标准进行施工，对不符合要求的施工提出整改意见。

3.丙方有权向招标方报告乙方在场地使用过程中的违规行为，招标方有权根据报告采取相应措施。

4.丙方在履行监督职责过程中，不得泄露乙方商业秘密，不得损害乙方的合法权益。

四、场地租赁费用及支付方式

1.场地租赁费用为：__________________________元/年。

2.乙方应在合同签订后一个月内支付首年场地租赁费用，以后每年于合同期满前一个月支付。

3.支付方式：__________________________

五、场地移交及验收

1.乙方应在合同签订后__________________________日内完成场地建设，并将场地移交给招标方。

2.招标方在收到场地后，应在__________________________日内对场地进行验收。

3.验收合格后，双方签订场地移交证书。

六、甲方权益保障

1.甲方有权要求乙方在场地使用过程中，保持场地整洁、安全，不得影响周边环境。

2.甲方有权要求乙方在场地使用过程中，对场地进行必要的维护和保养。

3.甲方有权要求乙方在合同约定的期限内，按照约定的方式和标准完成场地建设。

七、乙方违约及限制条款

1.乙方未按合同约定时间完成场地建设，每逾期一日，应向招标方支付__________________________元违约金。

2.乙方在场地使用过程中，因自身原因造成安全事故，应承担全部责任。

3.乙方违反合同约定，从事违法活动，除承担相应法律责任外，还应向招标方支付__________________________元违约金。

4.乙方在场地使用过程中，如未经甲方同意，擅自改变场地用途或进行任何形式的商业活动，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲方、乙方、丙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

十、附件

1.招标文件

2.场地平面图

3.场地建设方案

4.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

丙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三方介入的意义和目的在于，通过其专业技术和监督职能，确保场地建设的质量、进度和安全性，同时保护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义在于，确保项目顺利进行，保障自身利益，实现项目预期目标。通过本合同的签订，甲方在保障自身权益的同时，也为项目的成功奠定了基础。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

鉴于：

1.开发商拟开发建设一栋住宅楼，需要乙方进行施工承包。

2.乙方具备相应的施工资质和经验，愿意承担该住宅楼的建设工程。

3.丙方愿意作为第三方监理主体，对施工过程进行全程监理，确保工程质量。

4.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________________________

2.工程地点：__________________________

3.工程规模：__________________________

4.工程期限：__________________________

二、承包内容与要求

1.乙方负责该住宅楼的建设施工，包括但不限于土建、装修、设备安装等。

2.乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及施工图纸进行施工，确保工程质量。

三、监理方责任与权利

1.丙方对乙方施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、进度符合合同要求。

2.丙方有权要求乙方对不符合要求的施工进行整改，直至达到验收标准。

3.丙方有权对乙方在施工过程中出现的违规行为进行记录，并报告开发商。

4.丙方有权要求乙方提供必要的施工资料和记录，以供检查和审核。

四、承包商权益保障

1.乙方有权要求开发商按照合同约定及时支付工程款项，确保施工进度不受影响。

2.乙方有权要求开发商提供必要的施工条件，如场地、材料、设备等。

3.乙方有权要求开发商对施工过程中出现的意外情况进行协调处理。

4.乙方有权在施工过程中提出合理的技术调整建议，并经监理方确认后实施。

五、工程款项及支付方式

1.工程总造价为：__________________________元。

2.乙方分阶段提交工程进度报告，开发商在收到报告后__________________________日内支付相应款项。

3.支付方式：__________________________

六、工程验收与移交

1.乙方完成施工后，经监理方验收合格，开发商应在__________________________日内接收工程。

2.验收合格后，双方签订工程移交证书。

七、甲方违约及限制条款

1.开发商未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付__________________________元违约金。

2.开发商未按约定提供施工条件，导致施工进度延误，应承担相应的责任。

3.开发商未经乙方同意，擅自变更工程设计，导致施工难度增加，应承担相应的费用。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，开发商、承包商、监理方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

十、附件

1.施工图纸及技术规范

2.工程量清单

3.工程进度计划

4.其他相关文件

开发商（盖章）：____________________

承包商（盖章）：____________________

监理方（盖章）：____________________