MDI热岛监理合同

/监理合同工程名称：重庆市MDI一体化工程配套热岛中心工程委托人合同编号：CQMCP1-PET6-2012-710-018-S（ELJMDI-0050）监理人合同编号：JL20120029-0委托人：重庆化医恩力吉投资有限责任公司监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司签订地点：重庆长寿经济技术开发区签订时间：二○一二年六月目录第一章合同协议书 2第二章合同标准条件 5词语定义、适用范围和法规 5第三章合同专用条件 15第四章附录 19附录A——效劳范围和内容……………….19附录B——委托人提供的人员、设备和设施……………..25附录C——收费金额和支付………………28附录D——QA/QC、HSSE管理要求………30附录E--承包商方案和进度控制…………36.附录F——监理平安合同………………….37附录G——保密协议……….43附录H——廉洁协议………45附录I总监理工程师委任书……………47第五章技术标准、图纸及相关要求 48第六章投标文件及其附属文件………………50

第一章合同协议书委托人：重庆化医恩力吉投资有限责任公司监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原则，合同双方就本工程委托的监理效劳和相关效劳事项协商一致，订立本合同。一、工程概况委托人委托监理人效劳的工程概况如下：工程名称：重庆市MDI一体化工程配套热岛中心工程监理工程2.工程地点：长寿经济技术开发区3.工程规模：配套热岛中心工程装机容量为4×490吨/小时循环流化床锅炉+2×3万千瓦抽背式汽轮发电机组+1×12.5万千瓦抽汽凝汽式汽轮发电机组。同步配套建设除尘设施、烟气脱硫装置及其他相关的附属设施。二、词语限定本合同协议书的相关词语含义与本合同通用条件、合同专用条件中的定义相同。三、合同文件组成以下文件均为本合同的组成局部：1.合同协议书2.中标通知书3.合同专用条件4.合同附属文件附录附录A——效劳范围和内容附录B——委托人提供的人员、设备和设施附录C——收费金额和支付附录D——QA/QC、HSSE管理要求附录E--承包商方案和进度控制附录F——监理平安合同附录G——保密协议附录H——廉洁协议附录I总监理工程师任命书5.合同标准条件（非国家示范文本）6.投标文件及其附属文件7.招标文件及补遗文件8.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件四、总监理工程师总监理工程师姓名：李兴平，身份证号码：96508160373，注册号：。五、合同价格合同价格：¥822万元（大写捌佰贰拾贰万圆整）。六、效劳期限监理合同签署生效之日至工程竣工、工程结算及保修期满之日，其中施工工期约30个月（以实际施工工期为准），如有工程延期，则监理效劳期顺延，费用不作任何调整。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承当本合同附录A中约定范围内的效劳。2.委托人向监理人承诺，按照本合同附录B中约定为监理人开展正常的监理工作提供相应的设备、设施和人员，并按附录C中注明的期限、方式、币种，向监理人支付监理效劳费用。八、合同的订立及生效本合同壹式拾壹份，具有同等法律效力，委托人执陆份，监理人执伍份，合同双方法定代表人或授权代表签字并盖法人章后生效。委托人：监理人：重庆化医恩力吉投资有限责任公司重庆赛迪工程咨询有限公司（签章）（签章）地址：重庆长寿晏家街道齐心大道20号地址：重庆市渝中区双钢路一号法定代表人法定代表人或授权代表：或授权代表：开户银行：中国工商银行股份有限公司开户银行：工商银行重庆大溪沟支行长寿支行帐号：31014075帐号：31809491邮编：401221邮编：400013电话：电话：签定日期：2012年月日签定日期：2012年月日第二章合同标准条件词语定义、适用范围和法规1.定义与解释1.1定义除根据上下文另有其意义外，组本钱合同的全部文件中的以下名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程〞是指委托人委托监理人实施工程监理及相关效劳的建设工程。1.1.2“委托人〞是指合同中委托监理人的一方，及其合法继承人和允许的受让人。1.1.3“监理人〞是指合同中提供效劳的一方，及其合法继承人和允许的受让人。1.1.4“承包人〞是指与委托人签订施工承包合同或工程总承包合同的第三方。1.1.5“效劳〞是指监理人按照合同约定履行附录A中详细约定的工程监理及相关效劳的工作，包括正常效劳和附加效劳。1.1.6“正常效劳〞是指在附录A中约定的效劳范围和内容。1.1.7“附加效劳〞是指以下原因而增加的效劳：1.1.7.1委托正常效劳范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；1.1.7.2因非监理人原因增加的工作量或工作时间。1.1.8“工程监理〞是指委托人委托监理人对建设工程施工阶段的质量、进度、费用进行控制管理，对平安生产进行监督管理；对合同、信息等进行协调管理。具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。1.1.9“相关效劳〞是指委托人委托监理人在勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段、保修等阶段提供咨询或效劳。具体范围和内容在专用条件和附录A中约定。1.1.10“工程监理机构〞是指监理人派驻本工程负责履行本合同的组织机构。1.1.11“总监理工程师〞是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持工程监理机构工作的注册监理工程师。1.1.12“一方〞是指委托人或监理人；“双方〞是指委托人和监理人；“第三方〞是指承包人及与本工程有关的其他法人或实体。1.1.13“日（天）〞指日历日，是指一天零时至第二天零时的时间段。1.1.14“月〞是指按公历从该月中任何一天开始的一个公历月的时间段。1.1.15“商定的补偿〞是指专用条件中约定的根据本合同应付的附加款额。1.1.16“书面形式〞是指有形表现所载内容的形式，包括合同文件、信件、电报、传真等。1.1.17“合同双方〞指委托人和监理人。1.2对合同文件的解释1.2.1本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种（含）以上语言文字时，应以汉语为准。1.2.2本合同中的标题不作为其内容的局部。本合同中单数包含复数含义，阳性包含阴性含义；视上下文需要而定，反之亦然。1.2.3构成合同的文件应被认为是互相说明的。如果合同文件中的约定相互之间解释不一致或有歧义，合同文件解释按时间顺序以双方最后签认的为准。解释合同文件的效力为:①在实施过程中合同双方共同签署的补充与修正文件；②合同协议书③本合同专用条件④合同附件（附录A、B、C、D、E、F、G、H、I）；⑤本合同标准条件；⑥中标通知书；⑦监理投标书；=8\*GB3⑧本工程招标文件及答疑补遗文件。1.3本合同适用的法律法规及标准标准本合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章及标准标准，以及适用于本工程的标准标准。2.监理人的义务2.1监理人应按本合同约定提供工程监理及相关效劳，效劳范围包括但不限于附录A的内容和相关效劳。2.2监理人应组建满足工程监理及相关效劳工作需要的工程监理机构，向委托人报送委派的总监理工程师及工程监理机构主要人员名单。总监和专业监理工程师须经过业主的面试并同意前方可进场。如面试不能通过，监理公司必须按照业主要求重新推荐人员。2.2.1在效劳期限内，工程监理机构人员应保持相对稳定，以保证效劳工作的正常进行。监理人可根据工程进展和业务需要对工程监理机构人员作出合理调整，但必须以相当资格与技能的人员替换。其中，更换2.2条所述的总监理工程师及工程监理机构主要人员须提前7日向委托人提交申请报告，经委托人同意前方可更换，且接替人员必须在5日内完成，并不能对合同工程的相关工作产生不利影响。2.2.2如果监理人员存在以下情况之一，监理人必须及时更换该监理人员：（1）严重过失行为；（2）违法或涉嫌犯罪；（3）不能胜任所担任的岗位要求；（4）严重违反职业道德；（5）委托人有足够理由认为其不能胜任或不适合其岗位。2.3监理人履行合同义务期间，应遵循监理职业道德准则和行为标准，严格按法律法规及标准提供效劳。2.3.1在委托效劳范围内，委托人和承包人提出的任何意见和要求，监理人应及时拟定处置意见，再与委托人、承包人协商确定。委托人与承包人之间发生争议时，监理人应根据自己的职责与委托人、承包人进行协商。2.3.2当委托人与承包人之间的争议提交人民法院审理时，监理人应当如实提供有关证明材料。2.3.3监理人可在授权范围内对委托人与第三方签订合同中规定的第三方义务提出变更。如果变更超过授权范围，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身平安，监理人所做的变更未能事先报委托人批准时，事后应尽快通知委托人。在监理过程中如果发现承包人的人员工作不力，监理人应要求承包人调换有关人员。2.4监理人在履行合同义务期间，应按专用条件中约定的内容、时间和份数向委托人提交工程监理及相关效劳的报告。2.5监理人使用附录B中委托人提供的设备、设施和物品除合同另有约定外，属于委托人的财产，在效劳完成或合同中止时，应将其设备、设施和剩余的物品库存清单提交给委托人，并按专用条件中规定的时间和方式移交。3.委托人的义务3.1委托人应将监理人、授予监理人的权限及时书面通知第三方，并在委托人与第三方签订的合同文件中予以明确。3.2委托人应按照本合同附录Ｂ的约定，在约定的时限内免费向监理人提供有关的工程资料。在合同履行过程中，委托人应随时向监理人提供新近掌握的与工程有关的资料。3.3委托人应为监理人开展效劳工作提供必要的条件。3.4委托人应及时授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的职责和权力书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知监理人。3.5委托人在本合同约定的效劳范围内对承包人的任何意见或要求，应按本合同的相关规定执行，如果属于监理人授权范围内的相关事宜，应通过监理人向承包人提出。3.6委托人应当在专用条件约定的时间内就监理人书面形式提交并要求作出决定的事宜作出书面形式的答复。3.7委托人应按合同附录C的约定支付相关款项。4.责任与保险4.1监理人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承当相应的责任。4.1.1监理人应按照有关法律法规及本合同对工程施工的平安实施监督管理。对工作失职造成损失的，承当相应的监理责任，并按专用条件规定支付违约金；如果监理人的失职造成的严重平安事件的，除前述规定外，委托人有权解除本合同。4.1.2监理人未履行本合同约定的义务，导致质量暇疵事件发生，如对应当监督检查的工程不检查或不按规定检查或因工作过失，给委托人造成损失的，应当承当相应的赔偿责任并支付赔偿金。赔偿金＝直接经济损失×20%，累计赔偿额不超过监理报酬总额（扣税）。4.1.3监理人未履行本合同约定的义务或履行不充分，导致本合同工程关键日期延误的，应当按如下计算方法支付赔偿金：关键日期延误一天，但不超过一周的，每延期一天赔偿5000元；关键日期延误超过一周的，每超过一天，赔偿1000元；4.1.4如果监理人未履行或未切实本合同2.2条相关规定，则委托人可根据其情节严重程度，单方面选择处分措施或采取行动。4.1.5前述4.1.2、4.1.3累计赔偿总额不应超过本效劳合同总价。4.1.6监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应补偿委托人由该索赔引起的费用。4.1.7因承包人违反承包合同约定或监理人的指令，发生工程质量平安事故、导致工期延误等造成损失，且监理人无过失的，监理人不承当赔偿责任。4.1.8因不可抗力导致本合同不能全部或局部履行，监理人不承当相应的责任。4.2委托人应按照法律法规及本合同约定履行义务并承当相应的责任。4.2.1委托人应按照法律法规对本工程的实施取得相应政府部门的许可。如果委托人违反有关规定未取得许可擅自实施工程，对监理人造成的损失，应承当相应的责任。4.2.2委托人违反本合同约定或因其他由于委托人原因造成监理人的经济损失，委托人应予以赔偿或补偿。4.2.3委托人向监理人的索赔不成立时，应补偿监理人由该索赔引起的费用。4.2.4委托人未能按合同附录C的约定支付监理效劳费用，应承当违约责任。4.3委托人可要求监理人对监理人的过失责任进行保险，保险费用由监理人承当。5.合同生效、变更与终止5.1按协议书中的约定生效。5.2合同双方按协议书中约定的开始和完成时间作为本合同的效劳期限，但根据合同双方补充协议调整效劳期限的除外。5.3任何一方提出变更请求时，经合同双方协商一致后可进行变更。5.4由于非监理人原因导致效劳时间延长、效劳内容增加，经合同双方协商一致，所延长的效劳时间、增加的效劳内容视为附加效劳。委托人应按专用条件的约定向监理人支付附加监理效劳费用。5.4.1由于委托人或承包人的原因使监理人的效劳受到阻碍或延误，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。5.4.2如果委托人书面提出专用条件约定以外的相关效劳要求，监理人完成此项效劳应视为附加效劳。5.4.3本合同生效后，如果实际情况发生变化，使得监理人不能提供全部或局部效劳时，监理人应立即通知委托人。如果恢复效劳，则其善后工作以及恢复效劳的准备工作，应视为附加效劳；监理人用于恢复效劳的准备时间不应超过42日。如果合同终止，则其善后工作不属于附加效劳。5.5满足以下全部条件，本合同即终止：（1）本工程已办理竣工验收或工程移交手续；（2）监理人完本钱合同约定的工程监理及相关效劳全部工作；（3）委托人与监理人结清并支付监理效劳费用。5.6在本合同有效期内，由于合同双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或局部效劳无法继续履行或继续履行已无意义，委托人可以提前要求解除本合同或解除监理人的局部义务。监理人应立即作出合理安排，停止全部或局部效劳，并使开支减至最小。委托人应在28日前向监理人发出解除合同或解除监理人局部义务的通知，因解除合同导致各方的损失由各方自行承当。解除合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。5.6.1在本条上述情况发生后，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或局部效劳。监理人应立即安排停止效劳并将开支减至最小。委托人应将有关决定以书面形式通知监理人。监理人暂停局部工程监理及相关效劳持续时间超过182日，监理人可发出解除合同约定该局部义务的通知;若全部暂停效劳的持续时间超过182日,监理人可发出解除合同的通知。合同解除日为发出解除合同的通知之日起第14日。5.6.2如果因非监理人原因，导致监理人不能全部或局部履行合同约定效劳时，监理人应立即通知委托人，要求暂停全部或局部合同约定的效劳。当暂停原因消除后，监理人应尽快恢复履行合同约定的效劳。5.6.3当监理人无正当理由而未履行其合同约定的义务时，委托人可以书面形式通知监理人要求限期改正。若委托人在发出通知后14日内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7日内发出解除本合同的通知。发出解除合同通知后的第14日合同解除。监理人应承当相应的违约责任，并赔偿由于委托方由于该解除而发生的费用以及为恢复该项工作而支出的超额费用。5.6.4监理人在本合同约定的支付之日起28日后仍未收到效劳费用，则监理人可向委托人发出催付通知。通知发出后14日委托人仍未支付或提出监理人可以接受的延后支付安排，监理人可向委托人发出暂停效劳的通知并自行暂停全部或局部效劳。暂停效劳后14日内监理人仍未获得效劳费用或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除合同的通知。合同解除日为应支付效劳费用之日起第56日。委托人通知暂停工程监理及相关效劳且暂停期超过182日，监理人可发出解除合同的通知。合同解除日为发出解除合同的通知之日起第14日。委托人应承当解除合同的违约责任。5.7本合同解除后，合同约定的有关的结算、清理、争议条款仍然有效。6.收费金额及其支付6.1委托人应按照附录C中约定的时间、方式和数额向监理人支付正常效劳费用和附加效劳费用。6.2支付效劳费用所采用的货币种类、汇率由委托人、监理人在附录C中约定。6.3如果委托人对监理人提交的收费金额支付申请单中的任何一项费用或其中一局部费用提出异议时，应当在收到监理人提交的支付申请通知书7个工作日内以书面形式向监理人发出异议通知，无异议局部的费用应按期支付。6.4监理人在效劳过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。7.争议的解决7.1合同双方应本着老实信用原则协商解决彼此间任何争议。7.2如果合同双方不能在14天或双方商定的任何其他期间内解决合同争议时，应将其提交给专用条件中约定的或事后达成协议的调解人进行调解。经调解达成协议，合同双方应在协议书上签字。7.3如果合同双方在调解后28天或商定的期限内未能达成一致意见，则双方都有权将合同争议提请工程所在地有管辖权的法院诉讼。8.其他8.1协议书签订后，与工程监理及相关效劳有关的法律法规、强制性标准的公布及修改，合同双方应遵照执行。由此引起的效劳费用、效劳时间的变化，需进行相应调整。8.2监理人不得将本合同转让给第三方。8.3未经委托人的书面同意，监理人不得将合同约定履行的任何局部效劳工作进行分包。8.4经委托人同意的监理人员出国考察发生的差旅费用，由委托人审核后支付。8.5委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付。专用条件中另有约定的除外。8.6经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人承当。8.7合同双方在履行本合同过程中应遵循遵纪守法、老实信用的原则，认真履行合同约定的各自义务和责任，在任何情况下都不应损害对方的利益。8.7.1监理人及其员工不得接受与效劳工程第三方的任何经济利益。监理人不得参与可能与合同约定的与委托人利益相冲突的任何活动。8.7.2合同双方不得泄露对方申明的秘密，亦不得泄露第三方提供并申明的秘密。8.8本合同涉及的通知均为书面形式，并在送到达合同中注明的地址时生效。无论发送方采用何种方式，收受方都应用书面回执确认。8.9知识产权在本合同履行期间形成的成果文件，为合同双方共同拥有。如果在合同履行期间及保密期内，监理人如果单独或与他人联合出版有关工程监理及相关效劳的资料，须征得委托人的同意。8.10平安责任委托人、监理人严格执行相关平安责任制度。第三章合同专用条件本合同适用的法律、法规及适用于本工程的标准标准和监理依据为：1.3.1国家及重庆市现行的有关工程建设和工程建设监理法律、法规、规章；1.3.2工程技术标准、施工验收标准、工程建设监理标准；1.3.3设计文件、图纸及说明；1.3.4工程监理合同和其他有关工程建设合同；1.3.5委托人关于重庆市MDI一体化工程的相关管理规定及程序文件。2.2在本合同生效后，监理人向委托人报送总监理工程师和从事工程监理及相关效劳工作的主要人员名单（详见下表）。序号姓名岗位技术职称年龄资格备注1李兴平总监高级工程师47国家注册监理工程师2苏军土建高级工程师53国家注册监理工程师3康祖荣土建高级工程师48国家注册监理工程师4张弛土建高级工程师53国家注册监理工程师5肖勇军钢结构工程师44国家注册监理工程师6何文昌测量工程师46国家注册监理工程师7罗文中电气工程师39国家注册监理工程师8王正雄电气高级工程师58国家注册监理工程师9程蓉立焊接工程师51国家注册监理工程师10陈再焊接工程师44国家注册监理工程师11王平凡电力高级工程师58国家注册监理工程师12彭光友电力工程师45国家注册监理工程师13张智炎机电安装工程师42国家注册监理工程师14徐国涛机电安装工程师41国家注册设备监理师15唐绍仁机电安装工程师48国家注册设备监理师16罗隆仪表工程师49国家注册监理工程师17李建平仪表工程师57国家注册监理工程师18陈萍暖通高级工程师51国家注册监理工程师19毛世华造价工程师36国家注册造价工程师20尚教伟造价工程师39国家注册造价工程师21曾革造价工程师46国家注册造价工程师22吴德现平安工程师49国家注册平安工程师23范美胜平安工程师32国家注册平安工程师24徐绍斌平安工程师35国家注册平安工程师25邹德福平安工程师30国家注册平安工程师同时，在进入现场前，监理单位为其雇员投保人身意外伤害保险或同类保险。2.3.3委托人对监理人的授权范围为： （1）重庆市MDI一体化工程配套热岛中心工程监理工程包括但不限于土建施工、安装调试、性能试验、移交生产、竣工验收等工作内容。（2）在上述监理范围内，负责从施工准备阶段开始至工程竣工各阶段的工程监理。包括质量控制、进度控制、投资控制、平安生产和文明施工管理、合同管理、信息管理和现场组织协调；监理资料的整理、归档工作；协助委托人做好与本工程相关的各方协调工作。其中工程设计变更、工程造价的变更、工程延期等需经委托人核定。（3）在工程施工过程中，委托人授权监理人按施工合同中的处分条款对承包人如下行为进行适当的经济处分：①质量行为不标准，且经现场监理人员提出后仍不改的，按违约责任处理。②平安行为不标准，且经现场监理人员提出后仍不改的，按违约责任处理。（4）《建设工程监理标准》（GB50319——2000）规定的相应监理工作内容。2.4双方约定报告的种类、时间和份数：监理规划，5份监理月报，5份不定期的监理工作报告,5份监理日常文件，5份其它专项报告，5份工程资料的交付应符合国家、地方及化医一体化档案管理相关规定。2.5效劳工作或合同中止时，监理人应将委托人提供的设备、设施按如下要求移交委托人：监理工作结束后，监理人应按原样向委托人移交委托人提供的办公用房。3.4委托人的代表是谢晓明。3.6对于本合同中的一般事宜，委托人对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复的时间如下：确认类1天批准类3天决策类5天重要事宜的书面回复时间根据实际情况确定。4.1.1如果由于监理人失职，发生平安事件，则按如下规定处理：发生较大事故，监理人除依法承当责任外，发包人还将对监理人罚款50000元/人；每死亡一人，监理人除依法承当责任外，发包人还将对监理人罚款25000元/人；每重伤一人，监理人除依法承当责任外，发包人还将对监理人罚款5000元/人；每轻伤一人，监理人除依法承当责任外，发包人还将对监理人罚款2500元/人；每发生一起严重未遂事故/事件的，监理人不仅要负责立即处理，同时还将接受发包人罚款1000元/次；发生上述事故，根据事故严重程度，委托人有权要求撤换工程总监等相关责任人员。4.1.3关键日期以委托人与施工单位签订的施工合同中明确的施工关键节点日期为准。4.3监理人投保工程监理人责任险及为其进驻现场的雇员投保人身意外伤害保险，保额每人不低于60万元；其投保保险的相关费用已经包含在合同价格中。5.4不适用。5.5本工程保修期间，委托人是否委托监理人承当相关效劳义务，双方在此约定。监理人应承当本工程保修阶段监理工作，具体内容详见附录A。6.4奖励方法应约定计算奖励金额的比率为20%。奖励金额=工程费用节省额×约定的奖励比率6.5监理人在审核承包人工程付款审核时，经委托人或造价咨询人审减5%以上，每次扣除5000元的罚款。监理人在审核承包人竣工结算审核时，经委托人或造价咨询人审减5%以上时，每审减1%扣除监理人20000元罚款。8.1协议书签订后，与工程监理及相关效劳有关的法律法规、强制性标准的公布及修改，双方应遵照执行。由此引起的效劳费用、效劳时间的变化，不做调整。8.3本合同不允许分包。8.5委托人要求监理人进行监理职责范围外的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付。8.6该咨询论证会必须是超出附录A所示工作范围以外的工作。8.7.2合同双方应按照附录G格式签订保密协议。8.8通讯委托人：重庆化医恩力吉投资有限责任公司地址：重庆长寿晏家街道齐心大道20号联系人：谢晓明电子邮箱：传真电话：监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司地址：重庆市渝中区双钢路一号联系人：王江洋电子邮箱：传真电话号码：8.10合同双方在本合同履行期间的平安责任严格按附录E《监理平安合同》执行。

第四章附录附录A效劳范围和内容A-1效劳范围效劳范围涵盖整个热岛中心工程施工阶段、运行调试和验收阶段、保修期全过程监理效劳，对整个工程的质量、投资、进度等实施控制，对整个工程的平安、合同、信息等实施管理及组织协调。A-2效劳内容A-2-1正常效劳1.施工阶段效劳内容1.1施工阶段的质量控制∨1101熟悉并审查施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见∨1102审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程标准等质量文件审阅承包人所有的技术资料和质保资料，包括：施工方案，施工方案，质量管理体系，技术管理体系，质量保证体系，质量保证方案，平安卫生施工方案等。并将上述资料的审阅意见和报告递交OPMT。审阅和监控承包人现场质量管理体系，技术管理体系，质量保证体系，质量保证方案，平安卫生施工方案的进展情况。∨1103审批工程工程单位工程、分局部项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点(ITP)并在监理过程中监督实施、参加验收，质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度∨1104检查催促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，催促承包人进行全面质量管理工作∨1105协助委托人移交与工程施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理标准要求检查和复合有关测量成果∨1106审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准并见证承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验检查建筑承包人的实验室，包括实验室证书等级和范围，法定测量单位发出的测量认定证书，实验室管理系统，实验室工作人员的岗位证书以及实验工程和要求。检查后发出书面材料。检查和确认标准工具等级，现场使用的工具校验和检查的有效时间，确保承包人递交的实验室报告真实可靠。监督检查和确认特殊工种（例如测量工人，电工，焊工，无损检测,起重工，脚手架工，防水工等）。确认现场使用的施工器材/工具的种类，能力和规格，质量以到达施工要求。对于承包人不符合要求的地方，监理必须立刻向承包认提出并要求更改，口头或书面通知他们（给业主OPMT现场代表一份复印件），并且如果必要的话，监理有权利要求承包人停工整改。∨1107审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验对于不合格的设备，材料，部件，成品和半成品（包括业主提供的材料设备）等，拒绝签字确认，发单或正式通知承包人将不合格的这些设备退场。监理应催促和参加材料和设备的开箱，检查，验收和移交。∨1108对施工质量进行全过程的监督管理，监督、检查承包人严格执行工程施工合同中有关工程质量的条款和技术标准、标准及设计要求，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；在施工中发现的已经或者可能形成质量事故的重大隐患应立即告知业主，并且停工整改。整改通过后在业主发出重新开工指令后可以继续进行施工。∨1109组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理∨1110组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素∨1111对工程工程的检验批、分局部项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；按照经批准的检验试验方案(ITP)进行现场施工活动的监督和签字确认。∨1112审查竣工资料，组织竣工预验收监控施工承包人及时准备和递交竣工移交资料，并审阅承包人递交的移交资料。按照规定，国标标准审阅和签字相关的移交资料。∨1113参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告；按照监理标准及时递交监理材料。1.2施工阶段的投资控制∨1201编制施工阶段各年度、季度、月度资金使用方案并控制其执行∨1202利用专业投资控制软件每月进行投资方案值与实际值的比较，并提供各种报表∨1203工程付款审核∨1204审核其它付款申请单∨1205审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜1.3施工阶段的进度控制∨1301熟悉合同文件中有关进度的条款∨1302审核施工总进度方案，并在工程施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度∨1303审核工程施工各阶段、年、季、月度的进度方案，并控制其执行，必要时作调整∨1304在工程实施过程中，用计算机进行进度方案值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告1.4施工阶段的合同管理∨1401合理划分子工程，明确各子工程的范围∨1402确定工程的合同结构，绘制工程合同结构图∨1403协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷∨1404进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告1.5施工阶段的信息管理∨1501进行各种工程信息的收集、整理、存档∨1502定期提供各类工程工程管理报表∨1503建立工程会议制度∨1504催促并审查各施工单位整理工程技术资料1.6施工阶段的组织与协调∨1601检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告∨1602审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作∨1603复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供给单位的资格∨1604组织、协调委托人与施工单位之间的关系；协调施工，设计与采购，以确保信息的及时交流，从而符合整体工程质量与进度的要求。1.7施工阶段的风险管理∨1701制订风险管理策略∨1702在合同中采取有利的反索赔方案∨1703制订合理的工程保险投保方案∨1704工程变更管理∨1705协助处理索赔及反索赔事宜∨1706协助处理与保险有关的事宜1.8施工阶段的现场平安文明管理∨1801审核施工平安专项方案、催促施工单位落实平安保证体系∨1802催促施工单位履行施工平安、文明保障义务∨1803组织工地平安检查∨1804制订工程委托人方的应急措施∨1805协助处理平安事故∨1806组织工地卫生及文明施工检查∨1807协调处理工地的各种纠纷∨1808检查工地的保卫及产品保护工作2.保修阶段效劳内容∨2101协助委托人与施工单位签订保修协议∨2102制订保修阶段工作方案∨2103定期检查工程使用和运行情况∨2104检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复∨2105审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收∨2106审核签署修复费用，并报委托人批准支付∨2107整理保修阶段的各项资料附录B人员、设备和设施B-1委托人提供的房屋、设施与物品及提供时间委托人向监理人提供以下设备、设施和效劳：（1）委托人提供的设施名称数量面积提供时间1．办公用房1间/双方协商2.（2）委托人提供的设备清单（无）名称数量型号与规格提供时间B-2委托人提供的资料名称份数时间备注1．施工承包合同1份监理合同签订后3日内2．设计文件及图纸1套监理合同签订后分阶段提供3．水文、地质资料1套监理合同签订后3日内4．其他相关文件根据需要提供B-3监理人自备的设备（1）监理人自备的设备、物品及进场时间由监理人自定。（2）监理人自备常规检测设备清单如下：序号仪器设备名称型号规格数量产地用途1全站仪DTM-310/C-1001苏州平行检测2激光测距仪南方1苏州平行检测3脚手架平安检测扭矩仪1上海平行检测4填土密实度现场检测仪PG-1KN1天津平行检测5矼回弹仪ZC3-A1上海平行检测6混凝土保护层测定仪1上海平行检测7水灰比测定仪1上海平行检测8塌落度筒2上海平行检测9贯入式砂浆强度检测仪1广州平行检测10裂缝观测仪40X1上海平行检测11便携式钢筋定位仪PROCEQ5S/5SCANLOG1广州平行检测12游标卡尺SHAN6上海平行检测13新型质检组合工具包JEG-210广州平行检测14读数显微镜SHARP2杭州平行检测15数字式绝缘电阻测试仪PC40A2杭州平行检测16数字万用表SHARP2杭州平行检测17通断仪GJ-T3001昆山平行检测18数显耐压测试仪2H282昆山平行检测19相位表PI-112深圳平行检测20试电笔10广东平行检测21角尺10上海平行检测22百分表2广东平行检测23测力扳手4上海平行检测24噪声计CEL-440/4802杭州平行检测25风速计AVM-01/031杭州平行检测26温度计0-100°C1顺德平行检测27手电筒20顺德平行检测B-4监理人其它人员配备序号姓名岗位技术职称年龄资格备注1王维祥副总监高级工程师46国家注册监理工程师国家注册咨询工程师东北电力大学汽机专业毕业，已到我公司工作2刘承贵汽机高级工程师58四川省咨询工程师拟聘任，即将到岗3秦胜谋焊接工程师37国家注册设备监理师拟聘任，即将到岗4王海乐锅炉工程师59原东方锅炉厂压力容器检验责任工程师和试验责任工程师已到公司报到5赵明章自动化仪表工程师47冶金部监理工程师已到公司工作另：1.拟派人员根据工程的实际进度调度至现场工作，如经业主考察不合格，将在合同规定的时间内进行调换；2.根据工程进展的需要，派遣各专业5～10名监理员到现场开展工作，人员数量满足现场工作需要。附录C收费金额和支付1.正常效劳收费计取和支付1.1监理效劳收费本合同附录A范围内的监理效劳费用。1.2监理效劳收费支付经商定，本工程监理效劳收费支付方式如下：序号节点支付条件及金额比例1在合同生效后30日内委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后，支付人民币小写82.2万元（大写捌拾贰万贰仟圆）10%2#1锅炉钢架开始吊装委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%3#1锅炉汽包就位委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%4#1锅炉水压试验完委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%5#1汽轮发电机完成扣缸委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%6#1锅炉点火冲管完委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%7#1机组通过168+72小时考核委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%8#2锅炉汽包就位委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%9#2锅炉水压试验完委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%10#2汽轮发电机完成扣缸委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%11#2锅炉点火冲管完委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%12#2机组通过168+72小时考核委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%13#3锅炉汽包就位委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%14#3锅炉水压试验完委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%15#3汽轮发电机完成扣缸委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%16#3锅炉点火冲管完委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%17#3机组通过168+72小时考核委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%18#4锅炉汽包就位委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%19#4锅炉水压试验完委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%20#4锅炉点火冲管完委托人收到监理人提供的正规等额税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%21#4锅炉通过168+72小时考核委托人收到监理人提供的本次付款金额和质保金等额的税务发票后30日内支付人民币小写32.88万元（大写叁拾贰万捌仟捌佰圆）4%22质保金质保金分两次支付：1、在最后一台机组通过168小时试运行合格满一年后30日内支付质保金7%，人民币小写57.74万元（大写伍拾柒万柒仟肆佰圆）；2、安装工程全部竣工交付满两年后30日内支付剩余的质保金3%，人民币小写24.66万元（大写贰拾肆万陆仟陆佰圆）。10% 1.3监理效劳收费金额的调整：本合同为固定总价合同，监理效劳收费无论物价变动、国家或地方政府的法律法规的变动、工程实际建安费用的变动，工期延迟等均不调整。2.附加工作效劳收费金额计取和支付当发生本附件1.3条未约定的其他附加效劳工作时，合同双方应另行书面确定附加工作的内容，效劳方式和效劳收费金额的计取方式，并作为本合同的补充协议。附录DQA/QC、HSSE管理要求要求综述本章节叙述了监理人质量管理体系的最低要求。本章节和参照的文件都不能被解释为仅规定合同范围内的质量保证和质量控制要求。在本章节、参照的标准、程序和其它合同文件中规定的要求，不能替代监理人自己的质量管理体系、质量保证和质量控制程序。完全遵守本章节(包括参照的文件)的要求，以及现行的所有标准、标准和法规要求，是监理人的责任。本局部参照的所有标准都是合同规定的有效版本，在执行过程中如果发生版本变化，则强制性变化必需执行，推荐性标准双方协商解决，如需变更则按合同的变更处理。监理人应保证本局部所参照的以及适用于本工程的重庆化医MDI工程都是重庆化医MDI所提供的最新版本。监理人应熟悉本局部所参照的以及适用于本工程的国家和国际标准，并应保证它们是最新版本。在国家和国际标准修订后，修订版发行日的6个月内，监理质量管理体系应作必要的修订，以符合修订后的国家和国际标准。使用还没有被国家或国际标准组织公开认定为与本局部所指定标准相等的那些标准，应被认为是合同的例外，应提交重庆化医OPMT评定。监理人如建议对本章节及参照标准中所规定的要求和提交文件做任何变更，应以书面形式告知重庆化医OPMT。若重庆化医OPMT认为变更将导致与合同要求不符，则将不允许变更。质量管理体系在整个合同期内，监理人应实施一套有效的质量管理体系，该体系应符合GB/T19001—2008(等同于ISO9001︰2008)中适用于本工程的要求。在GB/T19004—2008(等同于ISO9004︰2008)“质量管理体系–业绩改良指南〞中陈述的原则也应得到采纳。在合同涉及工程中的关键岗位人员，监理人应按照国家相应法律法规的要求，由各监理人任命，任命的质量体系各专业监理工程师，必须保证满足标准标准规定；符合工程的需要，有相应资质人员。并且保证工程实施全过程中在岗，倘若擅自离开工程，将按照重庆化医MDI工程相关规定对承包商进行处分。除非业主以书面形式另外同意，否则控制本工程所使用的质量管理体系应参照和包括所有以下各局部：关于符合GB/T19001—2008(等同于ISO9001︰2008)的说明，其中应展示监理人质量管理体系的组成和GB/T（ISO）要求之间的相互关系。本工程的质量方案和质量组织机构。适用于本工程的质量管理程序的清单。本工程的质量活动程序矩阵图。为本工程编制的建立监理规划。承包商应有书面的程序来涵盖本工程所有与质量相关方面的工作。承包商应在合同生效之日起30天内或开工生效之日前30天（以日期前为准，但不早于合同生效日20天内），提供受控的用于本工程的管理﹑执行及控制工程的质量管理体系纸质文件。承包商应确保在本工程的现场都存有用于控制、管理和实施本工程的质量管理体系文件受控副本，随时可供参考。本工程质量管理体系的组织机构设置中，所有管理岗位必须是专业管理人员，并且其资格、工作经验、工作能力必须满足相应岗位要求。监理人在进场前必须经业主面试合格，不合格者不得进入施工现场。业主将定期考核监理人管理过程质量体系的运行情况，如发现因运行不正常导致其对工程施工质量造成影响时，业主将采取经济处分促使其质量体系正常运转。质量管理体系结构本工程开工之前，监理人应发布正式的质量管理方针，明确声明包括重庆化医质量管理要求在内的质量承诺。除非与业主另有书面协议，否则用于控制本工程的质量管理体系应该遵守并包括：监理规划监理规划应包括但不限于以下内容：监理工作范围、内容、目标和依据。监理机构的组织形式。监理机构人员的配备方案。工程监理机构的人员岗位职责。监理的工作程序，应明确使用范围，并简要描述所进行的活动。监理工作方法及措施。监理工作制度。监理设施。监理实施细则监理实施细则应包括但不限于以下内容：专业工程特点。监理工作的流程。监理工作的控制要点及目标值。监理工作的方法和措施。持续改良监理人应使用正式的组织机制以便有效地持续改良效劳和效劳交付。在GB/T19004（等同于ISO9004-2000）“质量管理体系－业绩改良指南〞中做出了详细的规定。质量控制4.1审查并批准施工承包商提交的施工组织设计、施工方案，并将审查意见报业主备案。4.2审查施工承包商的质量控制体系，核查施工承包商关键技术工种、岗位进场人员的资质，包括专业技术水平、工作能力、工作态度等；核查施工承包商为保证进度方案所需施工机械设备的数量、质量、种类、能力及状况，对不符合合同规定要求的人员和设备，有权令其更换或添置。4.3审批施工承包商采用的技术标准及施工规程等质量标准文件。4.4检查施工方案、质量检验方案、单位工程划分、预防质量通病措施等质量文件的落实情况。依据施工合同规定，对施工前的准备工作进行检查，对施工工序、资源投入进行监督；催促施工承包商严格执行合同中的技术标准，施工要求和设计规定，确保质量满足合同要求。4.5审查、批准由施工承包商提交的质量检验方案，依据合同与标准制定各类施工质量检查的补充规定；及时检查、抽查工程质量，特别是隐蔽工程；对工程质量进行见证和评定，严格控制工程质量，主要内容包括：审批施工承包商在施工过程中各工序的质量自检报告，按施工合同的要求进行质量控制和评定；对施工承包商试验室的各种试验仪器及试验程序、成果进行全面检查；施工承包商未按设计图纸、技术标准、操作规程进行施工时，依据合同应责令其停工、返工，并报告业主；对未见证或验收不合格的工程，通知施工承包商限期返工，重新验收合格，方可进入下一道工序或交付使用，并及时报告业主；审查用于永久工程的各种工程材料、构件的合格证，材质化验单，严禁使用不合格产品，并监督其退场；在施工现场对工程质量、平安、施工活动等进行跟班检查，关键工序实行旁站监理，并做好现场监理日记；按照质量控制点的要求进行监督检查；对已完成的施工工序，提出明确的评价意见。重大质量问题的处理方案报业主同意后执行；根据国家有关验收规程和合同规定，进行单位工程验收和组织隐蔽工程验收。审查施工承包商提交的阶段验收和竣工验收有关资料，参加阶段验收和竣工验收。参与工程移交，同时做好各种资料的收集、整理、归档工作。监理单位监理下的所有隐蔽工程必须留有影像资料，且具体负责监理人员必须出现在影像中，监理公司每月定期整理影像资料，报业主审查并备案。监理单位应针对本工程制定详细的监理旁站方案，并报业主审批。4.6催促施工承包商编制质量方案，通过实施施工检验和试验方案并对工程质量进行确认。4.7负责对合同工程应见证检验的材料、施工试验进行见证取样工作。审核和评估监理人的审核监理人应编制年度质量体系审核方案并在开工前向业主提交一份控制副本，以便业主进行审查并确定其打算参与的活动。方案审核的次数应与工程进度保持一致并能反映该特定工程活动的重要程度和/或风险。如审核方案需要重新制订或无法执行下去，则应说明理由，对业主已批准的审核方案进行修订，并说明和重新正式发布所有相关的通讯往来函。除了按照审核方案进行审核之外，还应对值得特别注意的工作活动安排进行特别审核并记录在审核方案书中。监理人应对审核结果进行审查并编制审核报告，在审核结束后的10个工作日内将审核报告提交给业主代表。审核报告应清楚地说明所有不合格之处和及时解决它们所采取的措施。不合格的最终解决通知应立即通知业主并应得到证明。审核工作只能由培训合格的审核人员进行。所有审核工作应正式按照ISO10011“质量体系审核指南〞(1、2、3局部)的实施原则进行。业主的评估和审核业主可以通过以下活动来评估监理人的质量管理体系的有效性：5.2.1.1实行质量监督，文件的审查或审核。5.2.1.2根据其质量管理体系审核方案参与承包商的审核或监督活动。监理人应在与业主议定的时间表内实施针对上述审核所达成的所有建议措施。。监理人应为业主进行审核提供便利，业主应至少提前10个工作日通知，审核可在工程正在进行的任何地点，包括承包商的场地。人员资质和培训承包商应确保参与工程的所有专业监理人员资质合格，并确保其平安开展工程工作。如有要求，监理人应向业主供有关保证监理人员资质的方案方案的信息。如有要求，监理人应向业主提供培训监理人员的培训方案和记录。监理人应提供满足合同的短期、中期和长期需求的一个培训方案以确保专业质量控制人员的资质。监理人应确保其资质保证标准始终符合包括合同要求标准在内的最新的行业、国家以及国际标准。重庆化医MDI工程质量保证标准监理人的监理方案在制定时应考虑重庆化医MDI工程总体工程质量保证及相关标准。当参照的国家、地方及行业相关的法规、标准、标准、国外相关标准、标准及相关的技术要求不一致时，必须按照最严格条款执行，确保工程质量合格。任何一个装置都不以某一种或类标准为限，不能以执行某标准为借口，颠覆上面要求。工程质量违约赔偿（或见合同条款）专职监理管理人员未按照合同约定，随工程建设进展及时配备或经业主面试不合格未及时更换，必须立即改正并承当违约金，计算时间从接到业主书面通知当日起10天后开始计算。总监、主管等主要负责人：2000 元/人*天专业监理工程师及其他管理人员：1000 元/人*天施工过程中监理人必须对施工过程的质量进行监督和控制，并加强对特殊过程和关键工序的识别与质量控制，并保持质量记录。如果发现质量记录不全或与施工不同步，承当违约金1,000元/次并责令限期整改，整改期限内未完成的，重新计算。监理人必须保证自身及分包商的质量保证体系有效运转，组织机构、岗位设置、程序文件、人员配备、办公设施等及时到位并保持有效。如果出现质量保证体系不能有效运转、以包代管等情况，责令立即改正并承当违约金5000元/次*天。发现监理人专职质量人员兼任工程其他职能工作，承当违约金1000元/次并责令立即改正。监理人须为自检配备必要的工程检测仪器，如果没有及时配备，业主有权书面通知承包商配备，监理人在接到书面通知后14天内仍未配备，从第15天起，承当违约金1,000元/项*天。

附录E承包商方案和进度控制符合MDI一体化工程关于进度方案控制管理的主要程序EMBEDAcroExch.Document.7

附录F监理平安合同委托人：重庆化医恩力吉投资有限责任公司法定代表人：郑伟住所地：重庆长寿晏家街道齐心大道20号邮政编码：401221电话：传真：监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司法定代表人：汪洋住所地：重庆市渝中区双钢路一号邮政编码：400013电话：传真：鉴于委托人和监理人双方于2012年6月日签订的《重庆化医恩力吉投资有限责任公司重庆市MDI一体化工程配套热岛中心工程施工监理合同》（编号：）已经生效，双方须对履行主合同过程中有关平安责任及可能发生平安事故的责任承当等相关事项进行明确约定，因此，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理标准》、《工程建设监理规定》、《建设工程平安生产监督管理工作导则》、《工程建设标准强制性条文》等相关法律法规和建筑工程平安生产技术标准等标准性文件的规定，本着平等自愿、老实信用原则，经充分协商，就委托人委托监理人完成重庆市MDI一体化工程配套热岛中心工程监理工作所涉平安监理相关事宜，特签订本合同，以资共同遵照执行。第一条监理人的平安监理工作内容（一）施工招标阶段平安监理工作的主要内容（包括但不限于）：1、审查施工单位的建筑业企业资质、平安资质证书、平安生产许可证、营业执照等。2、审查建设单位的企业资质、平安资质证书、平安生产许可证、营业执照等。3、协助委托人拟定平安生产协议书。（二）施工准备阶段平安监理工作的主要内容（包括但不限于）：1、协助委托人办理建设工程平安备案手续。2、协助委托人与施工单位签订建设工程平安生产协议书、签署《建设工程平安文明生产承诺书》。3、审查专业分包和劳务分包单位建筑业企业资质、平安资质证书、平安生产许可证、营业执照等。4、审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员、爆破工等特种作业人员资格。5、在施工过程中发现勘察、设计文件不满足有关法律法规、强制性标准的规定，或存在较大施工平安风险时，应及时向委托人和施工单位提出。6、催促施工单位建立健全施工现场平安管理体系（包括平安生产管理机构的设置及平安专业人员的配备、平安生产责任制及管理网络、平安生产规章制度、各工种的平安生产操作规程、特种作业、主要的施工机械和设备等的技术性能及平安条件、建筑平安监督机构对施工单位的平安业绩改评情况等）。7、催促施工单位检查各分包单位的平安生产管理制度和平安管理体系。8、审查施工单位编制的施工组织设计的平安技术措施、专项施工方案。9、检查施工单位是否制定确保平安生产的各项规章制度、建立岗位责任制。10、检查施工单位是否针对施工现场实际制定应急救援预案、建立应急救援体系。11、催促施工单位进行平安教育，成立并检查施工单位的平安自检系统，要求施工中的每一道工序必须由施工单位按平安监理规定的程序提供自检报告和报表。12、检查施工单位拟投入施工使用的大型施工机械（特别是塔式起重机等垂直运输机械，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，打桩机械等大型施工机械）的检测检验、验收、备案手续。13、检查施工现场的实体平安施工前提条件，对施工单位的平安设施和设备在进入现场前（如吊蓝、漏电开关、平安网等）进行检验。14、催促施工单位做好逐级平安技术交底工作等。15、制定平安监理程序，对不同结构的施工工序制定出相应的检测验收方法。16、调查可能导致意外伤害事故发生的其它原因，在施工开始前了解现场环境，人为障碍等因素，以便掌握障碍所在和不利环境的有关资料，及时提出防范措施。（三）施工过程中平安监理工作的主要内容（包括但不限于）：1、监督施工单位按照国家有关建设工程平安生产法律法规、工程建设强制性标准和已经通过审查批准的专项平安施工方案组织施工，及时制止违规指挥和违章作业。2、对施工现场平安生产情况、高危作业等进行巡视检查，检查施工单位各项平安措施的具体落实情况；对易发生事故的重点部位和环节实施旁站监理，对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。3、催促施工单位进行平安自查工作（班组检查、工程部检查、公司检查）；参加施工现场的平安生产检查；不定期抽查现场持证上岗情况。4、参加或组织施工现场的平安检查。5、检查施工现场使用的大型施工机械（塔式起重机等垂直运输机械，整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，打桩机械等）、平安设施的验收和备案情况、施工单位对大型施工机械的定期检查和维护保养情况。6、检查施工单位平安文明措施费的使用情况，催促施工单位按规定投入、使用平安文明施工措施费。对未按照规定使用平安文明施工措施费用的，监理人不予签认，并应向委托人报告。7、发生重大平安事故或突发性事件时，应立即下达暂时停工令，并立即向委托人和相关行政主管部门报告；积极配合有关部门、单位做好应急救援和现场保护工作；协助有关部门对事故进行调查分析；催促施工单位对事故进行调查处理。（四）竣工验收阶段平安监理工作的主要内容（包括但不限于）：在工程竣工或分项工程竣工后，对完成的工程和对工程缺陷的修补、修复及重建过程进行平安监督管理，参加工程工程的竣工验收或分项竣工验收。第二条委托人的权利、义务（一）委托人权利1、有权要求监理人提供与履行主合同相关的监理人自身的及监理人委派的监理工程师的资质（资格）证书。2、有权要求监理人制定并提供与履行主合同项下的工程工程（以下特称“本工程〞）的工程监理文件，包括平安监理大纲、平安监理规划和平安监理实施细则。3、当委托人认为监理人无正当理由而又未履行平安监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知，处以100～1000元罚金/次。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承当违约责任。（二）委托人义务1、委托人应当向监理人提供必要的工作条件，支持监理人独立开展监理业务。2、在工程施工作业中，委托人不得以任何理由明示或者暗示监理人违反法律法规和建设工程平安生产技术强制性标准，降低工程质量；不得更改总监理工程师指令。第三条监理人的权利、义务（一）监理人权利1、监理人有权要求委托人提供必要的工作条件，有权独立开展监理业务，有权拒绝委托人违反法律法规和建筑工程平安生产技术强制性标准的要求。2、监理人有权向工程施工单位发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告并经委托人同意。如在紧急情况下监理人未能事先报告委托人的，则应在事后24小时内向委托人作出书面报告。3、监理人享有对工程使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知施工单位停止使用；对于不符合相关标准和质量标准的工序、分局部项工程和不平安施工作业的，有权通知施工单位停工整改、返工。施工单位得到监理人复工令后才能复工。4、监理人认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求施工单位改正。（二）监理人义务1、监理人为履行本合同约定义务，应为本工程委派一名平安监理工程师。2、监理人有义务向委托人提供与履行主合同相关的监理人自身的及监理人委派的监理工程师的资质（资格）证书，并保证所提供的相关资质（资格）证明材料是真实、合法、有效的。3、监理人及其监理工程师应当按照法律法规和建设工程平安生产技术强制性标准实施监理，并对建设工程平安生产承当监理责任。4、监理人应当制定与履行主合同项下的工程工程的工程监理文件，包括《平安监理大纲》、《平安监理规划》和《平安监理实施细则》，并报委托人备案。5、监理人应建立健全平安监理制度，加强平安知识教育培训，明确各岗位监理人员的平安监理职责，增强平安意识。6、当委托人通过检查，发现监理人不履行有关平安监理义务并向监理人发出书面通知的，监理人应在委托人发出通知后的7日内向委托人作出书面答复并立即予以整改；若因此给委托人造成相关损失的，监理人负责赔偿。7、监理人应当按照监理标准的要求，采取旁站、巡视、跟踪检查和平行检查等方式实施平安监理，发现平安问题应当及时要求施工单位进行纠正和整改，并及时向委托人报告。8、监理人委派的监理工程师应对监理工程做详尽的记录和填写表格。9、平安检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。10、监理人应将有关平安生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按相关规定立卷归档。11、监理人及其委派的监理工程师应对本工程所涉新材料、新技术的应用进行必要的了解和调查，以便及时发现施工中存在的事故隐患，并发出正确的指令。12、监理人在履行本合同的义务期间，应认真负责，为委托人提供与其资质条件相适应的咨询意见，公正维护各方合法权益。咨询意见不仅要与其资质条件相符合，而且应符合法律法规规定和行业技术标准、行业惯例的要求。13、监理人对委托人所提供的技术资料负有保密义务，非经委托人书面同意不得向外透露，主合同履行完毕后，应退还委托人。第四条监理人监理责任1、监理人必须加强对监理人工作人员的平安管理，对监理人工作人员的劳动保护、平安生产、社会保险等全面负责。2、按照法律法规和工程建设强制性标准实施监理，按照《建设工程平安生产管理条例》等要求落实平安管理责任；严格按照施工组织设计（方案）、工艺和平安技术交底进行平安监理工作。3、结合本工程的实际情况，制定本工程的《工程平安监理人案》和《平安监理工作方案》。4、审查施工组织设计中的平安技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，是否符合设计、使用功能的要求及工程施工的客观规律。5、严格对进入现场施工单位的资格审查；严格审查其平安管理组织机构、工程经理、工长、平安管理员、配备的特种作业人员及数量、平安资格培训上岗情况；实施本工程的平安监理工作，监督检查施工单位平安生产管理工作及平安生产责任制落实情况。6、审查施工单位的冬季、雨季等季节性施工方案的制定情况。7、审查施工总平面图是否合理，办公区、宿舍、食堂等临时设施的设置以及施工场地、基地支护、道路、排污、排水、防火措施是否条例标准和文明施工的要求，达不到相关要求的，应要求施工单位立即进行整改、补充和完善。8、审查对危险源工程如土石方开挖、模板工程、起重吊装、脚手架、撤除和爆破等专项方案及审批情况等进行审查；经审查，对达不到相关强制性标准的，应当要求施工单位进行补充完善。9、加强平安巡视，检查平安防护、临时用电、机械平安、消防平安等标准化执行情况，配合对脚手架搭设与各项防护措施方案的审核；对重点部位和特殊部位要跟踪到位，保证平安措施的实施。10、实行平安跟踪管理，组织定期平安巡视对种类平安隐患问题提出整改要求并检查落实情况，制止违章指挥和违章作业人员。11、检查施工单位对施工人员人身保险购置情况、劳动防护用品和平安用具的配备及合格情况，要求施工单位提供人身保险单、产品合格证、产品检测证明、政府颁发的相应证书等。12、检查特种作业人员持有效证件上岗情况。13、要求施工单位配备合格的临时用电管理人员和电工，加强对临时用电的平安监理工作，确保临时用电平安。14、加强对大型机械设备的平安监理，从租赁、安装、设备自身资质把关，加强对平安合同签订、现场平安交底、产权单位的自检、设备完好性等方面做好监理。15、对施工现场的临时消防的消防泵、消防水箱、消防管线和竖管、水龙带等消防设备的完好性、有效性方面加强平安巡视。16、要求施工单位配备合格的消防平安管理人员，加强对本工程现场用火的平安监理工作。17、发现的各类违规施工和平安事故隐患，应立即向施工单位下达《平安监理通知》或《整改通知》，并催促其立即整改；情况严重的，经报告委托人并经委托人同意后，由监理人向施工单位下达停工令，要求施工单位停工整改；平安事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见；施工单位不及时停止违规指挥、违章作业或拒不整改的，监理人应及时向相关行政主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。18、在本工程施工过程中，因监理人原因导致发生平安事故并造成人员伤亡或经济损失的，由监理人承当全部赔偿责任，构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。第五条平安监理费由于主合同确定的监理费用中已包含平安监理费，因此不另行计费。第六条违约责任合同双方任何一方因违反本合同约定给守约方造成经济损失的，违约方应赔偿守约方全部经济损失，并承当相应的法律责任。第七条争议解决方式从主合同约定。第八条本合同效力本合同是委托人和监理人共同签署的附件，与主合同具有同等法律效力。第九条其他1、本合同经委托人和监理人的法定代表人（或授权代表）签字并加盖法人印章后生效。2、本合同壹式壹拾壹份，委托人执陆份，监理人执伍份，具有同等法律效力。委托人：监理人：重庆化医恩力吉投资有限责任公司重庆赛迪工程咨询有限公司法定代表人法定代表人（或）授权代表：（或）授权代表：签订时间：2012年月日签订时间：2012年月日

附录G保密协议委托人：重庆化医恩力吉投资有限责任公司监理人：重庆赛迪工程咨询有限公司鉴于合同双方已签署监理效劳合同和监理人向委托人提供监理效劳，双方知道和了解对方提供或拥有的相关合同、资料和商业、技术等信息（“保密信息〞）。经友好协商，合同双方同意根据本协议约定使用保密信息，内容如下：1、监理人有权根据监理效劳工作的需要利用保密信息，但不得将委托人的保密信息透露给任何无关的第三方（包括监理人与委托工作、效劳无关的工作人员）。2、本协议的保密义务也包括对双方员工之间或各自员工之间对与自己无关信息的保密。3、监理人不应为除本协议规定的目的外的任何其他方式或利益而使用或透露任何委托人的保密信息。委托人不得向其他无关的第三方透露监理人向委托人提供的书面文件资料（委托人提供的资料和政策法律有规定的除外）和信息。

4、监理人对以下方面的信息没有义务：（a）在委托人向监理人告知信息时，该信息已处于公众领域中；（b）在委托人向监理人告知信息后，该信息非因监理人过错而进入公众领域或已向其他第三方（人）公开；（c）在委托人向监理人告知信息时，该信息系监理人拥有且无任何保密义务的信息；（d）该信息系由监理人独立创作、开发，没有借助或来源于任何保密信息；或（e）该信息被媒体、法院或政府机构等披露。

5、本保密协议、保密信息的披露，或向对方披露的保密信息均不得视为向对方授予任何知识产权或与之有关的任何性质的权利。

6、所有保密信息都是基于工作或可能而提供，任何一方都不得通过明示、暗示或其他方式对其准确性、完整性或性能作出保证。

7、所有由委托人提供给监理人的材料，包括但不限于文件、设计和清单应仍为委托人的财产，且委托人要求时应立即归复原件和所有据此制作的副本。8、本协议自双方签字盖章之日起生效，自生效日起二十五（25）年内一直保有完全的效力，但提前终止本协议不应豁免监理人在本协议下就终止生效日前提供给监理人保密信息所应履行的义务。

9、任何一方违反本协议而泄密，导致另一方受到损失，违约方应当向另一方赔偿相应的损失。委托人：监理人：重庆化医恩力吉投资有限责任公司重庆赛迪工程咨询有