建设工程设计合同示范文本专业建设工程合同范本示例模板

GF——0210建设工程设计协议示范文本（专业建设工程）工程名称:工程地点:合同编号:设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:月日制订住房和城镇建设部制订国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程设计协议当事人签约行为,维护协议当事人正当权益,依据《中国协议法》、《中国建筑法》、《中国招标投标法》以及相关法律法规,住房城镇建设部、工商总局对《建设工程设计协议（二）（专业建设工程设计协议）》（GF--0210）进行了修订,制订了《建设工程设计协议示范文本（专业建设工程）》（GF--0210）（以下简称《示范文本》）。为了便于协议当事人使用《示范文本》,现就相关问题说明以下:一、《示范文本》组成《示范文本》由协议协议书、通用协议条款和专用协议条款三部分组成。（一）协议协议书《示范文本》协议协议书集中约定了协议当事人基础协议权利义务。（二）通用协议条款通用协议条款是协议当事人依据《中国建筑法》、《中国协议法》等法律法规要求,就工程设计实施及相关事项,对协议当事人权利义务作出标准性约定。通用协议条款既考虑了现行法律法规对工程建设相关要求,也考虑了工程设计管理特殊需要。（三）专用协议条款专用协议条款是对通用协议条款标准性约定细化、完善、补充、修改或另行约定条款。协议当事人能够依据不一样建设工程特点及具体情况,经过双方谈判、协商对对应专用协议条款进行修改补充。在使用专用协议条款时,应注意以下事项:1.专用协议条款编号应与对应通用协议条款编号一致;2.协议当事人能够经过对专用协议条款修改,满足具体建设工程特殊要求,避免直接修改通用协议条款;3.在专用协议条款中有横道线地方,协议当事人可针对对应通用协议条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》性质和适用范围《示范文本》供协议双方当事人参考使用。《示范文本》适适用于房屋建筑工程以外各行业建设工程项目主体工程和配套工程（含厂/矿区内自备电站、道路、专用铁路、通信、多种管网管线和配套建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动。房屋建筑工程以外各行业建设工程统称为专业建设工程,具体包含煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。第一部分协议协议书发包人（全称）:设计人（全称）:依据《中国协议法》、《中国建筑法》及相关法律要求,遵照平等、自愿、公平和老实信用标准,双方就工程设计及相关事项协商一致,共同达成以下协议:一、工程概况1.工程名称:。2.工程同意、核准或立案文号:。3.工程内容及规模:。4.工程所在地具体地址:。5.工程投资估算:。6.工程进度安排:。7.工程关键技术标准:。二、工程设计范围、阶段与服务内容1.工程设计范围:。2.工程设计阶段:。3.工程设计服务内容:。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用协议条款附件1。三、工程设计周期计划开始设计日期:年月日。计划完成设计日期:年月日。具体工程设计周期以专用协议条款及其附件约定为准。四、协议价格形式与签约协议价 1.协议价格形式:;2.签约协议价为:人民币（大写）（¥元）。五、发包人代表与设计人项目责任人发包人代表:。设计人项目责任人:。六、协议文件组成本协议书与下列文件一起组成协议文件:（1）专用协议条款及其附件;（2）通用协议条款;（3）中标通知书（假如有）;（4）投标函及其附录（假如有）;（5）发包人要求;（6）技术标准;（7）发包人提供上一阶段图纸（假如有）;（8）其她协议文件。在协议推行过程中形成与协议相关文件均组成协议文件组成部分。上述各项协议文件包含协议当事人就该项协议文件所作出补充和修改,属于同一类内容文件,应以最新签署为准。七、承诺1.发包人承诺根据法律要求推行项目审批手续,根据协议约定提供设计依据,并按协议约定时限和方法支付协议价款。2.设计人承诺根据法律和技术标准要求及协议约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用协议条款中给予含义相同。九、签署地点本协议在福安市签署。十、补充协议协议未尽事宜,协议当事人另行签署补充协议,补充协议是协议组成部分。十一、协议生效本协议自双方签字盖章生效。十二、协议份数本协议一式捌份,发包人执肆份、设计人执肆份。发包人:（盖章）设计人:（盖章）法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:（签字）（签字）经办人:组织机构代码:组织机构代码:纳税人识别码:纳税人识别码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:时间:年月日时间:年月日第二部分通用协议条款通用协议条款参考​住​房​城​乡​建​设​部​、工​商​总​局​关​于​印​发​建​设​工​程​设​计​合​同​示​范​文​本​​通​知​【​建​市​[​2​0​1​5​]​4​4​号】中​《​建​设​工​程​设​计​合​同​示​范​文​本​(​专​业​建​设​工​程​)​》​(​G​F​-​2​0​1​5​-​0​2​1​0​)通用协议条款。第三部分专用协议条款1.通常约定1.1词语定义与解释1.1.1协议1.1.1.8其她协议文件包含:发包人书面确定会议纪要。1.3法律适适用于协议其她规范性文件:无。1.4技术标准1.4.1适适用于工程技术标准包含:适适用于工程现行有效国家标准、行业标准、工程所在地地方性标准,以及对应规范、规程等。1.4.2国外技术标准原文版本和汉字译本提供方:无;1.4.3发包人对工程技术标准和功效要求特殊要求:无。1.5协议文件优先次序协议文件组成及优先次序为:按通用协议条款。1.6联络1.6.1发包人和设计人应该在3天内将与协议相关通知、同意、证实、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人和设计人联络信息发包人接收文件地点:另行通知;发包人指定接收人为:另行通知;发包人指定联络电话及传真号码:另行通知;发包人指定电子邮箱:另行通知。设计人接收文件地点:另行通知;设计人指定接收人为:另行通知;设计人指定联络电话及传真号码:另行通知;设计人指定电子邮箱:另行通知。1.8保密保密期限:永久。2.发包人2.1发包人通常义务2.1.3发包人其它义务:无。2.2发包人代表发包人代表姓名:另行通知;身份证号:另行通知;职务:另行通知;联络电话:另行通知;电子信箱:另行通知;发包人对发包人代表授权范围以下:按发包人管理要求实施。发包人更换发包人代表,应该提前3天书面通知设计人。2.3发包人决定2.3.2发包人应在7天内对设计人书面提出事项作出书面决定。3.设计人3.1设计人通常义务3.1.1设计人需配合发包人办理相关许可、同意或立案手续。3.1.3设计人其她义务:设计人交付设计文件后,按要求参与相关上级设计审查,并依据审查结论负责不超出原定范围内容做必需调整补充。设计人按协议要求时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理相关设计问题和参与完工验收。在一年内项目还未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人合适收取咨询服务费,收费额由双方约定。3.2项目责任人3.2.1项目责任人姓名:;执业资格及等级:;注册证书号:;联络电话:;电子信箱:;通信地址:;设计人对项目责任人授权范围以下:代表设计人全方面推行对发包人协议。3.2.2设计人更换项目责任人,应提前7天书面通知发包人。3.2.3设计人应在收到书面更换通知后15天内更换项目责任人。设计人无正当理由拒绝更换项目责任人违约责任:发包人有权单方面终止协议,由此产生责任和损失均由设计人负责。3.3设计人人员3.3.1设计人提交项目管理机构及人员安排汇报期限:设计人应在接到开始设计通知后7天内,向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排汇报。3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换关键设计人员违约责任:发包人有权单方面终止协议,由此产生责任和损失均由设计人负责。。3.4设计分包3.4.1设计分包通常约定严禁设计分包工程包含:/。3.4.2设计分包确定许可分包专业工程包含:/。3.5联合体3.5.4发包人向联合体支付设计费用方法:向联合体牵头人支付设计费（假如有）。5.工程设计要求5.1工程设计通常要求5.1.2.1工程设计特殊标准或要求:无。5.1.2.2工程设计适用技术标准:设计人完成设计工作所应遵遵法律以及技术标准,均应视为在基准日期适用版本。基准日期以后,前述版本发生重大改变,或者有新法律以及技术标准实施,设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准提议,对强制性要求或标准应该遵照实施。因发包人采纳设计人提议或遵守基准日期后新强制性要求或标准,造成增加设计费用和（或）设计周期延长,由发包人负担。5.3工程设计文件要求5.3.3工程设计文件深度要求:工程设计文件深度应满足本协议对应设计阶段要求要求,并符合国家和行业现行有效相关要求。5.3.5工程合理使用寿命年限:依据法律、技术标准要求,确保专业建设工程合理使用寿命年限。6.工程设计进度与周期6.1工程设计进度计划6.1.1工程设计进度计划编制协议当事人约定工程设计进度计划提交时间:按发包人要求。协议当事人约定工程设计进度计划应包含内容:法律要求和通常工程设计实践通例应包含内容。6.1.2工程设计进度计划修订发包人在收到工程设计进度计划后确定或提出修改意见期限:发包人应在收到修订工程设计进度计划后7天内完成审核和同意或提出修改意见,不然视为发包人同意设计人提交修订工程设计进度计划。6.3工程设计进度延误6.3.1因发包人原因造成工程设计进度延误（4）因发包人原因造成工程设计进度延误其她情形:无。设计人应在发生进度延误情形后7天内向发包人发出要求延期书面通知,在发生该情形后15天内提交要求延期具体说明。发包人收到设计人要求延期具体说明后,应在7天内进行审查并书面回复。6.5提前交付工程设计文件6.5.2提前交付工程设计文件奖励:无。7．工程设计文件交付7.1工程设计文件交付内容7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件具体形式为:光盘（CAD及PDF格式）。8.工程设计文件审查8.1发包人对设计人设计文件审查期限不超出15天。8.3发包人应在审查同意设计人工程设计文件后在7天内,向政府相关部门或第三方图审机构报送工程设计文件。8.4工程设计审查形式立刻间安排:委托第三方图审机构进行审查,具体时间安排发包人另行通知。9.施工现场配合服务9.1发包人为设计人派赴现场工作人员提供便利条件内容包含:无。9.2设计人应该在交付施工图设计文件并经审查合格后派专员长久驻施工现场进行配合与处理相关问题、提供技术咨询服务,且上述发生费用已包含在协议价款里,发包人不再另行支付。10.协议价款与支付10.2协议价格形式（3）其她价格形式:本工程设计费按国家《工程勘察设计收费标准修订本》标准计算服务收费,具体详见附件6。10.3定金或预付款10.3.1定金或预付款百分比定金百分比:协议价10%。10.3.2定金或预付款支付定金支付时间:协议签署后15日内,但最迟应在开始设计通知载明开始设计日期3天前支付。11.工程设计变更与索赔11.5设计人应于认为有理由提出增加协议价款或延长设计周期要求事项发生后3天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后7天内向发包人提供证实设计人要求书面申明。发包人应在接到设计人书面申明后7天内,给予书面回复。12.专业责任与保险12.2设计人不需有发包人认可工程设计责任保险。13.知识产权13.1相关发包人提供给设计人图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制技术规格以及反应发包人相关协议要求或其她类似性质文件著作权归属:归发包人全部。相关发包人提供上述文件使用限制要求:未经发包人书面同意,设计人不得为了协议以外目而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。13.2相关设计人为实施工程所编制文件著作权归属:归设计人全部。相关设计人提供上述文件使用限制要求:发包人可因实施工程运行、调试、维修、改造等目而复制、使用这类文件,但不能私自修改或用于与协议无关其她事项。未经设计人书面同意,发包人不得为了协议以外目而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。13.5设计人在设计过程中所采取专利、专有技术使用费负担方法:由设计人负担。14.违约责任14.1发包人违约责任14.1.1发包人支付设计人违约金:协议生效后,发包人因非设计人原因要求终止或解除协议,设计人未开始设计工作,不退还发包人已付定金;已开始设计工作,发包人根据设计人已完成实际工作量计算设计费,完成工作量不足二分之一时,按该阶段设计费二分之一支付设计费;超出二分之一时,按该阶段设计费全部支付设计费。14.1.2发包人逾期支付设计费违约金:每逾期支付一天,应负担应支付金额千分之二逾期违约金。14.2设计人违约责任14.2.1设计人支付发包人违约金:设计人应按发包人已支付定金金额双倍返还给发包人并负担发包人对应损失。14.2.2设计人逾期交付工程设计文件违约金:每延误一天,应减收该项目应收设计费千分之二,违约金发包人在应付设计费中扣减。设计人逾期交付工程设计文件违约金上限:不限定。14.2.3设计人设计文件不合格损失赔偿金上限:赔偿金数额由双方约定为实际损失100％。14.2.4设计人未经发包人同意私自对工程设计进行分包违约责任:发包人有权中止协议,由此产生一切后果及损失由设计人负责。 15.不可抗力15.1不可抗力确定除通用协议条款约定不可抗力事件之外,视为不可抗力其她情形:无。16.协议解除16.2有下列情形之一,能够解除协议:（3）暂停设计期限已连续超出90天。16.4发包人向设计人支付已完工作设计费期限为15天内。17.争议处理17.3争议评审协议当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:否。17.3.1争议评审小组确定争议评审小组组员确定:/。选定争议评审员期限:/。评审所发生费用负担方法:/。其她事项约定:/。17.3.2争议评审小组决定协议当事人相关本事项约定:/。17.4仲裁或诉讼因协议及协议相关事项发生争议,按下列第2种方法处理:（1）向/仲裁委员会申请仲裁;（2）向福安市人民法院起诉。18.其她18.1设计人应依据项目设计协议要求,经过有效地计划、组织和协调,按时完成协议要求设计任务,确保设计质量、合理控制工程投资,为建设各方提供优良设计服务。18.2负担方案设计及其后续设计服务设计人,若招标人（发包人）或其上级主管部门认为有必需话,则应按其要求进行技术设计,编制技术设计文件及对应修正概算,设计人应无条件实施,且编制费用已包含在设计费总额中。18.3发包人认为有必需分标段进行施工招标话,则设计人应按其要求分别提交招标项目所需图纸、文件资料,满足招标人招标需要。18.4工程施工时,应根据要求派驻工地设计代表,帮助业主处理多种与设计相关问题,包含修改完善设计或局部变更设计。附件:附件1:工程设计范围、阶段与服务内容附件2:发包人向设计人提交相关资料及文件一览表附件3:设计人向发包人交付工程设计文件目录附件4:设计人关键设计人员表附件5:设计进度表附件6:设计费明细及支付方法附件7:设计变更计费依据和方法附件1:工程设计范围、阶段与服务内容一、本工程设计范围另行通知二、本工程设计阶段划分初步（基础）设计、非标准设备设计（如有）、施工图设计及施工配合四个阶段。三、各阶段服务内容法律要求和通常工程设计实践通例应包含内容。附件2:发包人向设计人提交相关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期相关事宜1设计委托书1即时2建设工程立项同意文1即时3建设用地红线图点（电子数据）1即时4当地计划部门计划设计关键点1即时5设计任务书1即时附件3:设计人向发包人交付工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期相关事宜1初步设计文件8协议签署且提供设计所需全部资料后25天内供初步评审2初步设计文件4初设评审经过后5天内依据审批意见修改并经同意3工程施工图5初步设计评审经过后30天内供施工图审查4工程施工图（修正版）8施工图审查经过后5天内供工程施工5工程设计概算书2初设评审经过后15天内尤其约定:1.在发包人所提供设计资料（含设计确定单、计划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计前提下开始计算各阶段设计时间。2.上述设计时间不包含法定节假日。3.图纸交付地点: