2025年建设工程合同争议诉状样本

2025年建设工程合同争议诉状样本原告（甲方）：____有限公司地址：____市____区____路____号法定代表人：____委托代理人：____律师执业证号：____被告（乙方）：____建筑集团有限公司地址：____市____区____路____号法定代表人：____委托代理人：____律师执业证号：____一、诉讼请求1.判令被告支付原告合同款项人民币____元；2.判令被告承担本案的全部诉讼费用。二、事实与理由（一）案件事实原告与被告于____年____月____日签订了一份《建设工程施工合同》，合同编号为____。合同约定原告作为甲方，将位于____市____区的____项目工程发包给乙方施工，工程总价款为人民币____元。合同明确了工程进度、质量标准、付款方式等条款。合同签订后，原告按照约定向被告支付了预付款人民币____元。被告按照合同约定，组织人员进场施工，并根据合同进度完成了相应的工程量。在工程进行过程中，原告发现被告存在以下违约行为：1.超过合同约定的工期____天未完成工程；2.工程质量不符合合同约定的标准；3.未按合同约定支付工程进度款。（二）法律依据1.根据《中华人民共和国合同法》第一百二十二条：“当事人可以约定一方违约时，对方可以请求支付违约金；也可以约定一方违约时，对方可以请求损害赔偿。”原告要求被告支付合同款项人民币____元，符合法律规定。2.根据《中华人民共和国合同法》第一百二十三条：“当事人因不可抗力不能履行合同的，可以根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。”本案中，被告未按合同约定履行义务，不存在不可抗力因素，应承担违约责任。3.根据《中华人民共和国建筑法》第五十六条：“建筑工程质量不符合约定的，发包人可以请求施工人承担修复费用；修复费用超过工程价款的，发包人可以请求施工人支付赔偿金。”原告要求被告承担修复费用及赔偿金，符合法律规定。（三）事实与理由1.被告未按合同约定完成工程，已构成违约。根据合同约定，被告应在____年____月____日前完成工程。截至____年____月____日，被告仍未完成工程，逾期____天。根据《中华人民共和国合同法》的规定，被告应承担违约责任。2.被告施工质量不符合合同约定。在工程进行过程中，原告发现被告施工质量存在问题，如：____、____等。经双方协商，被告未能按照合同约定进行修复，导致工程质量不符合约定。根据《中华人民共和国建筑法》的规定，被告应承担修复费用及赔偿金。3.被告未按合同约定支付工程进度款。根据合同约定，被告应在工程进度达到____%时支付进度款人民币____元。截至____年____月____日，被告仍未支付进度款，已构成违约。根据《中华人民共和国合同法》的规定，被告应承担违约责任。原告要求被告支付合同款项人民币____元，合理合法。请贵院依法审理，维护原告的合法权益。三、证据目录1.《建设工程施工合同》原件及复印件；2.合同履行过程中的相关凭证；3.被告违约的相关证据；4.原告损失的相关证据；5.其他支持原告主张的证据。四、诉讼费用本案诉讼费用共计人民币____元，由被告承担。五、送达地址原告（甲方）送达地址：____市____区____路____号被告（乙方）送达地址：____市____区____路____号六、起诉日期本诉状于____年____月____日向贵院提起。附：相关法律条文