建设工程合同担保协议

建设工程合同担保协议通用合同编号：__________甲方（担保人）：基本信息：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（被担保人）：基本信息：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]一、合同主体1.甲方（担保人）1.1甲方基本信息甲方作为担保人，具备相应的担保能力和资质。其在本协议中的担保行为是基于对乙方的信任和对建设工程项目的评估。1.2甲方的权利和义务甲方有权要求乙方提供与担保事项相关的信息和资料，以便对担保风险进行评估和管理。甲方有义务按照本协议的约定，承担相应的担保责任。在担保期间，甲方应密切关注建设工程项目的进展情况，如发觉可能影响担保责任履行的情况，应及时通知乙方并采取相应的措施。2.乙方（被担保人）2.1乙方基本信息乙方作为被担保人，是建设工程项目的承担方。乙方应向甲方如实提供自身的基本信息以及建设工程项目的相关情况。2.2乙方的权利和义务乙方有权要求甲方按照本协议的约定履行担保责任。乙方有义务按照建设工程合同的要求，按时、按质完成建设工程项目。在担保期间，乙方应积极配合甲方的监督和检查，如提供项目进展情况报告等。二、担保事项1.担保的建设工程项目1.1项目名称[具体建设工程项目名称]1.2项目地点[项目具体地点]1.3项目内容[详细描述项目的建设内容，包括工程范围、施工要求等]2.担保范围2.1工程款支付担保甲方保证在乙方按照建设工程合同的要求完成相应的工程进度后，保证工程款的按时支付。如因甲方原因导致工程款支付延误，甲方应承担相应的违约责任。2.2履约担保乙方应按照建设工程合同的约定履行各项义务，如按时开工、按时竣工、保证工程质量等。如乙方未履行或未完全履行上述义务，甲方应承担相应的担保责任。2.3质量担保甲方担保建设工程项目的质量符合国家相关标准和建设工程合同的要求。如在工程竣工后的质保期内发觉质量问题，甲方应负责协调解决。2.4其他担保事项[如有其他特殊担保事项，在此处进行详细说明]三、担保方式1.保证担保1.1保证的方式及期限甲方提供的保证担保为连带责任保证。保证期限自建设工程合同生效之日起至工程竣工并验收合格之日后[具体期限]止。1.2保证人的责任在担保期限内，如乙方未履行建设工程合同约定的义务，甲方应在接到债权人的通知后[具体时间]内，承担保证责任，向债权人支付相应的款项或履行其他义务。2.抵押担保2.1抵押物的名称、数量、价值等乙方提供[抵押物名称]作为抵押担保，抵押物的数量为[具体数量]，评估价值为[具体价值]。2.2抵押登记及相关手续乙方应在本协议签订后[具体时间]内，办理抵押物的抵押登记手续，并将相关证明文件交付甲方。抵押登记费用由乙方承担。3.质押担保3.1质押物的名称、数量、价值等乙方提供[质押物名称]作为质押担保，质押物的数量为[具体数量]，评估价值为[具体价值]。3.2质押登记及相关手续乙方应在本协议签订后[具体时间]内，办理质押物的质押登记手续，并将相关证明文件交付甲方。质押登记费用由乙方承担。四、担保责任1.担保责任的触发条件当乙方未按照建设工程合同的约定履行义务，导致债权人向甲方提出索赔时，担保责任触发。2.担保责任的承担方式甲方应根据担保方式的不同，承担相应的责任。如在保证担保中，甲方应向债权人支付款项；在抵押担保中，甲方有权依法处置抵押物以清偿债务；在质押担保中，甲方有权依法处置质押物以清偿债务。3.担保责任的限额担保责任的限额为建设工程合同约定的工程款总额的[具体比例]。如因乙方违约给甲方造成的损失超过担保责任限额，乙方应承担超出部分的赔偿责任。五、担保期限1.担保的起始时间本担保协议自建设工程合同生效之日起生效。2.担保的终止时间担保期限至建设工程项目竣工并验收合格之日后[具体期限]止。但在担保期限内，如发生乙方违约或其他需要甲方承担担保责任的情况，担保期限相应延长至甲方履行完担保责任之日止。六、反担保1.反担保的方式及要求乙方应向甲方提供反担保，反担保的方式包括但不限于抵押、质押、保证等。反担保的价值应足以覆盖甲方可能承担的担保责任。1.1抵押反担保乙方以其拥有的[抵押物名称]作为抵押反担保，抵押物的评估价值应不低于甲方可能承担的担保责任金额。1.2质押反担保乙方以其拥有的[质押物名称]作为质押反担保，质押物的评估价值应不低于甲方可能承担的担保责任金额。1.3保证反担保乙方提供[保证反担保人名称]作为保证反担保人，保证反担保人应具备相应的担保能力和资质，并向甲方出具书面的保证函。2.反担保的范围反担保的范围包括甲方因履行担保责任而支付的款项、利息、违约金、赔偿金以及甲方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。七、担保费用1.担保费用的计算方式担保费用按照建设工程合同约定的工程款总额的[具体比例]计算。2.担保费用的支付时间及方式乙方应在本协议签订后[具体时间]内，将担保费用一次性支付至甲方指定的账户。支付方式为[具体支付方式，如银行转账、支票等]。八、合同的变更与解除1.合同变更的条件及程序本协议的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。2.合同解除的条件及程序2.1双方协商一致，可以解除本协议。2.2如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因，导致本协议无法履行或部分无法履行，双方应协商解决。如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，请求解除本协议。2.3如乙方未按照本协议的约定履行义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。九、违约责任1.甲方的违约责任如甲方未按照本协议的约定履行担保责任，应向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此所遭受的损失。违约金的数额为担保费用的[具体比例]，损失赔偿的范围包括乙方因甲方违约而遭受的直接损失和间接损失。2.乙方的违约责任如乙方未按照本协议的约定履行义务，应向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。违约金的数额为担保费用的[具体比例]，损失赔偿的范围包括甲方因乙方违约而遭受的直接损失和间接损失。如乙方未按照本协议的约定支付担保费用，每逾期一天，应按照未支付金额的[具体比例]向甲方支付逾期利息。十、争议解决1.争议的解决方式1.1协商解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向本协议签订地的仲裁机构申请仲裁。1.2仲裁或诉讼如双方在仲裁协议中约定了仲裁机构，则由该仲裁机构进行仲裁；如双方未约定仲裁机构或仲裁协议无效，则任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决的地点本协议签订地为[具体地点]。如选择仲裁，仲裁地点为[仲裁机构所在地]；如选择诉讼，诉讼地点为[有管辖权的人民法院所在地]。十一、通知与送达1.通知的方式及要求本协议项下的任何通知、要求或其他通讯应以书面形式作出，并通过专人送达、挂号邮寄、特快专递或传真等方式发送至对方在本协议中指定的地址。通知在下列时间视为送达：1.1如通过专人送达，在送达对方指定的联系人时视为送达；1.2如通过挂号邮寄，在寄出后的第[具体天数]个工作日视为送达；1.3如通过特快专递，在寄出后的第[具体天数]个工作日视为送达；1.4如通过传真，在传真发送成功并收到对方确认的回传时视为送达。2.送达的地址及确认甲方的通讯地址为：[甲方通讯地址]联系人：[甲方联系人姓名]联系方式：[甲方联系电话]传真：[甲方传真号码]乙方的通讯地址为：[乙方通讯地址]联系人：[乙方联系人姓名]联系方式：[乙方联系电话]传真：[乙方传真号码]十二、其他条款1.不可抗力如因不可抗力事件导致一方无法履行本协议项下的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。不可抗力事件结束后，双方应协商解决本协议的履行问题。2.保密条款双方应对在本协议签订和履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。保密期限为本协议的有效期及本协议终止后的[具体期限]。3.法律适用本协议的签订、履行、解