消防施工施工合同范本_第1页
消防施工施工合同范本_第2页
消防施工施工合同范本_第3页
消防施工施工合同范本_第4页
消防施工施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

消防施工施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):

甲方名称:某某消防科技有限公司

甲方地址:北京市朝阳区XX路XX号

甲方法定代表人/负责人:张三

联系方式/p>

2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):

乙方名称:某某建筑工程有限公司

乙方地址:上海市浦东新区XX路XX号

乙方法定代表人/负责人:李四

联系方式/p>

合同简介:

甲乙双方,鉴于甲方需要进行消防施工,乙方具备专业的消防施工能力,经双方友好协商,决定建立合作关系,由乙方为甲方提供消防施工服务。本合同旨在明确双方在合作过程中的权利和义务,确保施工质量,按时完成施工任务,并遵循我国相关法律法规的规定。

本合同的签订,是基于甲乙双方共同的利益和诚实守信的原则,双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。甲方应按时提供施工场地和所需的资料,乙方应按时完成施工任务,保证消防施工的质量。

在本合同履行过程中,如遇不可抗力因素,影响合同的正常履行,双方应立即协商解决,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。双方应共同承担由于不可抗力导致的费用。

本合同的签订,对甲乙双方具有法律约束力,任何一方不得擅自变更或解除合同。如双方发生争议,应首先通过友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

本合同自双方签字盖章之日起生效,合同的有效期为施工期。施工期结束后,如甲方对乙方施工质量无异议,乙方应按照合同约定提供相关资料和保修服务。

甲方(买方/出租方/委托方):

(盖章)

日期:2021年X月X日

乙方(卖方/承租方/服务提供方):

(盖章)

日期:2021年X月X日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲乙双方在消防施工项目中的权利和义务,确保施工质量,按时完成施工任务。具体内容包括:

1.乙方应按照甲方的要求,提供专业的消防施工服务,包括消防设施的安装、调试、验收等工作。

2.甲方应提供施工场地和所需的资料,包括但不限于施工图纸、施工场地、施工设备等。

3.甲方应按时支付乙方施工费用,乙方应按时完成施工任务。

4.双方应共同承担由于不可抗力导致的费用。

第二条定义

为本合同所述,以下术语的含义如下:

1.甲方:指某某消防科技有限公司,本合同的买方、出租方或委托方。

2.乙方:指某某建筑工程有限公司,本合同的卖方、承租方或服务提供方。

3.消防施工:指根据我国相关法律法规和标准,对建筑物进行消防设施的安装、调试、验收等工作。

4.施工场地:指甲方提供的用于消防施工的场地。

5.施工费用:指乙方完成消防施工任务所需的费用。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.提供施工场地:甲方应提供符合消防施工要求的施工场地,并提供施工所需的电源、水源等。

2.提供资料:甲方应提供完整的施工图纸、施工规范等相关资料,确保乙方能够顺利进行施工。

3.支付施工费用:甲方应按照本合同约定的时间和方式支付乙方施工费用。

4.协助施工:甲方应积极协助乙方进行施工,提供必要的人力和物力支持。

二、乙方的权利与义务

1.施工质量:乙方应按照甲方的要求和国家相关标准,保证消防施工的质量,确保消防设施的安全可靠。

2.按时完成施工:乙方应按照本合同约定的工期,按时完成消防施工任务。

3.资料提供:乙方应向甲方提供施工过程中的相关资料,包括施工记录、验收报告等。

4.保修服务:乙方应在本合同约定的保修期内,提供消防设施的保修服务,确保消防设施的正常运行。

5.安全防护:乙方应按照我国相关法律法规,做好施工现场的安全防护工作,确保施工过程中的安全和顺利进行。

在本合同履行过程中,甲乙双方应严格遵守合同约定,履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务,应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

本合同约定的消防施工费用为人民币[金额]元整(大写:[金额]元整),包含施工、材料、人工等全部费用。

甲方应按照以下支付条件进行支付:

1.合同签订后[时间]日内,甲方支付乙方合同总额的[百分比]作为预付款。

2.施工完成后,甲方应按照乙方提交的施工决算报告,支付剩余的合同款项。

3.支付方式为银行转账,账户信息如下:

-开户行:[银行名称]

-户名:[乙方名称]

-账号:[账号]

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效,合同的有效期为[时间]个月。乙方应确保在合同约定的工期内完成所有施工任务。

关键时间节点如下:

1.施工准备期:[时间]天,自甲方提供施工场地和资料之日起计算。

2.施工期:[时间]天,自施工准备期结束之日起计算。

3.施工完成后,乙方应提供[时间]个月的质保期服务。

第六条违约责任

一、甲方的违约责任

1.若甲方未按合同约定时间支付预付款或施工款项,应向乙方支付违约金,违约金为本合同总额的[百分比]%。

2.若甲方未按合同约定提供施工场地和资料,导致乙方无法按时开始施工,甲方应承担因此产生的额外费用,并向乙方支付违约金,违约金为本合同总额的[百分比]%。

3.若甲方擅自变更或解除合同,应向乙方支付违约金,违约金为本合同总额的[百分比]%,并赔偿乙方因此产生的损失。

二、乙方的违约责任

1.若乙方未按合同约定时间完成施工任务,应向甲方支付违约金,违约金为合同总额的[百分比]%。

2.若乙方施工质量不符合合同约定和国家标准,甲方有权要求乙方重新施工,并支付因此而产生的费用。

3.若乙方擅自变更或解除合同,应向甲方支付违约金,违约金为合同总额的[百分比]%,并赔偿甲方因此产生的损失。

双方应严格遵守合同约定的条款,履行各自的权利和义务。如一方未履行或未完全履行合同义务,应承担相应的违约责任。违约金支付后,甲方仍有权要求乙方继续履行合同义务,乙方应无条件遵照执行。

第七条不可抗力

本合同所称不可抗力,是指在合同签订后,因不可预见、不可避免且无法克服的客观情况,导致一方或双方无法履行或部分履行合同义务的情况。包括但不限于以下情况:

1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。

2.社会事件:如战争、动乱、封锁、embargo等。

3.政府行为:如政策变化、法律法规的变动等。

4.其他不可抗力因素:如电网故障、通信中断等。

发生不可抗力事件时,受影响方应立即通知对方,并提供相关证明文件。双方应尽快协商,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任。

若不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行,双方应根据合同履行情况、已投入的资源和双方利益,协商确定是否继续履行合同或部分合同。

第八条争议解决

双方在履行本合同过程中,如发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

诉讼解决是双方的最后手段,除非一方违反合同条款,导致另一方无法通过协商解决争议,否则双方应尽力避免诉讼。

双方同意,仲裁是解决争议的一种方式。如双方同意仲裁,任何一方均可向约定的仲裁机构提起仲裁申请。

仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。双方应遵守仲裁裁决,不得再就同一争议向法院提起诉讼。

双方应认可仲裁过程中双方的沟通和陈述,仲裁结果将作为最终解决方案。

第九条其他条款

1.通知方式:双方之间的通知和沟通,应通过书面形式进行,并加盖公章或法定代表人签字。

2.合同变更:本合同的变更或补充,应由双方协商一致,并以书面形式签订。

3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:

a.双方协商一致解除合同;

b.合同约定的施工期结束;

c.双方履行完毕合同约定的义务;

d.不可抗力事件导致合同无法继续履行。

4.合同解除:任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行,对方有权解除合同。

5.保密条款:双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密和机密信息予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。

6.法律适用:本合同的签订、履行、解释及争议的解决,均适用中华人民

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论