建设工程采购合同

建设工程采购合同合同编号：__________甲方（采购人）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，电子邮箱：[甲方联系邮箱]。乙方（供应商）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，电子邮箱：[乙方联系邮箱]。《建设工程采购合同》一、合同双方1.甲方（采购人）：[甲方公司名称]，系依法成立并合法存续的企业法人，主要从事[甲方主要业务范围]等相关业务。2.乙方（供应商）：[乙方公司名称]，系依法成立并合法存续的企业法人，具备相应的建设工程施工资质，主要从事[乙方主要业务范围]等相关业务。二、合同标的1.工程名称及地点：工程名称为[具体工程名称]，位于[具体工程地点]。2.工程范围及内容：本工程包括[详细列举工程范围及内容，如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等]，具体以双方确认的施工图纸和工程量清单为准。三、合同价格及支付方式1.合同总价：本合同总价为人民币[具体合同总价金额]元（大写：[大写合同总价金额]），该总价为固定总价，包括但不限于工程材料、人工、设备、运输、安装、调试、检验等所有费用。2.付款进度及条件：预付款：甲方在合同签订后[预付款比例及金额]日内，向乙方支付合同总价的[预付款比例]%作为预付款。进度款：乙方按照工程进度完成相应工程量后，应向甲方提交经监理单位审核确认的工程进度款支付申请，甲方在收到申请后的[审核及支付周期]日内，按照审核确认的工程量支付相应的进度款，进度款支付比例为已完工程量的[进度款比例]%。竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后[竣工款支付比例及金额]日内，甲方向乙方支付合同总价的[竣工款比例]%作为竣工款。质保金：在质保期届满且乙方履行完毕质保义务后[质保金支付比例及金额]日内，甲方将合同总价的[质保金比例]%作为质保金支付给乙方。四、工程质量与验收1.质量标准：本工程质量标准应符合国家和地方相关标准及规范的要求，同时应满足甲方的特殊要求，如[具体质量标准要求，如防水等级、抗震等级等]。2.验收程序及标准：验收程序：工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后的[验收通知期限]日内组织验收。如甲方未能按时组织验收，视为甲方验收合格。如乙方未能按时通知甲方验收，甲方有权要求乙方承担由此造成的损失。验收标准：验收应按照国家和地方相关标准及规范以及双方确认的施工图纸和工程量清单进行，如发觉工程质量不符合要求，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。五、工程进度与工期1.工程进度计划：乙方应在合同签订后[规定时间]日内，向甲方提交详细的工程进度计划，该计划应包括各阶段的工作内容、开始时间、结束时间等。甲方有权对乙方提交的工程进度计划进行审核和调整，乙方应予以配合。2.工期延误及责任：如因甲方原因导致工程延误，甲方应相应顺延工期，并承担乙方因此而增加的费用。如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任，并按照合同约定向甲方支付违约金。如乙方延误工期超过[规定天数]日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此而造成的损失。六、双方权利与义务1.甲方权利与义务：有权对乙方的施工过程进行监督和检查，如发觉乙方存在违规行为，有权要求乙方立即整改。应按照合同约定及时支付工程款项，如逾期支付，应按照合同约定向乙方支付违约金。应提供必要的施工条件，如场地、水电等，保证乙方能够正常施工。应协助乙方办理与工程相关的手续，如施工许可证等。2.乙方权利与义务：有权按照合同约定要求甲方支付工程款项，如甲方逾期支付，有权要求甲方承担违约责任。应按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工，保证工程质量和工期符合要求。应遵守国家和地方相关法律法规以及甲方的规章制度，如发觉违规行为，应立即整改。应负责工程的施工安全，如发生安全，应承担相应的责任。七、变更与索赔1.工程变更程序：如因甲方原因需要对工程进行变更，应提前[变更通知期限]日通知乙方，并提供变更设计文件和相关资料。乙方应在接到通知后的[响应期限]日内，提交变更工程的报价单。如因乙方原因需要对工程进行变更，应提前[变更通知期限]日通知甲方，并经甲方同意后方可进行。2.索赔的提出与处理：如一方认为对方存在违约行为，有权提出索赔。索赔应在知道或应当知道索赔事件发生后的[索赔通知期限]日内，向对方发出索赔通知，并提供相关证明材料。对方应在接到索赔通知后的[答复期限]日内，给予答复并提出处理意见。如双方未能就索赔事项达成一致，可通过协商或诉讼等方式解决。八、违约责任1.双方违约情形及责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一日，应按照未支付款项的[逾期利率]%向乙方支付违约金。如逾期超过[规定天数]日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此而造成的损失。如乙方未按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工，应按照合同总价的[违约金比例]%向甲方支付违约金。如因乙方原因导致工程质量不符合要求或工期延误，甲方有权要求乙方返工或整改，直至工程质量符合要求或工期符合要求，由此而增加的费用由乙方承担。2.违约金的计算与支付：违约金应按照合同约定的方式计算，并在违约行为发生后的[支付期限]日内支付给对方。如双方对违约金的计算或支付方式存在争议，可通过协商或诉讼等方式解决。九、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.管辖法院：本合同的管辖法院为[具体管辖法院名称]。十、合同生效与终止1.合同生效条件：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同终止情形：本合同约定的工程竣工并经甲方验收合格后，本合同自动终止。如因一方违约导致本合同无法继续履行，另一方有权解除本合同，本合同自解除通知送达之日起终止。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法继续履行，本合同自不可抗力事件结束之日起终止。十一、其他条款1.保密条款：双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。2.不可抗力条款：如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法继续履行，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明材料。不可抗力事件结束后，双方应继续履行本合同。3.合同份数及留存：本合同一式[合同份数]份，双方各执[每份合同的份数]份，具有同等法律效力。4.补充协议：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）