基本建设工程借款合同

基本建设工程借款合同合同编号：__________《基本建设工程借款合同》第一章：合同当事人1.借款人基本信息：名称：[具体借款公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]统一社会信用代码：[具体统一社会信用代码]注册地址：[具体注册地址]联系方式：[具体联系电话]2.贷款人基本信息：名称：[具体贷款银行名称]法定代表人：[法定代表人姓名]统一社会信用代码：[具体统一社会信用代码]注册地址：[具体注册地址]联系方式：[具体联系电话]第二章：借款事项1.借款目的：用于[具体基本建设工程名称]的建设，包括但不限于场地平整、建筑物施工、设备购置等相关费用。2.借款金额及币种：借款金额为[具体金额]元，币种为人民币。3.借款用途：明确借款仅用于上述指定的基本建设工程，不得挪作他用。如借款人擅自改变借款用途，贷款人有权提前收回借款并要求借款人承担违约责任。第三章：借款期限1.借款起始日：以贷款人实际放款日为准。2.借款到期日：自借款起始日起[具体借款期限]年，到期日为[具体日期]。3.借款展期及条件：如借款人因特殊原因需要展期，应提前[具体展期提前天数]向贷款人提出书面申请，经贷款人同意后办理展期手续。展期期限应根据实际情况确定，但累计借款期限不得超过[规定的最长借款期限]年。展期期间的利率按双方约定执行。第四章：借款利率与利息支付1.利率确定方式：采用固定利率，年利率为[具体固定利率]%。2.利息计算方法：以借款金额为基数，自借款起始日起按实际借款天数乘以年利率计算利息。3.利息支付时间及方式：利息按季度支付，每季度末月的[具体支付日]为利息支付日。借款人应将当季利息足额存入指定的还款账户，贷款人于利息支付日自动扣收。如借款人未按时足额支付利息，贷款人有权按逾期天数加收逾期利息，逾期利息利率为借款利率上浮[具体上浮比例]%。第五章：还款方式与还款计划1.还款方式选择：采用等额本息还款法。2.还款计划安排：借款人应按照以下还款计划向贷款人偿还借款本息：自借款起始日起第1年，每月还款金额为[具体金额1]元；自借款起始日起第2年，每月还款金额为[具体金额2]元；以此类推，直至借款到期日还清全部借款本息。3.提前还款及违约金：借款人如需提前还款，应提前[具体提前还款提前天数]向贷款人提出书面申请，并经贷款人同意。提前还款部分应按照提前还款时的借款本金余额乘以提前还款时的借款利率再乘以实际提前还款天数除以365计算提前还款利息，同时应向贷款人支付提前还款金额的[具体违约金比例]%作为违约金。第六章：担保条款1.担保方式及范围：本合同项下的借款由[具体担保方式，如抵押、质押或保证等]提供担保，担保范围包括借款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及贷款人实现债权的费用等。2.抵押物描述与评估：如采用抵押担保方式，抵押物为[具体抵押物描述，包括抵押物名称、数量、价值等]，抵押物已由[评估机构名称]进行评估，并出具了评估报告。抵押物的所有权归借款人所有，借款人应妥善保管抵押物，如抵押物发生损坏、灭失或价值减少等情况，应及时通知贷款人并采取补救措施。3.质押物描述与移交：如采用质押担保方式，质押物为[具体质押物描述，包括质押物名称、数量、价值等]，质押物已由借款人移交贷款人占有，并办理了相关移交手续。质押物的所有权归借款人所有，如借款人违反本合同约定，贷款人有权处置质押物以实现债权。4.保证担保相关事宜：如采用保证担保方式，保证人[具体保证人名称]为借款人的借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之日起[具体保证期间]年。保证人应按照本合同约定履行保证责任，如保证人未履行保证责任，贷款人有权直接向保证人追偿。第七章：违约责任1.双方违约情形及责任：借款人违约情形及责任：未按本合同约定的用途使用借款，贷款人有权责令借款人限期改正，对挪用部分按挪用天数每天加收借款金额[具体加收比例]%的罚息，并有权提前收回借款。未按本合同约定的还款时间和金额偿还借款本息，贷款人有权按逾期天数每天加收借款金额[具体加收比例]%的逾期利息，并有权要求借款人支付违约金。未履行本合同项下的其他义务，给贷款人造成损失的，应承担赔偿责任。贷款人违约情形及责任：未按本合同约定的时间和金额向借款人发放借款，给借款人造成损失的，应承担赔偿责任。未履行本合同项下的其他义务，给借款人造成损失的，应承担赔偿责任。2.违约责任的承担方式：双方应首先通过友好协商解决违约责任问题，如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.违约损失赔偿计算：因一方违约给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失，应按照实际损失金额进行赔偿。第八章：合同的变更与解除1.合同变更条件及程序：经双方协商一致，可以变更本合同的内容。变更合同应采用书面形式，并由双方签字盖章后生效。2.合同解除情形及程序：双方协商一致，可以解除本合同。借款人未按本合同约定的用途使用借款，贷款人有权解除本合同。借款人未按本合同约定的还款时间和金额偿还借款本息，经贷款人催告后仍未履行，贷款人有权解除本合同。因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本合同无法继续履行，双方可以协商解除本合同。一方违反本合同约定，经对方催告后在合理期限内仍未改正，对方有权解除本合同。合同解除后，双方应按照本合同的约定清理债权债务。第九章：保险条款1.保险种类及投保范围：借款人应按照贷款人的要求为基本建设工程办理相关保险，保险种类包括但不限于建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险等，投保范围应覆盖基本建设工程的全部内容。2.保险费用承担：保险费用由借款人承担，借款人应在保险合同签订后及时向保险公司支付保险费用。如借款人未按时支付保险费用，贷款人有权代为支付，并从借款人的还款账户中扣除相应款项。3.保险理赔事宜：如发生保险，借款人应及时通知保险公司和贷款人，并协助保险公司进行理赔。如因借款人未及时通知或协助导致保险公司无法及时理赔，借款人应承担相应的责任。第十章：争议解决1.争议解决方式选择：本合同项下的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁机构或法院管辖：如双方选择仲裁解决争议，应向[具体仲裁机构名称]申请仲裁；如双方选择诉讼解决争议，应向[具体管辖法院名称]提起诉讼。3.争议解决程序：争议解决过程中，双方应保持合作，积极配合对方提供相关证据和资料，以尽快解决争议。第十一章：其他条款1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同份数及保管：本合同一式[具体份数]份，双方各执一份，其余份数用于办理相关手续。合同文本以中文为准，如有英文译本，仅供参考，如有歧义，以中文文本为准。3.通知与送达方式：双方在本合同中填写的联系地址和联系方式为有效通知和送达地址，如有变更，应及时通知对方。通知应以书面形式送达，如采用邮寄方式，以寄出之日起[具体天数]视为送达；如采用传真或邮件方式，以发送之日起视为送达。4.法律适用及争议解决条款的独立性：本合同的签订、履行、变更和解除均适用中华人民共和国法律。本合同中争议解决条款的独立性不受本合同其他条款的影响，即使本合同其他条款无效或被撤销，争议解决条款仍然有效。