云南施工安全生产合同范例

云南施工安全生产合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（施工方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（业主方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方具备施工资质，乙方具备合法的土地使用权，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程类型：____________________

5.工程预算：____________________

二、合同标的

1.甲方负责按照乙方要求，在约定的时间和地点完成施工任务。

2.乙方负责提供施工现场、施工材料及必要的施工条件。

3.双方应按照国家相关法律法规和行业规范进行施工，确保工程质量和安全。

三、施工工期

1.本合同工期自双方签订之日起至工程验收合格之日止，具体工期为____________________天。

2.因甲方原因导致工期延误，每延误一天，甲方应向乙方支付违约金____________________元。

3.因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金____________________元。

四、工程质量

1.甲方应按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.工程验收合格后，乙方有权在甲方提供的相关资料和设备上使用“云南施工安全生产合同范例”字样。

3.工程验收不合格的，乙方有权要求甲方进行返工、修复或重新施工，所需费用由甲方承担。

五、安全生产

1.双方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准，加强施工现场的安全管理。

2.甲方应负责施工现场的安全设施、安全防护措施，确保施工安全。

3.乙方应负责提供施工现场的安全保障，包括但不限于：施工场地、施工设备、施工材料等。

4.如发生安全事故，双方应立即采取应急措施，并及时报告相关部门。

六、合同履行

1.双方应按照合同约定，履行各自的义务，确保合同目标的实现。

2.甲方应按照乙方要求，在规定的时间内完成施工任务，确保工程质量和安全。

3.乙方应按照甲方要求，及时提供施工现场、施工材料及必要的施工条件。

七、违约责任

1.甲方如未按约定完成施工任务，或工程质量不合格，应承担相应的违约责任。

2.乙方如未按约定提供施工现场、施工材料及必要的施工条件，或造成工期延误，应承担相应的违约责任。

3.如发生违约行为，违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同期满或双方协商一致解除合同，合同终止。

十、其他

1.本合同一式两份，双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。

3.附件：

（1）工程图纸及技术规范；

（2）工程预算；

（3）施工组织设计；

（4）安全生产管理制度；

（5）其他有关文件。

甲方（施工方）：____________________

乙方（业主方）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（施工方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（业主方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（监理方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方具备施工资质，乙方具备合法的土地使用权，丙方具备工程监理资质，为保障工程质量和施工安全，经三方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程类型：____________________

5.工程预算：____________________

二、合同标的

1.甲方负责按照乙方要求，在约定的时间和地点完成施工任务。

2.乙方负责提供施工现场、施工材料及必要的施工条件。

3.丙方负责对施工过程进行监理，确保工程质量符合设计要求。

三、施工工期

1.本合同工期自双方签订之日起至工程验收合格之日止，具体工期为____________________天。

2.因甲方原因导致工期延误，每延误一天，甲方应向乙方支付违约金____________________元。

3.因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金____________________元。

四、工程质量

1.甲方应按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。

2.丙方应严格履行监理职责，对施工过程中的质量问题进行及时纠正和报告。

3.工程验收合格后，乙方有权在甲方提供的相关资料和设备上使用“云南施工安全生产合同范例”字样。

五、安全生产

1.双方应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准，加强施工现场的安全管理。

2.甲方应负责施工现场的安全设施、安全防护措施，确保施工安全。

3.丙方应负责监督施工现场的安全生产，对安全隐患进行整改和报告。

六、丙方职责

1.丙方应按照合同约定，对施工过程进行全程监理，确保工程质量符合设计要求。

2.丙方应定期向甲方和乙方报告监理情况，对施工过程中的问题提出建议和解决方案。

3.丙方应确保监理工作不损害甲方和乙方的合法权益。

七、甲方的权益

1.甲方有权要求丙方严格按照合同约定履行监理职责，对丙方的监理工作提出合理要求。

2.甲方有权对丙方的监理报告进行审核，如发现丙方存在重大失职行为，甲方有权要求丙方承担相应责任。

3.甲方有权要求丙方提供监理工作的相关资料和证据，以证明其监理工作的合法性和有效性。

八、乙方的违约及限制条款

1.乙方如未按约定提供施工现场、施工材料及必要的施工条件，或造成工期延误，应承担相应的违约责任。

2.乙方如发现施工过程中存在质量问题，应及时通知甲方和丙方，并配合解决。

3.乙方不得擅自改变施工方案，如需修改，应经甲方和丙方同意。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同期满或双方协商一致解除合同，合同终止。

十一、其他

1.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议。

附件：

（1）工程图纸及技术规范；

（2）工程预算；

（3）施工组织设计；

（4）安全生产管理制度；

（5）监理合同；

（6）其他有关文件。

第三方介入的意义和目的：

1.丙方作为监理方，能够客观、公正地监督施工过程，确保工程质量符合设计要求。

2.丙方的介入，有利于甲方在施工过程中及时发现问题，降低施工风险。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为施工方，具备施工资质和经验，能够确保施工进度和质量。

2.甲方作为合同主导方，有利于维护自身合法权益，确保工程顺利进行。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（施工方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（业主方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（监理方）：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于甲方具备施工资质，乙方拥有项目土地使用权，丙方具备工程监理资质，为保障项目质量和施工安全，经三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目类型：____________________

5.项目预算：____________________

二、合同标的

1.甲方负责按照乙方要求，在约定的时间和地点完成项目建设。

2.乙方负责提供项目土地使用权、施工材料及必要的施工条件。

3.丙方负责对项目建设过程进行监理，确保项目质量符合设计要求。

三、项目工期

1.本合同工期自双方签订之日起至项目验收合格之日止，具体工期为____________________天。

2.因甲方原因导致工期延误，每延误一天，甲方应向乙方支付违约金____________________元。

3.因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金____________________元。

四、项目质量

1.甲方应按照国家相关质量标准进行施工，确保项目质量符合设计要求。

2.丙方应严格履行监理职责，对施工过程中的质量问题进行及时纠正和报告。

3.项目验收合格后，乙方有权在甲方提供的相关资料和设备上使用“云南施工安全生产合同范例”字样。

五、丙方职责

1.丙方应按照合同约定，对项目建设过程进行全程监理，确保项目质量符合设计要求。

2.丙方应定期向甲方和乙方报告监理情况，对建设过程中的问题提出建议和解决方案。

3.丙方应确保监理工作不损害甲方和乙方的合法权益。

六、乙方权益

1.乙方有权要求丙方严格按照合同约定履行监理职责，对丙方的监理工作提出合理要求。

2.乙方有权对丙方的监理报告进行审核，如发现丙方存在重大失职行为，乙方有权要求丙方承担相应责任。

3.乙方有权要求丙方提供监理工作的相关资料和证据，以证明其监理工作的合法性和有效性。

七、甲方违约及限制条款

1.甲方如未按约定完成项目建设，或项目质量不合格，应承担相应的违约责任。

2.甲方如发现项目建设过程中存在质量问题，应及时通知乙方和丙方，并配合解决。

3.甲方不得擅自改变项目方案，如需修改，应经乙方和丙方同意。

4.甲方应保证施工过程中的安全生产，如发生安全事故，甲方应承担全部责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同期满或双方协商一致解除合同，合同终止。

十、其他

1.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由三方另行签订补充协议。

附件：

（1）项目图纸及技