单项施工合同范例

单项施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于甲方拟在____________________地点进行____________________项目的施工建设，乙方愿意按照甲方的要求，承担该项目的施工任务。为明确双方的权利、义务和责任，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目内容：____________________

1.5项目工期：____________________

二、合同标的

2.1乙方按照甲方的要求，负责完成本合同约定的施工任务，确保工程质量、安全、进度满足甲方的要求。

2.2乙方应按照国家有关施工规范、标准和甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量合格。

三、工程款支付

3.1甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款。

3.2工程款支付方式：____________________

3.3工程款支付节点：____________________

3.4甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行检查，如发现不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，直至合格。

四、施工进度

4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

4.2乙方应按照甲方要求，合理组织施工，确保施工进度。

4.3如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、工程质量

5.1乙方应严格按照国家有关施工规范、标准和甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量合格。

5.2乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。

5.3甲方有权对乙方施工过程中的质量进行检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改。

六、安全生产

6.1乙方应按照国家有关安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工过程中的安全生产。

6.2乙方应加强对施工人员的安全教育培训，提高施工人员的安全意识。

6.3如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2违约责任的具体内容，双方可根据实际情况另行约定。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

10.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.施工进度计划

5.施工安全措施

6.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

第三方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于甲方拟在____________________地点进行____________________项目的施工建设，乙方愿意按照甲方的要求，承担该项目的施工任务。为保障甲方的权益，确保工程质量、安全、进度满足甲方的要求，特引入监理方对施工过程进行监督管理。经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目内容：____________________

1.5项目工期：____________________

二、监理方职责

2.1监理方负责对施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全、进度符合国家有关标准和甲方要求。

2.2监理方应按照国家有关监理规范，建立健全监理制度，对施工过程中的质量问题进行及时整改。

2.3监理方有权对施工人员进行安全生产教育培训，提高施工人员的安全意识。

三、甲方权益

3.1甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成施工任务。

3.2甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行检查，如发现不符合要求，乙方应立即进行整改。

3.3甲方有权要求监理方对施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全、进度符合要求。

3.4甲方有权要求监理方对施工过程中的质量问题进行整改，直至合格。

四、乙方责任与义务

4.1乙方应按照国家有关施工规范、标准和甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量合格。

4.2乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。

4.3乙方应按照甲方要求，合理组织施工，确保施工进度。

4.4乙方应积极配合监理方的工作，接受监理方的监督管理。

五、工程款支付

5.1甲方应按照合同约定，按时支付乙方工程款。

5.2工程款支付方式：____________________

5.3工程款支付节点：____________________

六、施工进度

6.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。

6.2乙方应按照甲方要求，合理组织施工，确保施工进度。

6.3如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2乙方如未按期完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金金额为____________________。

7.3乙方如未达到工程质量标准，应承担相应的修复费用，修复费用由乙方承担。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

10.2本合同一式三份，甲方、乙方、监理方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.施工进度计划

5.施工安全措施

6.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入有助于确保施工质量、安全、进度符合要求，降低甲方风险。

2.监理方可对施工过程中的问题进行及时整改，提高施工效率。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为投资方，有权对施工过程进行监督管理，确保项目投资效益。

2.甲方通过合同约定，保障自身权益，降低投资风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：____________________

第三方（以下简称“监理单位”）：____________________

鉴于业主拟在____________________地点进行____________________项目的建设，承包商愿意按照业主的要求，承担该项目的施工任务。为保障承包商的权益，确保工程质量和施工进度，特引入监理单位对施工过程进行监督管理。经三方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目内容：____________________

1.5项目工期：____________________

二、监理单位职责

2.1监理单位负责对施工过程进行监督管理，确保施工质量、安全、进度符合国家有关标准和业主要求。

2.2监理单位应按照国家有关监理规范，建立健全监理制度，对施工过程中的质量问题进行及时整改。

2.3监理单位有权对施工人员进行安全生产教育培训，提高施工人员的安全意识。

三、承包商权益

3.1承包商有权要求业主按照合同约定，按时支付工程款。

3.2承包商有权要求监理单位对施工过程中的质量问题进行整改，直至合格。

3.3承包商有权要求监理单位对施工进度进行合理调整，以适应施工过程中的实际情况。

3.4承包商有权要求监理单位提供必要的技术支持和咨询服务。

四、承包商责任与义务

4.1承包商应按照国家有关施工规范、标准和业主提供的施工图纸进行施工，确保工程质量合格。

4.2承包商应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改。

4.3承包商应按照业主要求，合理组织施工，确保施工进度。

4.4承包商应积极配合监理单位的工作，接受监理单位的监督管理。

五、工程款支付

5.1业主应按照合同约定，按时支付承包商工程款。

5.2工程款支付方式：____________________

5.3工程款支付节点：____________________

六、施工进度

6.1承包商应按照合同约定的工期完成施工任务。

6.2业主有权要求承包商对施工进度进行合理调整，以适应施工过程中的实际情况。

6.3如因承包商原因导致工期延误，承包商应承担相应的违约责任。

七、违约责任

7.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

7.2业主如未按期支付工程款，应向承包商支付违约金，违约金金额为____________________。

7.3业主如未提供必要的施工条件或变更设计导致工期延误，业主应承担相应的责任。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，三方可另行协商补充。

10.2本合同一式三份，业主、承包商、监