2025年度工程合同工期延误赔偿协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度工程合同工期延误赔偿协议甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、工期延误赔偿协议1.工期延误定义本协议所指的工期延误，是指乙方未能在合同约定的工期内完成工程，导致工程进度受到影响。2.工期延误赔偿若乙方未能按合同约定的工期完成工程，每延误一天，乙方应向甲方支付相当于合同总价_____%的违约金。3.赔偿计算工期延误赔偿金额的计算方法为：延误天数×每日赔偿金额。4.赔偿支付乙方应在收到甲方书面通知后______个工作日内支付违约金。二、工期延误通知1.通知内容乙方应在工期延误发生后的______个工作日内，以书面形式向甲方发出工期延误通知，说明延误原因、预计延误天数等。2.通知方式乙方应通过______（具体方式，如电子邮件、传真等）向甲方发送工期延误通知。三、工期延误处理1.甲方权利甲方有权要求乙方采取措施，尽快完成工程，减少工期延误的影响。2.乙方责任乙方应积极采取措施，缩短工期延误时间，并承担因此产生的额外费用。3.工期延误记录甲方和乙方应共同记录工期延误情况，包括延误原因、采取措施、赔偿金额等。四、争议解决1.争议解决方式甲方和乙方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。2.争议解决地点若协商不成，双方应将争议提交至______（具体地点，如仲裁委员会）解决。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、数量和质量提供工程服务。有权对工程进度和质量进行监督，如发现不符合要求，有权要求乙方整改或停止施工。义务：在合同规定的时间内支付工程款项。为乙方施工提供必要的条件，如提供施工场地、水电等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求完成工程服务后，有权要求甲方按照约定支付工程款项。如因甲方原因导致工程延误或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、地点、数量和质量完成工程服务。对甲方提供的工程信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。六、工期延误赔偿1.工期延误定义本协议所指的工期延误，是指乙方未能在合同约定的工期内完成工程，导致工程进度受到影响。2.工期延误赔偿若乙方未能按合同约定的工期完成工程，每延误一天，乙方应向甲方支付相当于合同总价_____%的违约金。3.赔偿计算工期延误赔偿金额的计算方法为：延误天数×每日赔偿金额。4.赔偿支付乙方应在收到甲方书面通知后______个工作日内支付违约金。七、付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据工程进度，在乙方按照甲方要求完成一定比例的工程服务后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有工程服务且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付工程款项，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故要求乙方停止施工，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于停工损失、材料损失等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、地点、数量或质量完成工程服务，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的工程服务不符合合同要求，应负责免费整改符合要求的工程服务，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因工程服务质量问题给甲方造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本协议的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本协议的组成部分，具有与本协议同等的法律效力。2.解除除本协议约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本协议。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行协议义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决协议的履行问题，如变更协议内容或解除协议等。十一、争议解决1.协商本协议履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于材料价格、工程设计方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自协议签订之日起至协议履行完毕后______年（具体时长）止。十三、协议生效与有效期1.生效本协议自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本协议有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止