污水处理设施施工合同

污水处理设施施工合同合同编号：__________鉴于业主拟对_______（项目名称）的污水处理设施进行施工，并愿意将该工程委托给承包商进行施工，经双方友好协商，特订立本合同，以明确双方的权利义务，具体条款如下：一、工程概况1.1工程名称：_______（项目名称）污水处理设施施工工程1.2工程地点：_______1.3工程内容：根据业主提供的污水处理设施设计图纸、技术规范及工程量清单，承包商负责完成污水处理设施的土建、安装、调试等工作。1.4工程工期：本工程总工期为______个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。二、合同价格2.1本合同价格为固定总价，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.3承包商在合同履行过程中，不得以任何理由调整合同价格。三、付款方式（1）合同签订后5个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到30%时支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到60%时支付合同总价款的30%；（4）工程进度达到90%时支付合同总价款的20%；（5）工程验收合格后支付合同总价款的10%。（1）根据国家法律法规应缴纳的税费；（2）根据本合同约定应扣除的违约金、赔偿金等。四、工程质量及验收4.1承包商应确保工程质量符合国家及行业标准，按照设计图纸、技术规范进行施工。4.2工程验收分为阶段性验收和竣工验收。阶段性验收由业主组织，验收合格后方可进入下一阶段施工。竣工验收由双方共同组织，验收合格后办理工程结算。4.3工程验收合格后，业主应在验收合格证书签发之日起15日内支付合同总价款的10%。五、违约责任5.1业主违反本合同规定，未按约定时间支付合同款项的，应支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×_____%。5.2承包商未能按照约定工期完成工程的，应支付逾期完工违约金，违约金计算方式为：逾期天数×合同总价款×_____%。5.3双方违反本合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的法律责任。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______年。7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（承包商）：签订日期：____年____月____日注意事项：1.权利义务明确：合同应明确双方在污水处理设施施工过程中的权利和义务，包括但不限于工期、质量标准、付款方式、违约责任等。2.工程变更：合同中应规定工程变更的处理方式，包括变更的审批流程、费用调整等。3.保密条款：合同中应包含保密条款，防止商业秘密泄露。4.法律适用与争议解决：合同应明确适用的法律及争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼。5.合同备案：合同签订后，应按照相关法律法规要求进行备案。解决办法：1.协商解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。2.调解：如协商不成，可以寻求第三方调解机构的帮助。3.仲裁/诉讼：如调解无效，可以依法向仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同（Contract）：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.预付款（AdvancePayment）：合同一方在合同履行前支付给另一方的部分款项，作为对后者的信任和支持。3.违约金（LiquidatedDamages）：合同当事人预先约定，当一方违约时，应支付给对方一定数额的货币，以弥补对方损失。4.不可抗力（ForceMajeure）：指无法预见、无法克服且对当事人履行合同能力造成影响的客观情况。5.竣工验收（CompletionAcceptance）：工程完成后，由业主或第三方机构对工程质量进行检查，确认是否符合合同规定的技术标准。6.保密条款（ConfidentialityClause）：合同中规定当事人对特定信息负有保密义务的条款。7.法律适用（ApplicableLaw）：指合同争议解决过程中应适用的法律体系。8.仲裁（Arbitration）：指当事人根据仲裁协议，将争议提交给仲裁机构进行审理，并作出具有约束力的裁决。9.诉讼（Litigation）：指当事人通过法院解决争议的一种法律程序。特殊应用场合及补充条款：1.场合：环保政策升级，业主要求采用更先进的污水处理技术。补充条款：若在合同执行期间，国家或地方环保政策发生变化，要求采用更先进的污水处理技术，双方应协商一致，根据新的技术标准进行工程调整。调整部分的费用，经双方确认后，按实际发生费用予以结算。2.场合：项目位于敏感区域，对噪音和振动控制有特殊要求。补充条款：考虑到项目位置的特殊性，承包商需采取有效措施降低施工过程中的噪音和振动。若因此产生的额外费用，双方协商后按照合同约定进行合理分担。3.场合：项目涉及多个分包商，协调难度较大。补充条款：鉴于项目涉及多个分包商，承包商应负责协调各分包商的工作，确保工程顺利进行。若因协调不当导致的工期延误或质量问题，由承包商承担相应责任。4.场合：施工期间遇到不可预见的地质条件变化。补充条款：如果在施工过程中遇到不可预见的地质条件变化，导致工程无法按原计划进行，双方应立即协商，根据实际情况调整施工方案和工程预算。合同所需附件列表：1.项目设计图纸和技术规范：详细说明污水处理设施的设计方案和技术要求。2.工程量清单：列出施工所需的各种材料和工程量。3.施工进度计划：明确各阶段施工的时间节点和进度要求。4.质量检验标准：规定工程质量的检验标准和验收程序。5.环保和安全生产协议：明