定制木房合同范本

定制木房合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为×××木房定制公司，注册地址为××省××市××区××路××号，法定代表人为张三。公司主要经营木房定制、设计、施工等服务。联系方式为电话：138××××××××，邮箱：××××@××××。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为×××房地产开发商，注册地址为××省××市××区××路××号，法定代表人为李四。公司主要从事房地产开发、销售、租赁等服务。联系方式为电话：139××××××××，邮箱：××××@××××。

合同简介：

甲方乙方鉴于对彼此实力的认可，本着平等互利的原则，甲方同意为乙方定制一套木房，乙方同意购买并支付约定的款项。甲乙双方经充分协商，达成以下合同条款，共同遵守。

本合同旨在明确双方在定制木房过程中的权利和义务，确保项目顺利进行，维护双方合法权益。合同内容包括甲乙双方的名称、地址、法定代表人、联系方式、定制木房的具体要求、价格与支付条件、履行期限、违约责任、不可抗力、争议解决等条款。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方签订本合同，并严格按照合同条款履行各自的权利和义务。本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为一年。除非合同提前终止或解除，否则双方应继续履行合同约定的义务。

在本合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。合同签订地为甲方所在地。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方应在合同签订后七个工作日内，按照约定向对方提供相关资质证书和文件，以便完成合同的履行。

附则：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

签署：

甲方（买方/出租方/委托方）：×××木房定制公司

法定代表（或授权代表）：张三

签署日期：××年××月××日

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：×××房地产开发商

法定代表（或授权代表）：李四

签署日期：××年××月××日

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲乙双方在定制木房项目中的合作关系，明确双方的权利与义务，确保项目的顺利进行和按时完成。具体内容包括但不仅限于木房的设计、材料采购、加工制造、运输、安装、验收、质保等环节。

第二条定义

在本合同中，以下术语具有如下定义：

1.定制木房：指甲方根据乙方的要求和实际情况，为其定制的木结构房屋，包括设计、材料、施工等全方位服务。

2.甲方：指本合同中的买方、出租方或委托方，即×××木房定制公司。

3.乙方：指本合同中的卖方、承租方或服务提供方，即×××房地产开发商。

4.合同履行期限：指双方约定完成定制木房项目的具体时间，自合同签订之日起至项目验收合格之日止。

5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）按照约定时间和质量要求，向乙方提供定制木房的设计方案、材料和施工服务。

（2）负责木房的设计、材料采购、加工制造、运输、安装等环节，并保证产品质量。

（3）在合同履行期限内，完成定制木房的建设，并确保项目顺利进行。

（4）按照约定时间向乙方交付定制木房，并办理相关验收手续。

（5）提供一年的质保期，对定制木房的质量问题负责修复或更换。

2.乙方的权力和义务：

（1）按照约定时间和要求，向甲方支付定制木房的款项。

（2）提供定制木房的建设场地、水电等基础设施，并确保施工顺利进行。

（3）协助甲方办理相关审批手续，并提供必要的支持与配合。

（4）对甲方提供的定制木房设计方案、材料和施工质量进行验收，并提出合理建议。

（5）在质保期内，对定制木房的质量问题向甲方提出维修或更换要求。

双方应严格遵守合同条款，履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。违约金计算方式为：违约金额×1%×违约天数。

合同一方在履行合同过程中遇到不可抗力事件，导致无法履行或部分履行合同义务的，应及时通知对方，并提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方可协商适当延长合同履行期限或调整合同价款。

如合同履行过程中出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。合同签订地为甲方所在地。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方应在合同签订后七个工作日内，按照约定向对方提供相关资质证书和文件，以便完成合同的履行。

附则：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

签署：

甲方（买方/出租方/委托方）：×××木房定制公司

法定代表（或授权代表）：张三

签署日期：××年××月××日

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：×××房地产开发商

法定代表（或授权代表）：李四

签署日期：××年××月××日

第四条价格与支付条件

定制木房的价格为人民币[insertamount]元整（大写：人民币[insertamount]元整），包括但不限于设计费、材料费、加工费、运输费、安装费、验收费等。

乙方向甲方支付定制木房款项的进度分为三个阶段：

1.合同签订后七个工作日内，乙方支付定制木房总价款的30%作为预付款；

2.甲方完成木房设计方案并经乙方确认后，乙方支付定制木房总价款的30%；

3.甲方完成定制木房的建设并经验收合格后，乙方支付定制木房总价款的40%。

乙方应按照约定的时间和比例向甲方支付款项，否则甲方有权延迟交付定制木房，并按照逾期付款金额的1%每日计收滞纳金。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。除非合同提前终止或解除，否则双方应继续履行合同约定的义务。

定制木房的交付时间约定为[insertdeliverydate]，甲方应确保在约定时间内完成定制木房的建设并交付给乙方。

如甲方因不可抗力或其他特殊情况导致无法按时交付定制木房，甲方应提前通知乙方，并协商适当延长交付时间。

第六条违约责任

1.甲方违约：

甲方如未按照约定时间、质量要求交付定制木房，或违反合同其他约定，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×1%×违约天数。

甲方如因不可抗力事件导致无法履行或部分履行合同义务，应及时通知乙方，并提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方可协商适当延长合同履行期限或调整合同价款。

2.乙方违约：

乙方如未按照约定时间和比例支付定制木房款项，甲方有权延迟交付定制木房，并按照逾期付款金额的1%每日计收滞纳金。

乙方如未按照约定使用、维护定制木房，导致房屋损坏或损失，乙方应承担相应的维修费用或赔偿责任。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方应在合同签订后七个工作日内，按照约定向对方提供相关资质证书和文件，以便完成合同的履行。

附则：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

签署：

甲方（买方/出租方/委托方）：×××木房定制公司

法定代表（或授权代表）：张三

签署日期：××年××月××日

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：×××房地产开发商

法定代表（或授权代表）：李四

签署日期：××年××月××日

第七条不可抗力

不可抗力是指在合同签订后，发生无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，导致合同无法履行或部分履行。不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政策变化等）以及其他双方同意的不可抗力情况。

在合同履行过程中，如发生不可抗力事件，甲乙双方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方可协商适当延长合同履行期限或调整合同价款。

如不可抗力事件导致甲方无法按时交付定制木房，甲方应提前通知乙方，并协商适当延长交付时间。如不可抗力事件导致乙方无法按时支付款项，乙方应按照逾期付款金额的1%每日计收滞纳金。

第八条争议解决

如本合同履行过程中出现争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方应在合同签订后七个工作日内，按照约定向对方提供相关资质证书和文件，以便完成合同的履行。

附则：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第九条其他条款

1.通知方式：甲乙双方应通过电子邮件、书面形式或其他双方同意的方式进行通知。任何一方发出的通知，应以书面形式确认，并发送至对方指定的联系方式。

2.合同变更：本合同的变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.终止条件：本合同在以下情况下可以终止：

a.双方协商一致解除合同；

b.合同履行期限届满；

c.合同约定的终止条件发生。

4.合同解除：如一方违约导致合同无法履行，对方有权解除合同。解除合同后，双方应按照合同约定承担相应的违约责任。

5.保密条款：甲乙双方应对合同内容及其商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

6.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，如有争议，应按照本合同争议解决条款处理。

第十条附则

本合同附件为合同的重要组成部分，甲乙双方应按照附件约定履行各自的权利和义务。附件包括但不限于定制木房