防水协议书7篇

防水协议书7篇篇1甲方（业主）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承接甲方的防水工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程造价：__________二、工期及进度1.工程开工日期：__________年_____月_____日。2.工程竣工日期：__________年_____月_____日。3.乙方应按甲方要求的工期按时完成施工任务，如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金__________元。三、工程质量及要求1.乙方应严格按照国家相关防水工程规范施工，确保工程质量达到合格标准。2.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，发现质量问题及时提出整改意见。3.乙方需积极配合甲方进行工程质量检查，并提供相关材料证明。4.如因乙方施工质量问题导致工程返工或维修，乙方需承担全部责任。四、付款方式及结算1.甲方在签订合同后向乙方支付工程总造价的__________%作为预付款。2.工程竣工验收合格后，甲方再向乙方支付工程总造价的__________%。3.剩余工程总造价的__________%作为工程质保金，在工程竣工验收合格一年后支付。4.乙方需提供相应的发票作为结算依据。五、违约责任1.甲方若未按时支付工程进度款或竣工验收款，每延误一天，需向乙方支付违约金__________元。2.乙方若未按时完成施工任务或施工质量达不到合同要求，每违约一天，需向甲方支付违约金__________元。同时，乙方还需承担由此给甲方造成的全部损失。六、争议解决方式1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向甲方所在地法院提起诉讼。2.在诉讼过程中，双方应继续履行合同中未涉诉部分的条款。七、其他条款1.乙方在施工中必须严格遵守安全操作规程，确保施工安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方需承担全部责任。2.甲方有权对乙方的施工材料进行检验，如发现不合格材料，甲方有权要求乙方更换。由此造成的损失由乙方承担。3.乙方需保证在保修期内提供免费的维修服务。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期一年。4.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。甲方（业主）：__________（签字/盖章）乙方（施工单位）：__________（签字/盖章）日期：__________年_____月_____日篇2甲方（业主）：___________乙方（施工单位）：___________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保甲方房屋防水工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，特签订本协议。一、工程概况1.工程名称：___________2.工程地点：___________3.房屋结构：___________4.防水等级：___________二、工程范围和内容1.乙方负责甲方房屋防水工程的施工，包括屋顶、墙面、地下室等部位的防水处理。2.乙方应提供必要的施工图纸和技术资料，确保防水工程的顺利进行。3.乙方应遵守相关的施工规范和标准，确保防水工程的质量和效果。三、工程期限1.工程开工日期：_______年_____月_____日。2.工程竣工日期：_______年_____月_____日。3.如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时向甲方说明情况，并协商解决方案。四、工程质量1.乙方应确保防水工程达到约定的防水等级，并符合相关质量标准和要求。2.乙方应在施工过程中进行质量检查和控制，确保防水工程质量的稳定和可靠。3.工程竣工后，乙方应提供质量保证书，保证防水工程在正常使用条件下的保修期限。五、工程费用及支付方式1.工程总造价：人民币_______元整（￥_______）。2.支付方式：甲方应按以下方式支付乙方的工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；（2）工程进行到中期时，甲方支付乙方工程总造价的50%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%工程款。3.乙方应在每次收款后提供正规的发票，并确保专款专用。六、违约责任1.甲方如未按时支付乙方的工程款或未提供必要的支持和资料，应承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成防水工程的施工任务或施工质量不符合要求，应承担相应的违约责任。3.双方应友好协商解决违约事宜，并达成书面协议。七、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.诉讼过程中产生的费用由败诉方承担。八、其他事项1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议具有同等法律效力。2.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.以下为本协议的附件：施工图纸、技术资料、质量保证书等。附件与本协议具有同等法律效力。篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，本着公平、诚信的原则，双方就本工程防水施工及保修事宜协商一致，特签订本协议。一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.建筑面积：_________4.防水等级：_________5.防水施工内容及要求：_________二、承包方式1.乙方采用包工包料方式承包本工程防水施工。2.乙方负责购买防水材料，并运至施工现场。3.乙方负责施工人员的组织、施工设备的准备及现场施工管理。4.甲方负责提供施工用水、用电及现场协调。三、工程造价及支付方式1.工程总造价为人民币_________元整（￥_________）。2.甲方在签订本协议时向乙方支付工程总造价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。3.乙方完成防水施工并经甲方验收合格后，甲方在验收合格之日起7个工作日内向乙方支付工程总造价的70%，即人民币_________元整（￥_________）。4.甲方需将款项汇入以下账户：开户行：_________账号：_________户名：_________四、施工工期及进度要求1.乙方需在本协议签订后尽快组织人员进场施工，工期为_________天。2.乙方需按照甲方的施工进度要求，合理安排施工计划，确保工期按时完成。3.如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。五、质量保证及保修服务1.乙方需确保施工质量符合《地下防水工程质量验收规范》等相关标准。2.乙方需提供保修服务，保修期为自验收合格之日起_________年。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的漏水、返潮等质量问题，乙方需负责免费维修。3.甲方在使用过程如发现质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排人员进场维修。六、违约责任及赔偿金额的计算方法1.如因甲方原因造成工期延误或未能按时支付款项，甲方需承担相应的违约责任。违约金按每逾期一天支付工程总造价的万分之一计算。2.如因乙方原因造成工期延误或施工质量问题，乙方需承担相应的违约责任。违约金按每逾期一天支付工程总造价的万分之一计算。同时，乙方还需赔偿因此给甲方造成的全部损失。3.在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的漏水、返潮等质量问题，乙方未能按时进场维修，每逾期一天支付合同总金额的万分之一计算违约金。并赔偿因此给甲方造成的全部损失。4.甲方应按时支付款项，如因甲方原因未能按时支付款项，每逾期一天支付合同总金额的万分之一计算违约金。并赔偿因此给乙方造成的全部损失。5.本协议中规定的违约金和赔偿金均应在违约或赔偿事件发生之日起7个工作日内支付至守约方指定的账户。如违约方在规定时间内未支付违约金或赔偿金，则守约方有权向违约方追偿全部损失。篇4甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行防水施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、施工要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸和现场实际情况进行防水施工。2.施工过程中，乙方应严格遵守安全生产、文明施工等有关规定，确保施工质量和进度。3.乙方应确保所使用的防水材料符合国家标准和甲方要求，并提供相应的质量保证文件。4.乙方应在施工前对基层进行处理，确保基层平整、干燥、无裂缝。5.乙方应在施工后做好养护工作，确保防水层质量。三、工期要求1.乙方应在合同签订后尽快进场施工，确保工期按时完成。2.如因甲方原因造成工期延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。3.如因不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方说明情况，并协商确定新的工期。四、付款方式1.甲方应在合同签订后向乙方支付工程总价的XX%作为预付款。2.乙方完成施工任务后，甲方应在验收合格后向乙方支付剩余的XX%款项。3.甲方应确保付款及时、准确，如因甲方原因导致付款延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。五、违约责任1.如因乙方原因造成施工质量问题或工期延误，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.如因甲方原因造成付款延误或合同无法继续履行，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。3.双方应本着友好协商的原则解决违约问题，如协商不成，可依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。六、其他约定事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。4.在合同履行过程中，双方应相互尊重、友好协商，共同解决遇到的问题。5.如遇法律法规变化或其他不可抗力因素导致合同无法继续履行的情况，双方可协商解除合同或变更合同条款。6.双方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料，确保合同的完整性和真实性。篇5甲方（业主）：_________乙方（施工单位）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方房屋的防水工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________防水工程2.工程地点：_________3.工程造价：_________元4.工程内容：对甲方房屋进行全面的防水处理，包括但不限于屋顶、墙面、地面等部位的防水。二、工期及进度1.工程开工日期：_________年_________月_________日2.工程竣工日期：_________年_________月_________日3.乙方应严格按照工期安排进行施工，确保按时完成施工任务。三、质量及验收标准1.乙方应确保施工质量符合《地下防水工程质量验收规范》等相关标准。2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织相关部门进行验收。四、付款方式及期限1.甲方应在合同签订后支付工程总价的30%作为预付款。2.工程进度过半时，甲方应支付工程总价的50%。3.工程竣工验收合格后，甲方应支付工程总价的20%。五、保修及售后服务1.乙方应提供至少5年的保修期，保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。2.甲方在保修期内发现质量问题时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后尽快安排维修。3.保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。六、违约责任及赔偿1.乙方如未能按时完成施工任务，应支付违约金，违约金金额为合同总价的10%。2.甲方如未能按时支付工程款，应支付违约金，违约金金额为未支付金额的10%。3.如因乙方施工质量问题导致甲方房屋出现漏水等质量问题，乙方应承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。七、争议解决方式1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。八、其他约定事项1.乙方应在施工前提交施工方案及材料清单，经甲方同意后方可施工。2.甲方有权对施工现场进行监督，并提出改进意见。乙方应积极配合并改进施工方式和方法。如因甲方原因导致施工无法顺利进行时，双方应友好协商解决。如协商不成的，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇6甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方防水工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程造价：_________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供施工所需的所有材料和设备。三、工期要求乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准1.乙方应确保施工质量符合《建设工程质量评价标准》及相关行业标准的要求。2.甲方有权对施工质量进行监督，如发现问题，乙方应及时进行整改。五、付款方式1.甲方应在合同签订后支付乙方工程总价的30%作为预付款。2.乙方完成施工后，甲方应在验收合格后支付剩余款项。3.甲方在付款时，应确保资金安全，避免向第三方转账或汇款。六、违约责任1.如因甲方原因造成工程无法按时完成，甲方应承担相应的违约责任。2.如因乙方原因造成工程无法按时完成或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。3.违约责任的具体承担方式，由双方根据违约情况协商确定。七、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。3.判决生效后，当事人必须履行判决义务。如一方不履行判决义务的，另一方可向人民法院申请强制执行。八、其他约定事项1.甲方应提供施工所需的水电等基础设施支持。乙方应妥善使用并管理这些基础设施，确保施工顺利进行。如因基础设施问题影响施工进度的，应及时向甲方反映并协商解决。2.乙方应在施工完成后及时清理施工现场的垃圾和废弃物，确保施工区域整洁干净。如因清理不及时造成环境污染或其他损失的，乙方应承担相应的责任。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。未尽事宜可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇7甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供防水服务达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________二、服务范围及要求1.乙方应按照甲方要求，提供高质量的防水施工服务。具体服务范围包括：（1）对建筑物进行防水设计，确保符合相关标准和要求；（2）使用优质防水材料，确保施工质量和耐久性；（3）按照防水设计方案进行现场施工，确保施工进度和安全；（4）提供必要的维修和维护服务，确保防水效果持久。2.乙方应在施工前与甲方进行充分沟通，了解施工要求和细节，确保施工符合甲方需求。三、施工期限及进度1.乙方应在合同签订后尽快安排施工，确保按时完成施工任务。2.乙方应制定详细的施工进度计划，并按时向甲方报告施工进度情况。如有必要，乙方应调整施工进度计划，确保按时完成施工任务。四、质量保证及验收1.乙方应保证施工质量符合相关标准和要求。如因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。2.甲