乳胶漆工程施工合同

乳胶漆工程施工合同合同编号：[具体合同编号]《乳胶漆工程施工合同》一、合同双方1.发包人：[发包人公司名称]，地址：[发包人公司地址]，联系方式：[具体联系方式]。2.承包人：[承包人公司名称]，地址：[承包人公司地址]，联系方式：[具体联系方式]。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]。2.工程地点：[具体工程地点]。3.工程内容：包括但不限于室内墙面、天花板等部位的乳胶漆涂刷工作，具体施工范围根据双方约定及实际情况确定。4.工程规模：约[具体工程面积]平方米。三、工程期限1.开工日期：[具体开工日期]。2.竣工日期：[具体竣工日期]。3.工期总日历天数：[具体总天数]天，如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应根据实际情况协商调整工期。四、工程质量1.质量标准：执行国家及地方相关标准，墙面、天花板等部位的乳胶漆涂刷应平整、光滑、无裂缝、无气泡、无脱落等质量问题，色泽均匀一致，符合设计要求和使用要求。2.质量保证期：自工程竣工验收合格之日起[具体质保期限]年，在质保期内如出现质量问题，承包人应负责免费维修或更换。五、工程造价及付款方式1.工程造价：经双方协商确定，本工程的总造价为[具体工程造价金额]元（大写：[大写工程造价金额]）。2.付款方式：合同签订后[约定预付款比例]日内，发包人向承包人支付工程总造价的[预付款金额]%作为预付款；工程进度达到[约定进度节点1]时，发包人向承包人支付工程总造价的[节点1付款金额]%；工程进度达到[约定进度节点2]时，发包人向承包人支付工程总造价的[节点2付款金额]%；工程竣工验收合格后[约定竣工付款比例]日内，发包人向承包人支付工程总造价的[竣工付款金额]%；剩余工程总造价的[质保金比例]%作为质保金，在质保期届满且无质量问题后[约定质保金支付时间]日内支付给承包人。六、材料供应1.材料名称：乳胶漆等相关材料。2.材料规格：根据工程设计要求和施工标准确定，具体规格见材料清单。3.材料质量标准：符合国家及地方相关标准，具有质量检测报告和合格证明，材料的功能、环保指标等应满足工程要求。4.材料供应方式：由承包人负责采购供应，承包人应保证材料的质量、品牌、规格等符合合同约定，如因材料质量问题导致工程质量问题，承包人应承担相应责任。七、工程施工1.施工组织设计：承包人应在开工前提交详细的施工组织设计，包括施工流程、施工人员安排、施工设备配备等，经发包人审核同意后方可施工。2.施工进度计划：承包人应根据工程期限和施工内容制定详细的施工进度计划，明确各阶段的施工时间和节点，经发包人审核同意后严格按照计划施工，如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任。3.施工安全措施：承包人应制定完善的施工安全措施，保证施工过程中的人员安全和财产安全，如因承包人原因导致安全，承包人应承担全部责任。4.施工环境保护措施：承包人应采取有效的环境保护措施，减少施工对周边环境的影响，如因承包人原因导致环境污染，承包人应承担相应责任。八、工程验收1.验收标准：执行国家及地方相关标准，以及合同约定的质量标准。2.验收程序：工程竣工后，承包人应先进行自检验收，合格后通知发包人进行验收。发包人应在接到通知后的[约定验收时间]日内组织相关人员进行验收，如逾期未验收视为验收合格。验收合格后，双方应签署验收报告。3.验收时间：工程竣工后[约定验收时间]日内进行验收。4.验收人员：发包人应组织相关专业人员进行验收，如工程师、设计师等；承包人应派专人配合验收工作。九、工程变更1.变更原因：由于设计变更、工程量增加或减少等原因导致工程需要变更的，应经双方协商一致后方可进行变更。2.变更程序：承包人应在接到变更通知后的[约定变更时间]日内提交变更方案和费用预算，经发包人审核同意后进行变更施工。变更费用根据实际情况进行调整，双方应签订变更协议。3.变更费用：如因工程变更导致费用增加或减少的，双方应根据实际情况协商确定变更费用，如无法协商一致，可委托第三方进行评估确定。十、违约责任1.发包人的违约责任：发包人未按照合同约定支付工程款的，每逾期一日，应按照未支付金额的[逾期利率]%向承包人支付违约金；发包人未按照合同约定提供施工条件或协助承包人施工的，导致工程延误的，应承担相应的违约责任；发包人擅自使用已完工工程的，视为工程验收合格，发包人应按照合同约定支付工程款。2.承包人的违约责任：承包人未按照合同约定的工期竣工的，每逾期一日，应按照工程总造价的[逾期罚款比例]%向发包人支付违约金；承包人未按照合同约定的质量标准施工的，应负责免费维修或更换，如造成发包人损失的，应承担赔偿责任；承包人擅自停工或中途退场的，应按照工程总造价的[违约金比例]%向发包人支付违约金，如造成发包人损失的，应承担赔偿责任。十一、争议解决1.争议解决方式：双方如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁地点：如双方约定通过仲裁解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]。十二、其他条款1.合同生效条件：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.合同份数：本合同一式[具体份数]份，双方各执[各自份数]份，具有同等法律效力。3.补充条款：双方可根据实际情况签订补充条款，补充条款与本合同具有同等法律效力。[发包人盖章]：____________________[发包人法定代表人签字]：_______________