




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
煤矿管道施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):
甲方全称:XXX煤矿业有限公司
甲方地址:XX省XX市XX区XX路XX号
甲方法定代表人/负责人:XXX
甲方联系方式/p>
2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):
乙方全称:XXX建筑工程有限公司
乙方地址:XX省XX市XX区XX路XX号
乙方法定代表人/负责人:XXX
乙方联系方式/p>
合同简介:
甲方为满足煤矿生产需要,提升煤矿运输效率,拟对煤矿内部的输送管道进行施工改造。乙方具备专业的管道施工资质和技术实力,甲方经综合考虑,选择乙方作为本项目的施工方。双方本着平等自愿、互惠互利的原则,就煤矿管道施工事项达成一致,签订本合同。
本合同的主要内容包括:施工范围、施工标准、工期要求、质量保证、安全防护、合同价格、支付方式、违约责任等。双方应严格遵守合同条款,共同确保工程顺利进行,实现甲方煤矿生产目标。
在本合同签订前,双方已充分沟通,明确了各自的权利和义务,确保合同的合法性、有效性和可执行性。双方应积极协作,共同解决施工过程中可能出现的问题,确保工程按期完成,达到预期效果。
本合同的签订,标志着甲方与乙方正式确立了合作关系,双方应共同努力,为项目的顺利实施和煤矿生产的持续发展贡献力量。希望通过本合同的履行,双方能够建立起长期稳定的合作关系,实现互利共赢。
第一条合同目的与范围
本合同的目的是为确保甲方煤矿内部的输送管道施工改造工程能够按照既定的标准、质量和工期要求顺利完成,提升煤矿生产效率。合同范围包括:
1.施工图纸和施工方案的提供;
2.施工材料的采购和质量控制;
3.施工过程中的安全防护和管理;
4.施工质量的验收和保修;
5.合同价格的确定和支付;
6.违约责任及争议解决的约定。
第二条定义
为本合同所述,以下术语具有以下含义:
1.甲方:指XXX煤矿业有限公司,以下简称“煤矿业主”。
2.乙方:指XXX建筑工程有限公司,以下简称“施工方”。
3.施工:指煤矿管道施工改造工程的活动。
4.施工图纸:指本合同附件中提供的施工设计图纸。
5.施工方案:指本合同附件中提供的施工组织设计和施工计划。
6.施工材料:指用于施工的原料、构件和设备等。
7.质量验收:指按照合同约定的标准对施工质量进行的检查和评定。
8.保修期:指合同约定的乙方对施工工程提供的保修期限。
9.合同价格:指双方约定的工程总价款,包括施工费用、材料费用等。
10.违约金:指一方违反合同约定应支付给另一方的赔偿金。
第三条双方权利与义务
甲方的权利与义务:
1.提供施工图纸和施工方案,确保施工的顺利进行;
2.负责施工材料的采购,并保证材料的质量符合合同要求;
3.负责施工过程中的安全防护和管理,确保施工安全;
4.按照合同约定的期限和方式支付合同价格;
5.协助乙方办理施工所需的许可和批准手续;
6.履行合同约定的其他义务。
乙方的权利与义务:
1.根据施工图纸和施工方案,按照约定的标准和质量要求完成施工;
2.负责施工材料的质量控制,确保材料符合合同要求;
3.负责施工过程中的安全防护和管理,确保施工人员的安全;
4.按照合同约定的期限完成施工,并保证施工质量;
5.协助甲方办理施工所需的许可和批准手续;
6.履行合同约定的其他义务。
乙方的权利与义务(续):
7.在保修期内,对施工工程出现的质量问题负责修复和更换;
8.承担因自身原因导致的施工安全事故的责任;
9.承担因自身原因导致的施工延误的责任;
10.按照合同约定的方式向甲方支付违约金。
甲方的权利与义务(续):
7.按照合同约定的期限和方式向乙方支付合同价格;
8.协助乙方解决施工过程中的困难和不合理障碍;
9.履行合同约定的其他义务。
双方应共同努力,确保合同的履行和工程的成功完成。双方在合同履行过程中应积极沟通,协调解决可能出现的问题。任何一方对合同的修改、补充均需双方协商一致,并以书面形式作出。双方应遵守合同的约定,履行各自的义务,不得擅自变更或解除合同。
第四条价格与支付条件
本合同的价格为人民币【金额】元整(大写:【金额】元整),包括施工费用、材料费用、人工费用等。
支付方式为:
1.甲方在合同签订后【天数】天内,向乙方支付合同价格的【百分比】作为预付款;
2.乙方在工程进度达到合同约定的【百分比】后,向甲方提供进度付款申请,甲方应在收到申请后【天数】天内,向乙方支付相应的进度款;
3.工程完成后,乙方向甲方提供完整的工程资料和验收报告,甲方应在验收合格后【天数】天内,向乙方支付剩余的合同价格。
支付时间及方式的具体细节,双方可另行协商确定。
第五条履行期限
本合同自双方签署之日起生效,有效期为【年数】年。合同有效期内,双方应严格按照合同条款履行各自的义务。
关键时间节点如下:
1.合同生效后【天数】天内,乙方提供施工图纸和施工方案;
2.合同生效后【天数】天内,甲方完成施工材料的采购;
3.工程计划开始日期为【年月日】,计划竣工日期为【年月日】;
4.乙方应在保修期内对施工工程出现的质量问题负责修复和更换。
第六条违约责任
违约情形及后果如下:
1.若乙方未按照合同约定的标准和质量要求完成施工,甲方有权要求乙方在规定时间内进行整改,并按照违约部分工程价款的【百分比】向甲方支付违约金;
2.若乙方未按照合同约定的期限完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金的计算方式为:每日违约金金额为合同价格的【百分比】;
3.若甲方未按照合同约定的期限和方式向乙方支付合同价格,甲方应按照未支付部分合同价款的【百分比】向乙方支付违约金;
4.双方未履行合同约定的其他义务,导致合同无法履行或造成对方损失的,违约方应承担相应的违约责任;
5.违约方应承担因违约产生的诉讼费用、律师费等费用;
6.若发生不可抗力事件,导致一方无法履行合同,该方应立即通知对方,并在【天数】天内提供相关证明文件。对方应根据不可抗力事件的影响,相应延长合同履行期限或部分免除违约责任。
7.任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,违约方应赔偿对方因此所遭受的损失,包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。
8.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。若协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
9.本合同的任何修改、补充均需双方协商一致,并以书面形式作出。未经双方同意,任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。
第七条不可抗力
不可抗力是指合同签订后,发生无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况,导致一方或双方无法履行或部分履行本合同的情形。不可抗力事件包括但不限于以下情况:
1.自然灾害,如地震、台风、洪水、海啸等;
2.政府行为,如战争、封锁、征收、征用、限制进出口等;
3.社会异常情况,如罢工、骚乱、爆炸、火灾等;
4.其他双方同意的不可抗力事件。
发生不可抗力事件时,受影响的一方应立即通知对方,并在【天数】天内提供相关证明文件。双方应协商决定是否继续履行合同,以及如何减轻或免除受影响方的责任。
如果不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行,受影响方不承担违约责任。但是,如果不可抗力事件持续超过【天数】,双方均有权解除合同,且不受违约责任追究。
第八条争议解决
双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。如果协商不成,任何一方均有权选择以下争议解决方式:
1.调解:可以向合同签订地的人民法院申请调解,寻求第三方协助解决争议;
2.仲裁:任何一方可以按照双方约定的仲裁委员会提交仲裁申请,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力;
3.诉讼:可以向合同签订地的人民法院提起诉讼,法院受理并作出判决。
双方应尽力维护合同的履行,避免因争议解决而影响工程的顺利进行。无论选择哪种争议解决方式,双方都应继续履行合同中未争议部分的义务,除非另有约定。
第九条其他条款
1.通知方式:双方应以书面形式发送通知,通知应加盖公章或法定代表人签字,并注明收件日期。任何一方变更联系方式,应提前【天数】天通知对方。
2.合同变更:本合同的变更需双方协商一致,并以书面形式作出。未经双方同意,任何一方不得擅自变更合同内容。
3.终止条件:本合同在以下情况下可以终止:
a.双方协商一致解除合同;
b.合同履行完毕;
c.不可抗力事件导致合同无法履行,且双方同意解除;
d.法律、法规规定的其他终止条件。
4.合同解除:合同解除后,双方应按照合同约定办理相关手续,包括结算、归还财产等。
5.保密条款:双方应对本合同的内容和签订过程予以保密,未经对方同意,不得向第三方披露。
6.合同的完整性和效力:本合同及其
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年环保市场竞争策略及行业投资潜力预测报告
- 2025年针刺无纺布项目可行性研究报告
- 房屋式凉亭行业市场发展及发展趋势与投资战略研究报告
- 拔丝铜棒行业深度研究报告
- 粉煤灰精细化综合利用项目可行性研究报告
- 节能评估报告编制要求
- 2025年中国增视明目仪行业市场发展前景及发展趋势与投资战略研究报告
- 福建省2024中考道德与法治课前小测第5课时青春时光
- 2025年班脱胺盐酸盐生行业深度研究分析报告
- 中国养生枕项目投资可行性研究报告
- 2024年07月长沙农村商业银行股份有限公司2024年招考3名信息科技专业人才笔试历年参考题库附带答案详解
- 中医预防流感知识讲座
- 上海市2024年中考英语试题及答案
- 临床患者体位管理
- 砂光机培训课件
- 米酒的制作流程
- 施工现场防高坠培训
- 船舶水下辐射噪声指南 2025
- 2024年黑龙江哈尔滨市中考英语真题卷及答案解析
- DB31-T 1310-2021 火花探测和熄灭系统应用指南
- 消防系统管道支架施工方案
评论
0/150
提交评论