




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
门窗安全施工合同范本1.甲方(买方/出租方/委托方):
甲方全称:×××门窗安全施工有限公司,地址:×××市×××区×××路×××号,法定代表人和负责人:×××,联系方式:138××××××××。
2.乙方(卖方/承租方/服务提供方):
乙方全称:×××建筑工程有限公司,地址:×××市×××区×××路×××号,法定代表人和负责人:×××,联系方式:139××××××××。
合同简介:
鉴于甲方为一家专业从事门窗安全施工的公司,乙方为一家具备建筑工程施工资质的企业,双方为了共同推动我国门窗安全施工事业的发展,实现互惠共赢,经友好协商,决定就甲方委托乙方进行门窗安全施工项目进行合作。甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,签订本合同,并共同遵守本合同的各项条款。
本合同的主要合作内容包括:甲方委托乙方进行门窗安全施工项目的施工,乙方按照甲方的要求完成施工任务,并保证施工质量和安全。同时,双方就施工项目的费用、工期、违约责任等事项达成一致。
本合同的签订旨在明确双方的权利和义务,确保施工项目的顺利进行,维护甲乙双方的合法权益。双方应严格遵守合同条款,积极履行合同义务,共同推进门窗安全施工项目的实施。在本合同执行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
在本合同的履行过程中,若遇到不可抗力因素(如自然灾害、社会事件等)导致合同无法履行或部分履行,双方应根据不可抗力的影响,及时协商调整合同履行方案,并根据实际情况减轻或免除相应的责任。
此外,本合同还包含了其他条款和附则,包括但不限于双方对于知识产权的保护、保密条款、合同的修改和解除等内容。
第一条合同目的与范围
本合同的目的是为了确保甲方委托的门窗安全施工项目能够按照约定的标准、质量和工期顺利完成,乙方提供相应的施工服务。合同范围包括但不限于:门窗的安全性评估、施工方案的设计、施工材料的采购、施工过程的监督和管理、施工质量的保证等。
第二条定义
1.门窗安全施工项目:指甲方委托乙方进行的门窗安全性评估、施工方案设计、施工、监督和管理等一系列工作。
2.甲方:指本合同中委托乙方进行门窗安全施工项目的买方、出租方或委托方。
3.乙方:指本合同中接受甲方委托进行门窗安全施工项目的卖方、承租方或服务提供方。
4.施工质量:指乙方按照约定标准完成的施工项目所应达到的质量要求。
5.工期:指乙方完成施工项目所需的时间,自施工起始日期起至施工结束日期止。
第三条双方权利与义务
一、甲方的权利与义务:
1.甲方有权要求乙方按照约定的标准和质量完成门窗安全施工项目。
2.甲方应提供施工所需的相关资料和信息,包括但不限于场地、水源、电源等。
3.甲方应按时支付乙方的施工费用,并按照合同约定支付进度款。
4.甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题,确保施工的顺利进行。
5.甲方应履行合同约定的其他义务。
二、乙方的权利与义务:
1.乙方有义务按照约定的标准和质量完成门窗安全施工项目。
2.乙方应按照合同约定的时间和进度进行施工,确保工期的顺利完成。
3.乙方应保证施工过程中的人员安全和设备安全,不得因施工原因导致甲方和他人的财产损失或人身伤害。
4.乙方应遵守国家的法律法规,不得在施工过程中产生违法行为。
5.乙方应按照合同约定的方式向甲方提供施工进度报告和质量报告。
6.乙方应履行合同约定的其他义务。
在本合同执行过程中,甲方和乙方应积极沟通,协调解决问题,共同推进门窗安全施工项目的实施。如有争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
第四条价格与支付条件
1.本合同的施工费用为人民币【】元整(大写:【】元整),乙方应按照甲方要求的施工标准和质量完成施工。
2.甲方应按照以下支付方式向乙方支付施工费用:
(1)合同签订后【】日内,甲方支付乙方施工费用的【】%;
(2)施工进度达到【】%后,甲方支付乙方施工费用的【】%;
(3)施工完成后,甲方支付乙方剩余的施工费用。
3.甲方支付费用时,应提供合法的发票。
4.乙方应提供详细的施工进度报告和费用明细,以便甲方监督和支付。
第五条履行期限
1.本合同自双方签订之日起生效,有效期为【】年。
2.乙方应按照本合同约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
3.本合同的有效期和履行期限可根据甲乙双方协商一致进行延长或提前终止。
第六条违约责任
1.甲方违约:
(1)甲方未按照约定时间支付施工费用,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付违约金,违约金为应付款项的【】%;
(2)甲方未按照约定提供施工条件,导致乙方无法正常施工,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为合同总金额的【】%;
(3)甲方违反合同约定的其他条款,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为合同总金额的【】%。
2.乙方违约:
(1)乙方未按照约定时间完成施工,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总金额的【】%;
(2)乙方未按照约定标准完成施工,甲方有权要求乙方重新施工,并支付违约金,违约金为合同总金额的【】%;
(3)乙方违反合同约定的其他条款,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总金额的【】%。
3.如因不可抗力因素导致一方无法履行合同,双方应协商解决,并根据实际情况减轻或免除相应的违约责任。
4.违约金的具体数额和计算方式,可由甲乙双方在合同附件中约定。
第七条不可抗力
1.不可抗力是指在合同签订后,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,包括但不限于自然灾害(如地震、洪水、台风等)、社会事件(如战争、动乱、政策变化等)和其他特殊情况(如网络攻击、黑客入侵等)。
2.在不可抗力事件发生时,受影响的一方应立即通知对方,并在【】日内提供相关证明文件。
3.受不可抗力影响的一方应尽力克服不可抗力事件,减少损失,并在不可抗力事件结束后【】日内恢复施工。
4.如不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行,双方应协商解决,并根据实际情况减轻或免除相应的违约责任。
5.在不可抗力事件结束后,受影响的一方应提供相关证明文件,以便对方核实损失并进行相应的补偿。
第八条争议解决
1.双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
3.双方也可以选择仲裁解决争议,仲裁机构为【】。
4.在争议解决过程中,双方应继续履行合同约定的义务,除非另有约定或法院、仲裁机构另有裁决。
5.双方应遵守仲裁裁决或法院判决,不得再就同一事项提起诉讼或仲裁。
6.争议解决过程中产生的费用(包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等),由败诉方承担。如双方达成调解,费用按调解协议分担。
第九条其他条款
1.通知方式:双方之间的通知、沟通和协商,可采取书面、电话、电子邮件等方式进行。其中,书面通知应以邮戳日期或递送日期为准。
2.合同变更:合同的任何变更或补充,均需双方书面同意,并经双方签字或盖章生效。
3.合同终止条件:本合同在以下情况下可终止:
(1)合同约定的施工项目完成后;
(2)双方协商一致终止合同;
(3)因不可抗力导致合同无法履行;
(4)一方违约严重,导致合同无法继续履行;
(5)法律、法规规定的其他终止条件。
4.合同终止后,乙方应按照甲方的要求,完成施工项目的收尾工作,并清理施工现场。
5.合同终止后,双方对彼此的权利和义务不负任何责任,但本合同终止前的权利和义务仍受法律保护。
第十条附则
1.本合同的附件为本合同的有效组成部分,与合同正文具有同等法律效力。
2.本合同的附件包括但不限于:施工方案、施工图纸、技术规范
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论