体育建设工程合同范本

体育建设工程合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

鉴于甲方拟进行体育建设工程，并需乙方提供相关施工服务，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________体育建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、合同双方的权利与义务

2.1发包方权利与义务

2.1.1发包方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

2.1.2发包方应按照合同约定支付工程款。

2.1.3发包方应提供必要的施工条件，包括但不限于场地、图纸、材料等。

2.1.4发包方应负责协调相关部门，确保工程顺利进行。

2.2承包方权利与义务

2.2.1承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

2.2.2承包方应按照发包方要求提供施工图纸、材料等。

2.2.3承包方应负责施工过程中的安全、质量、环保等工作。

2.2.4承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，并提交竣工验收报告。

三、工程进度与工期

3.1工程进度安排：__________

3.2工期：__________

四、工程款支付

4.1工程款支付方式：__________

4.2工程款支付节点：__________

4.3工程款支付比例：__________

五、违约责任

5.1甲方违约责任

5.1.1甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的__________%计算。

5.1.2甲方未按时提供施工图纸、材料等，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金按逾期天数乘以__________元/天计算。

5.2乙方违约责任

5.2.1乙方未按时完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金按逾期天数乘以__________元/天计算。

5.2.2乙方未按合同约定完成工程质量，导致工程不合格的，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

7.2本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.材料清单

3.工程量清单

4.相关资质证书

5.其他与本合同相关的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：

乙方（以下简称“承包方”）：

丙方（以下简称“监理方”）：

鉴于甲方拟进行体育建设工程，为确保工程质量和进度，甲方委托乙方进行施工，并聘请丙方作为监理方进行全程监督，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________体育建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、合同双方及第三方权利与义务

2.1发包方权利与义务

2.1.1发包方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

2.1.2发包方有权要求丙方对乙方施工过程进行全程监督，确保工程质量和进度。

2.1.3发包方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程，并提交竣工验收报告。

2.1.4发包方有权对工程款支付进行监管，确保资金使用合规。

2.2承包方权利与义务

2.2.1承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程。

2.2.2承包方应按照发包方要求提供施工图纸、材料等。

2.2.3承包方应负责施工过程中的安全、质量、环保等工作。

2.2.4承包方应接受监理方的监督，确保工程质量和进度。

2.3监理方权利与义务

2.3.1监理方有权对乙方施工过程进行全程监督，包括但不限于材料、质量、进度等方面。

2.3.2监理方有权对乙方提出的施工方案、进度计划等进行审查，并提出意见和建议。

2.3.3监理方有权要求乙方整改施工过程中的问题，确保工程质量和进度。

2.3.4监理方有权对工程款支付进行审核，确保资金使用合规。

三、工程进度与工期

3.1工程进度安排：__________

3.2工期：__________

四、工程款支付

4.1工程款支付方式：__________

4.2工程款支付节点：__________

4.3工程款支付比例：__________

五、违约责任

5.1甲方违约责任

5.1.1甲方未按时支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期支付金额的__________%计算。

5.1.2甲方未按时提供施工图纸、材料等，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金按逾期天数乘以__________元/天计算。

5.2乙方违约责任

5.2.1乙方未按时完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金按逾期天数乘以__________元/天计算。

5.2.2乙方未按合同约定完成工程质量，导致工程不合格的，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.2.3乙方在施工过程中，如发生安全事故，应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.3监理方违约责任

5.3.1监理方未履行监督职责，导致工程质量和进度受到影响的，应向甲方支付违约金，违约金按实际损失金额的__________%计算。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

7.2本合同一式两份，双方及丙方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

八、第三方介入的意义和目的

8.1第三方介入可以确保工程质量和进度，降低甲方风险。

8.2第三方可以提供专业的监理服务，提高工程管理水平。

九、甲方权益主导的目的和意义

9.1甲方权益主导可以确保工程质量和进度，保障甲方利益。

9.2甲方权益主导可以加强甲方对工程的管理，提高工程效益。

附件：

1.施工图纸

2.材料清单

3.工程量清单

4.相关资质证书

5.其他与本合同相关的文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“承包方”）：

甲方（以下简称“发包方”）：

丁方（以下简称“设计方”）：

鉴于乙方拟承接体育建设工程项目，为确保工程设计的合理性和可行性，甲方委托丁方进行工程设计，双方经友好协商，达成如下协议，以保障乙方在项目中的权益和利益：

一、工程概况

1.1工程名称：__________体育建设工程

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

二、合同双方及第三方权利与义务

2.1承包方权利与义务

2.1.1承包方有权要求甲方按照合同约定提供工程设计图纸和施工条件。

2.1.2承包方有权要求丁方根据工程需求提供符合规范的设计方案。

2.1.3承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工。

2.1.4承包方应接受丁方的设计变更建议，并在必要时调整施工计划。

2.2发包方权利与义务

2.2.1发包方有权要求承包方按照工程设计图纸和施工规范进行施工。

2.2.2发包方有权要求丁方对设计方案进行必要的修改和优化。

2.2.3发包方应按时支付工程款，并确保施工过程中的资金需求。

2.3设计方权利与义务

2.3.1设计方有权要求甲方提供必要的工程信息和数据。

2.3.2设计方有权要求承包方提供施工过程中的反馈和意见。

2.3.3设计方应按照合同约定的时间节点完成设计方案，并对设计质量负责。

三、工程设计

3.1设计方应在合同约定的期限内完成工程设计，并提交完整的设计文件。

3.2设计文件应包含但不限于：施工图纸、设计说明书、材料清单等。

四、工程款支付

4.1工程款支付方式：__________

4.2工程款支付节点：__________

4.3工程款支付比例：__________

五、违约责任

5.1发包方违约责任

5.1.1发包方未按时支付工程款的，应向承包方支付违约金，违约金按逾期支付金额的__________%计算。

5.1.2发包方未按时提供设计图纸和施工条件的，应向承包方支付违约金，违约金按延误工期乘以__________元/天计算。

5.2承包方违约责任

5.2.1承包方未按时完成工程的，应向发包方支付违约金，违约金按延误工期乘以__________元/天计算。

5.2.2承包方未按设计要求施工的，应承担修复费用，并赔偿发包方因此遭受的损失。

5.3设计方违约责任

5.3.1设计方未按时完成设计的，应向发包方支付违约金，违约金按延误工期乘以__________元/天计算。

5.3.2设计方提供的设计文件不符合规范要求的，应承担修复费用，并赔偿发包方因此遭受的损失。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

7.2本合同一式两份，双方及设计方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

八、乙方权益主导的目的和意义

8.1乙方权益主导可以确保工程设计方案的合理性和可行性，保障施工质量和进度。

8.2乙方权益主导可以维护乙方在项目中的利益，避免因设计不合理导致的额外成本和工期延误。

九、弱化甲方为主导的意义和目的

9.1弱化甲方为主导可以减少甲方对设计过程的干预，避免设计变更频繁，影响施工进度。

9.2弱化甲方为主导可以促使