供配电安装工程施工合同

供配电安装工程施工合同合同编号：[具体编号]供配电安装工程施工合同一、合同双方1.发包方：[发包方公司名称]，地址：[发包方公司地址]，联系方式：[发包方联系电话]，电子邮箱：[发包方邮箱]。2.承包方：[承包方公司名称]，地址：[承包方公司地址]，联系方式：[承包方联系电话]，电子邮箱：[承包方邮箱]。二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[具体工程地点]3.工程内容：包括但不限于供配电系统的设计、设备采购、安装、调试、验收等相关工作。4.工程规模：根据实际情况详细描述工程的规模，如供电容量、线路长度等。三、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期总日历天数：[总天数]，如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商确定顺延时间。四、工程质量和标准1.工程质量标准：严格按照国家及行业相关标准执行，如《供配电系统设计规范》、《电气装置安装工程施工及验收规范》等，保证工程质量符合要求。2.质量保证措施：承包方应建立完善的质量保证体系，在施工过程中进行严格的质量控制，包括原材料检验、施工过程监督、成品保护等。同时承包方应接受发包方的质量监督和检查，及时整改存在的质量问题。五、合同价款与支付1.合同价款：根据工程的具体情况和预算，确定合同总价为[具体金额]。2.付款方式：预付款：发包方在合同签订后[X]日内，向承包方支付合同总价的[X]%作为预付款。进度款：承包方按照工程进度提交进度款申请，经发包方审核确认后，在[X]日内支付进度款，进度款支付比例为已完工程价款的[X]%。竣工款：工程竣工并经发包方验收合格后，发包方在[X]日内支付合同总价的[X]%作为竣工款。质保金：在质保期届满后，如无质量问题，发包方在[X]日内无息退还合同总价的[X]%作为质保金。3.工程进度款支付：承包方应每月[具体日期]前向发包方提交上月的工程进度款申请，包括工程进度报告、工程量清单等相关资料。发包方应在收到申请后的[X]日内进行审核，如无异议则按时支付进度款；如有异议，应在审核期内与承包方协商解决。4.竣工结算：工程竣工后，承包方应在[X]日内提交竣工结算报告，包括工程竣工图纸、验收报告、工程量清单等相关资料。发包方应在收到竣工结算报告后的[X]日内进行审核，如无异议则双方进行竣工结算；如有异议，应在审核期内与承包方协商解决，协商不成的可委托第三方进行审计。六、材料与设备供应1.材料供应：承包方应负责工程所需材料的采购，材料应符合国家及行业相关标准，并具有质量合格证明文件。发包方有权对材料进行检验，如发觉材料不符合要求，承包方应及时更换。2.设备供应：承包方应负责工程所需设备的采购，设备应符合国家及行业相关标准，并具有质量合格证明文件。发包方有权对设备进行检验，如发觉设备不符合要求，承包方应及时更换或采取其他补救措施。七、双方责任与义务1.发包方责任与义务：提供工程施工所需的场地、水源、电源等条件，并保证其符合施工要求。按照合同约定支付工程款项。协助承包方办理工程相关的手续，如施工许可证等。对工程施工过程进行监督和检查，及时提出意见和建议。2.承包方责任与义务：按照合同约定的工期、质量标准和工程内容进行施工，保证工程按时竣工并符合质量要求。负责工程施工过程中的安全管理，采取必要的安全措施，保证施工人员和周围环境的安全。负责工程施工过程中的环境保护，采取必要的环保措施，减少施工对环境的影响。遵守国家及地方的法律法规，接受有关部门的监督检查。八、工程变更1.工程变更的范围：如工程设计变更、工程量变更、施工工艺变更等。2.工程变更的程序：承包方应在工程变更前[X]日内向发包方提出书面申请，说明变更的原因、内容、影响等。发包方应在收到申请后的[X]日内进行审核，如同意变更则发出变更通知；如不同意变更则书面回复承包方并说明理由。工程变更通知应明确变更的内容、费用调整等相关事项。3.工程变更的价款调整：因工程变更导致合同价款增加或减少的，双方应根据变更的内容和实际情况进行价款调整。如合同中已有约定的，按照约定执行；如合同中未约定的，双方应协商确定价款调整方式。九、竣工验收与结算1.竣工验收的条件：工程完工后，承包方应自行组织验收，并达到国家及行业相关标准。同时承包方应向发包方提交竣工验收申请，申请中应包括工程竣工报告、竣工图纸、验收资料等相关文件。2.竣工验收的程序：发包方收到竣工验收申请后，应在[X]日内组织相关人员进行验收。验收合格的，双方应签署竣工验收报告；验收不合格的，承包方应在规定的时间内整改完毕，再次申请验收。3.竣工结算的编制与审核：竣工结算应按照国家及行业相关标准进行编制，承包方应在竣工验收合格后的[X]日内提交竣工结算报告。发包方应在收到竣工结算报告后的[X]日内进行审核，如无异议则双方进行竣工结算；如有异议，应在审核期内与承包方协商解决，协商不成的可委托第三方进行审计。十、违约与索赔1.违约的情形：如一方未按照合同约定履行义务、逾期支付工程款项、工程质量不符合要求等。2.违约的责任：如一方违约，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。违约金的数额应根据违约的具体情况和合同约定确定，如合同中未约定违约金的，可按照实际损失进行赔偿。3.索赔的程序：如一方认为对方违约导致其遭受损失，应在知道或应当知道违约事实之日起[X]日内，向对方发出索赔通知，并提供相关证明材料。对方应在收到索赔通知后的[X]日内进行答复，如不同意索赔则应说明理由；如双方无法就索赔事项达成一致，可通过协商或仲裁解决。十一、争议解决1.争议解决的方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点：如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；如选择诉讼解决争议，诉讼地点为[具体诉讼地点]。十二、其他条款1.合同的生效与终止：合同自双方签字盖章之日起生效，至工程