二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库【典优】

二级建造师之二建建设工程法规及相关知识题库

第一部分单选题（500题）

1、下列关于法人承担民事责任的说法，正确的是（）。

A.能够承担民事责任

B.能够独立承担民事责任

C.只能以其动产承担民事责任

D.只能以其不动产承担民事责任

【答案】：B

2、下列关于招标方式的有关说法，正确的是（）。

A.公开招标的招标公告应通过国家指定的媒体发布

B.采用邀请招标方式的，招标人应向两个以上具有相应资质的企业发

出投标邀请书

C.以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务，不需要进

行招标

D.实行两阶段招标的，第一阶段的投标人应按招标公告的要求提交附

带报价的技术建议

【答案】：A

3、就法律关系的主体而言，债的主体（）。

A.双方都是特定的

B.双方都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债务人是特定的，债权人是不特定的

【答案】：A

4、监理J1程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐

患，则监理工程师应当（）。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位停止施工

C.向安全生产监督行政主管部门报告

D.向建设工程质量监督机构报告

【答案】：A

5、当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日

期的说法，正确的是（）

A.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交

竣工验收报吉之日为竣工日

B.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日竣工

日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接

收的，以承包人申请交付之日为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有

实际使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

【答案】：A

6、根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后

（）内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月

B.3个月

C.9个月

D.1年

【答案】：B

7、在代理关系中，下列不属于代理当事人的是〔)o

A.被代理人

B.担保人

C.代理人

D.代理关系涉及的第三人

【答案】：B

8、甲与用人单位发生劳动争议，经过多方调解尢效。甲又向当地劳动

争议仲裁委员会申请仲裁解决，事后，甲对仲裁裁决不服，拟向人民

法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的（）天。

A.7

B.15

C.30

D.60

【答案】：B

9、（2020年真题）关于知识产权的期限性的说法，正确的是（）。

A.期限由当事人约定

B.超过期限，权利经注销消灭

C.期限的设定与社会公共利益相关

D.期限的设定与国家之间的利益相关

【答案】：C

10、关于投标人的说法，正确的是（）.

A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投

标

B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效

C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段校标

D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投

标无效

【答案】：D

11、《招标投标法》规定，对招标投标活动依法负有行政监督职责的

国家机关工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守，构成犯罪的，

可以（）。

A.处以罚金

B.给予行政拘留

C.没收违法所得

D.依法追究刑事责任

【答案】：D

12、承揽人在履行承揽合同中的下列行为错误的是（）o

A.承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定

作人

B.承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验

C.承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完

成

D.因定作人未按期支付20%的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果

【答案】：D

13、下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是0

A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注

册建造师签章

B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单注册建造师签章

C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并

自行负责

D.修改注册建造师己经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定

具有高级职称的技术人员直接修改

【答案】：A

14、下列组织中，具有法人资格的是()。

A.项目监理部

B.有限责任公司

C.项目经理部

D.投标联合体

【答案】：B

15、在债权中，属于意定之债的是()o

A.不当得利

B.无因管理

C.侵权之债

D.合同之债

【答案】：D

16、涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例是有关技术标

准规定的应取样数量的()。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80%

【答案】：A

17、关于危险废物污染环境防治的说法正确的是()

A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志

B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许

可证

C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规

定申请取得许可

D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准

【答案】：B

18、下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（）。

A.将承包的工程转包或违法分包

B.拖欠工程款

C.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程

D.对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除

【答案】：A

19、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包

人催促后（）日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已

有资料进行审查，责任由承包人自负。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：B

2（）、民事诉讼的当事人不包括（）。

A.原告

B.第三人

C.审判长

D.被告

【答案】：C

21、（2021年第1批真题）关于建设工程返修的说法，正确的是（）。

A.施工企业仅对已完成的工程负责返修

B.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否属于施工企业原因造

成的，施工企业都应当负责返修

C.暂缺

I）.对于竣工验收不合格妁建设工程，若是施工企业原因造成的质量问

题，由施工企业有偿返修

【答案】：B

22、（2020年真题）关于违约责任的说法，正确的是（）。

A.违约责任主要具有惩罚性，旨在惩罚违约方的违约行为

B.守约方发生的经济损失大于违约金的，守约方可以要求违约方按照

实际损失予以赔偿

C.守约方需证明违约方主观上存在违约的故意，方能要求违约方承担

违约责任

D.违约方违约后继续履行合同的，守约方不得再要求其支付违约金

【答案】：B

23、建设工程领域，下述不属于刑事责任的是（）。

A.串通投标罪

B.重大责任事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.工程质量事故罪

【答案】：1）

24、因施工企业原因，工程未能如期竣工。建设单位听取监理单位建

议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责

任。之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由

（）O

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

【答案】：B

25、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是()o

A.及时检查隐蔽工程

B.提供必要施工条件

C.支付工程价款

D.交付竣工验收合格的建设工程

【答案】：D

26、甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无

果，当决定起诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输

公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜并未做明确约

定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公

司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。

A.原告

B.有独立请求权的第三人

C.共同诉讼人

1).无独立请求权的第三人

【答案】：C

27、关于无效施工合同工程款结算说法正确的是()

A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算

B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包

人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用

应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定

折价补偿承包人

【答案】：D

28、在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是

()O

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

【答案】：D

29、根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管

理人员安全生产管理规定》，若工程项目实行总承包，则总承包企业

应当与分包企业为明确双方的安全生产责任，签订OO

A.分包合同

B.安全生产协议

C.安全生产责任书

D.安全生产合同

【答案】：B

3()、根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师担任施工

项目负责人期间发生的下列情形中，应当在办理书面交接手续后更换施

工项目负责人的是()

A.承包人同意更换项目负责人的

B.发包人与注册建造师受聘企业已经解除承包合同的

C.注册建造师本人不愿继续担任项目负责人的

D.担任项目负责人的施工项目暂时停工的

【答案】：B

31、按照《招标投标法》及相关法规的规定，下列评标定标行为中违

法的是（）

A.甲企业投标报价明显低于标底合理幅度，评标委员会要求其作出书

面说明

B.乙企业投标报价最低，但评标委员会认为该报价可能低于其企业成

本，未作为中标候选人推荐

C.招标人在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人

D.由于排名第一的中标候诜人未能按规定提交履约保证金.招标人将

排名第二的候选人定为中标人

【答案】：C

32、根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员

伤亡和他人财产损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由

（）依法强制执行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部门

D.安全生产监督管理部门

【答案】：A

33、人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少

于（）。

A.100

B.150

C.20日

D.300

【答案】：A

34、根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于应急预案评审的说

法，正确的是（）O

A.建设单位应当对施工企业编制的应急预案进行评审

B.评审人员由经济、技术方面的专家组成

C.施工企业专职安全管理人员可作为评审人员

D.评审活动应当形成书面评审纪要

【答案】：D

35、保证合同是（）订立的合同。

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

D.债权人与债务人和保证人

【答案】：C

36、授予专利权的条件中，不属于发明和实用新型专利权条件的是

OO

A.新颖性

B.创造性

C.适于工业应用

D.实用性

【答案】：C

37、关于投标人资格，说法正确的是（）.

A.招标人的下属施工企业，具有独立法人资格的，可以参与投标

B.存在控股、管理关系的两家施工企业，可以在同一项目两个不同标

段进行投标

C.投标人在投标有效期内分立的，投标失效

D.投标人在投标有效期内合并的，应当书面告知招标行政监督部门

【答案】：B

38、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销

权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

【答案】：D

39、（2019年真题）关于招标人终止招标要求的说法，正确的是

（）O

A.应当及时发布公告

B.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预文件、招标文件的潜

在投标人

C.已发售的资格预审文件、招标文件，招标人无须退还所收取的资格

预审文件、招标文件的费用

D.已经收取投标保证金的，应当及时退还投标保证金，但不必退还银

行同期存款利息

【答案】：A

40、关于建设项目环境噪声污染的防治，下列说法正确的是（）。

A.环境影响报告书中，应当得到该建设项目所在地单位和居民的同意

B.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，可以不缴纳超

标准排污费

C.建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报

告书

D.拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县

级以上地方人民政府批准

【答案】：C

41、以下关于建设工程分包说法正确的是（）。

A.专业承包企业可以将部分专业工程发包给有相应资质的企业

B.专业作业承包人可以将部分劳务作业分包

C.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

D.专业作业承包人必须经过建设单位认可

【答案】：C

42、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31B,工程

施工过程中出现了以下情况：（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施

工场地；（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包

商原因停水、停电累『达到84小时；（4）设计变更导致工程量增

加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为（）。

A.2014年H月7日

B.2014年11月14日

C.2014年11月21日

D.2014年11月28日

【答案】：B

43、关于物权保护采取方式的表述中，不正确的是（）。

A.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物

B.侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿

C.因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利

D.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求排除妨害或者消除危

险

【答案】：D

44、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单

位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设

单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是（）0

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

【答案】：D

45、下列选项中，不属于我国《建筑法》《安全生产法》等相关法律

法规规定的安全生产中从业人员应享有的权利是（）。

A.检举权

B.控告权

C.紧急避险权

D.危险报告权

【答案】：D

46、下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法

律规定的是（）。

A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人

承担

B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担

C.出卖人未按规定交付标的物的单证和资料的，会影响标的物毁损、

灭失风险的转移

D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖

人承担违约责任的权利

【答案】：D

47、从事建筑活动的建筑业企业，应当具备的条件不包括（）

A.有符合国家规定的注册资本

B.有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备

D.有良好的工程业绩

【答案】：I）

48、关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是（）。

A.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力

B.定额不属于工程建设标准范围

C.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任

D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为

【答案】：C

49、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，错误的是（）。

A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责

任期

B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年

C.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计

1）.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

【答案】：A

50、根据《工作保险条例》，职工因工致残，应当保留劳动关系，退

出工作岗位的伤残等级范围是（）伤残。

A.九级至十级

B.七级至八级

C.五级到六级

D.一级到四级

【答案】：D

51、工程监理单位与所监理工程的（）有权属关系时，不得承担该

工程的监理业务。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

I）.勘察单位

【答案】：C

52、某开发公司与李某签订劳动合同，约定劳动试用期6个月，6个月

后再根据李某工作表现确定劳动合同期限，下列选项表述正确的是（）。

A.开发公司与李某订立的劳动合同属于无固定期限合同

B.李某的工作不满1年，试用期不得超过1个月

C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以李某的试用期是成立的，

D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限

【答案】：D

53、必须委托监理单位的建设工程不包括下列Oo

A.成片开发建设的住宅小区工程

B.利用国际组织资金援助的工程

C.省级重点建设工程

D.中型公用事业工程

【答案】：C

54、下列不属于物权的是（）o

A.抵押物

B.房屋产权

C.商标专用权

I).建设用地使用权

【答案】：C

55、建筑企业资质证书有效期为()年。

A.3

B.4

C.5

D.6

【答案】：C

56、关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是0。

A.优先受偿权的行使期限为6个月，自工程实际完工之日起算

B.抵押权优先于优先受偿权

C.优先受偿权的范围包括逾期支付建设工程价款的违约金

D.承包人就商品房享有妁工程价款优先受偿权不得对抗已支付全部或

者大部分购买商品房款项的买受人

【答案】：D

57、施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责，导致发生一般

事故的，处上一年年收入()的罚款。

A.30%

B.35%

C.40%

1).45%

【答案】：C

58、安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条

件时，可以采取的措施是()。

A.撤销安全生产许可证

B.责令停业

C.暂扣安全生产许可证

D.处以罚款

【答案】：C

59、根据《建设工程安全生产管理集例》，不属于施工总承包单位应

承担的生产责任的是（）。

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约

定责任为准

【答案】：D

60、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在

（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位

进行检测。

A.施工企业质量管理部门

B.建设单位或监理单位

C.设计单位或监理单位

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B

61、建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际

生产情况配备不少于（）人的专职安全生产管理人员。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：A

62、主债权债务合同无效，担保合同（），但法律另有规定的除外。

A.仍然有效

B.无效

C.担保期间内有效

D.效力待定

【答案】：B

63、关于联合体共同承包的说法，错误的是（）。

A.联合体各方之间应签订合同明确各自权利义务

B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的

业务许可范围承揽工程

C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D.不同资质类别和等级妁单位组成联合体，按照资质等级低的单位的

业务许可范围承揽工程

【答案】：B

64、关于投标人资格预审的说法，正确的是（）o

A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡

建设主管部门指定的媒介发布

B.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预

审文件停止发售之日起不得少于5日

C.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特

定情况存在差异

D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以

收取适当的成本费用

【答案】：B

65、某建设项目可能造成重大环境影响时，建设单位应当在计划部门

批准建设项目设计任务书之前组织编制环境影响（）。

A.报告书

B.报告表

C.公告书

D.登记表

【答案】：A

66、（2017年真题）关于评标结果异议的说法，正确的是（）。

A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议

B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出

C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行

D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件

【答案】：B

67、甲乙双方签订了购货合同，在合同履行过程中，甲方得知乙方公

司名称及其法定代表人均发生了变更，于是要求签订合同变更协议，

遭到乙方的拒绝，针对该情形，正确的是（）。

A.合同已经终止

B.必须签订变更协议

C.合同主体未变更

D.合同内容已变更

【答案】：C

68、某工程施工招标项目估算价为5000万元，根据《工程建设项目施

工招标投标办法》规定，其投标保证金不得超过（）万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

【答案】：A

69、（2020年真题）关于委托合同的说法，正确的是（）。

A.经受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人处理委托事务，给

受托人造成损失的，委托人不再承担责任

B.委托人丧失民事行为能力的，受托人不得继续处理委托事务

C.尢偿的委托合同，因受托人的过失给委托人造成损失的，受托人应

当赔偿损失

D.经委托人同意，受托人转委托的，委托人可以就委托事务直接指示

转委托的第三人，受托人仅就第三人的选任及其对第三人的指示承担

责任

【答案】：D

70、下列关于中标和签订合同的表述中，不正确的是（）o

A.中标通知书发出之日起30日内签订合同

B.招标人根据评标报告和中标候选人确定中标人

C.招标人不可以授权评标委员会直接确定中标人

D.招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议

【答案】：C

71、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施

工企业资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标

B.将承包的工程违法分包

C.未在规定期限内办理资质变更手续

D.未按照与招标人订立妁合同履行义务，情节严重

【答案】：C

72、甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协

议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是0

A.因双方完全自愿，故可以受理

B.驳回申请，令双方补充协议后再申请

C.交给人民法院处理

D.不予受理

【答案】：D

73、【2018年真题】关于物权的说法，正确的是（）°

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

【答案】：C

74、根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术

人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项惩治工作的补充通知》，

下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位

不一致的人员，原则上不认定“挂证”的是（）。

A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险

的职工

B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险

的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因

征地拆迁暂无居所的人员

【答案】：C

75、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据

《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（）。

A.把工程转让给华民建筑公司

B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建

筑公司

C.经中信科技有限公司同意把内墙抹灰工程发包洽别的建筑公司

1）.经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司

【答案】：C

76、甲、乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未能达成仲

裁协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，则0

A.因双方完全自愿，故可以受理

B.驳回申请，令双方补充协议后再申请

C.交由人民法院处理

D,不予受理

【答案】：D

77、根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是

（）O

A.执行案件申请人撤销申请的

B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的

C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的

D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人

的

【答案】：D

78、（2014年真题）某矿山企业的如下工作安排中，不违反《劳动法》

中关于劳动保护规定的是（）。

A.安排怀孕4个月的李某夜班看护仪表

B.未对未成年上进行定期健康检查

C.安排女职工王某从事井下作业

D.安排未成年工进行井下作业

【答案】：A

79、下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是（）

A.总分包之间的合同纠纷

B.继承纠纷

C.劳动合同纠纷

D.对罚款不服发生的纠纷

【答案】：A

80、关于工伤社会保险和意外伤害保险表述，正确的是（）。

A.工伤社会保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群

B.建筑职工意外伤害保验是法定的强制性保险

C.工伤保险是商业险的一种，实际上是一种全社会的互助机制

D.工伤保险是法定的强制性保险

【答案】：D

81、关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金合同自当事人均筌名、盖章或者指印时成立

B.定金数额超过主合同标的额的20%的，定金无效

C.当事人既约定违约金，又约定定金的,？一方违约时，非违约方应当适

用违约金条款

D.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金

数额

【答案】：D

82、下列合同债务中，可以转移的债务是（）。

A.提供了质押担保的借款合同中，借款人的部分债务

B.必须采取施工企业专有技术的施工合同中，施工企业的全部债务

C.委托监理合同中监理单位的主债务

D.施工合同中关于主体结构施工的债务

【答案】：A

83、关于租赁合同的说法，正确的是（）。

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式的，当事人未采用的，视为租赁合同生

效

I）.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合司解除

【答案】：A

84、关于计算机软件保护期限的说法，正确的是（）

A.自然人的软件著作权，保护期截止于自然人死亡后第50年的12月

31日

B.软件是合作开发的，保护期截止于最先死亡的自然人死亡后第50年

的12月31日

C.法人或者其他组织的软件著作权，保护期截止于软件首次完成后第

50年的12月31日

D.软件自开发完成之日起30年内未发表的，不再受到法律的保护

【答案】：A

85、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的,

应当承担（）责任。

A.合同

B.不当得利

C.无因管理

D.侵权

【答案】：D

86、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师不参加

继续教育或者继续教育不合格的，应给予的处理是（）。

A.撤销注册

B.处1万元以上3万元以下罚款

C.不予注册

I）.三年内不得再次申请注册

【答案】：C

87、关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是（）。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.石刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

【答案】：D

88、在承揽合同中，除当事人另有约定的外，定作人未向承揽人支付

报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有的权利是

（）O

A.留置权

B.抵押权

C.所有权

D.处分权

【答案】：A

89、关于工程质量检测机构和检测人员的说法，正确的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进

行检测

【答案】：A

90、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的

是（）。

A.对设计变更有异议的

B.未按要求提供注册建造师信用档案信息的

C.工程停工已久，到其他项目任职的

D.同时在两个工程担任项目负责人的

【答案】：B

91、根据《行政处罚法》规定，下列各项中有权设定吊销企业营业执

照的行政处罚的规范性文件是OO

A.国务院行政法规

B.地方性法规

C.国务院部门规章

D.国务院部门的规定（可以设定行政许可）

【答案】：A

92、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.仅供本团体成员约定采用

B.由社会团体协调相关市场主体共同制定

C.技术要求不得高于强制性国家标准

D.应当免费向社会公开标准文本

【答案】：B

93、（2014年真题）关于租赁合同特征的说法，正确的是（）。

A.租赁合同是单务合同

B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件

C.出租方转移租赁物的所有权

D.承租人获得租赁物的使用收益权

【答案】：D

94、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设

单位应当申请领取施工许可证的是（）。

A.投资额为25万元的公共厕所

B.建筑面积为600平方米的地铁临时办公室

C.建筑面积为325平方米的公园管理用房

D.农民自建低层住宅

【答案】：C

95、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检

查职责时，有权采取的措施不包括（）。

A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.项目负责人必须在场陪同

D.发现有影响工程质量的问题时，责令改正

【答案】：C

96、（2020年真题）关于法人成立的说法，正确的是（）。

A.特别法人的产生可以不经过法定的程序

B.法人的名称不得与其他法人的名称相同或者相近

C.法人能够独立承担民事责任

I）.法人可以不设法定代表人

【答案】：C

97、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙

采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代

替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情

况下。关于甲、乙行为的说法正确的是（）。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

【答案】：D

98、甲和乙于2021年4月1号签订了房屋买卖合同，甲同意以200万

元的价格出售位于市郊的一处房产，双方约定3天后办理过户手续。4

月2日，丙看中了这套房产，愿意以300万的价格购买，甲和丙于当

天签订了买卖合同并办理了过户手续，则下列说法中正确的是

（）O

A.乙签合同的时间在前，因此可以要求丙归还房产

B.乙没有取得房产，因此甲和乙之间的合同是无效合同

C.乙可以追究甲的违约责任

D.丙和甲之间的合同无效，丙需要赔偿乙的损失

【答案】：C

99、关于质量保证金预留的说法中，正确的是（）。

A.缺陷责任期内，政府投资项目，保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理

应按国库集中支付的有关规定执行

C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交

给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金

交由第三方金融机构托管

【答案】：B

100、下列关于质量保证金的预留与使用管理，下列说法正确的是

（）O

A.质量保证金总预留比例不得高于合同价的3%

B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人应当降低质量

保证金的数额

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并

承担鉴定及维修费用

I）.缺陷责任期内，由他人原因造成的缺陷，承包人也要负责维修，但

是承包人不承担维修费用

【答案】：C

101、关于施工许可证的申领，下列说法正确的有（）

A.由施工单位向工程所在地的县级人民政府建设行政主管部门申领

B.需要征收房屋的，其进度应达到70%以上

C.按照规定应该委托监理的工程已委托监理

D.只有全国人大及常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有

权增加施工许可证新的申领条件

【答案】：D

102、建设单位和设计单位签订了一份200万的设计合同，建设单位按

照约定支付了30万元的定金。如设计单位不履行义务，建设单位可以

要求对方返还（）。

A.60万

B.40万

C.50万

D.30万

【答案】：A

103、（2016年真题）关于监理单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查的，应当吊

销资质证书

B.监理单位发现存在安全事故隐患的，可以提醒施工单位整改

C.事故隐患情况严重的，监理单位应当及时向有关主管部门报告

D.监理单位对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，重点审查其

是否符合工程建设强制性标准

【答案】：D

104、由于发包人的原因导致工程无法按照规定期限进行竣工验收的，

缺陷责任期（）0

A.自通过交工验收之日起算

B.自实际通过交工验收之日起算

C.直到发包人同意验收之日

D.在承包人提交竣工验收报告90天后，自动开始计算

【答案】：D

105、根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应

当及时向（）报告。

A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门

B.现场安全生产管理人员或者项目负责人

C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人

1）.县级以上人民政府或者建设行政主管部门

【答案】：C

106、关于续设工程节能分部工程的验收的组织及参加人员，表述正确

的是()。

A.应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参

加

B.应由监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加

C.应由总监理工程师主持，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参

加

D.应由总监理工程师主持.设计单位节能设计人员应当参加

【答案】：D

107、承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人，该分包合同

()O

A.效力待定

B.经发包人确认有效

C.无效

I).可撤销

【答案】：C

108、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有()o

A.安全许可证

B.销售许可证

C.产品合格证

D.安装许可证

【答案】：C

109、《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准()

的建筑工程，不再领取施工许可证。

A.开工报告

B.开工计划

C.工程规划

D.开工申请

【答案】：A

110、甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金。因甲

公司拖延支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算

()年。

A.1

B.2

C.3

D.20

【答案】：C

11k甲是某产品的专利权人，乙于2011年3月1日开始制造和销售

该专利产品。甲于2012年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙

销售每件专利产品分别获利为2万元和1万元，甲因乙的侵权行为少

销售10()台，乙共销售侵权产品300台。关于乙应对甲赔偿的额度，

下列选项正确的是()3

A.200万元

B.250万元

C.300万元

D.500万元

【答案】：A

112、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理

过程中，发现存在安全鬼患且情况严重的，应当()。

A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门

B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

I）.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

【答案】：D

113、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设

工程缺陷维修的说法，正确的是（）。

A.如承包人不维修也不承担费用，发包人可以从保证金中扣除，费用

超出保证金额的，发包人可以向承包人进行索赔

B.缺陷责任期内由承包人原因造成的缺陷，承包人应当负责维修，承

担维修费用，但不必承担鉴定费用

C.承包人维修并承担相应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任

D.由他人的原因造成的缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用,

且发包人不得从保证金中扣除费用

【答案】：A

114、下列不能认定为工伤的是（）。

A.患职业病

B.周日发生非本人责任的交通事故

C.因工外出期间由于工作原因发生事故下落不明

D.下班后在办公室中整理会议纪要时触电受伤

【答案】：B

115、国务院、中央军事委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例

和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向（）书面提出进

行审查的要求。

A.最高人民法院

B.全国人大常委会

C.最高人民检察院

D.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会

【答案】：B

116、关于联合体投标的说法，错误的是（）。

A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标

B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效

D.联合体中标的，应当由联合体各方单独与招标人签订合同

【答案】：D

117、专利权的客体包括（）o

A.发明、实用新型、科学发现

B.发明、外观设计、科学发现

C.发明、实用新型、外观设计

D.作品、实用新型、科学发现

【答案】：C

118、甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意,

乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，

正确的是（）。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

【答案】：B

119、民事诉讼的基本特点是（）。

A.自愿性、强制性、保密性

B.公权性、程序性、强制性

C.公权性、快捷性、保密性

I）.自愿性、独立性、快捷性

【答案】：B

120、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时，应当

办理（）。

A.乡村建设规划许可证

B.乡村建设工程规划许可证

C.乡村建设用地规划许可证

D.土地性质变更登记手续

【答案】：A

121、（2019年真题）根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件

的说法，正确的是（）0

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标

人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证

金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

【答案】：B

122、乙公司以国产水泥为样品，伪称某国进口水泥，与甲公司签订了

合同，后甲公司得知这一事实。此时恰逢某国进口水泥滞销，国产水

泥价格上涨。下列说法错误的是（）。

A.甲公司有权自知道样品为国产水泥之日起一年为主张撤销该合同

B.乙公司有权自合同订立之日起一年内主张撤销该合同

C.甲公司有权决定履行该合同，乙公司无权拒绝履行

D.在甲公司决定撤销该合同前，乙公司有权按约定向甲公司要求支付

货款

【答案】：B

123、关于用人单位与劳动者发生争议申请劳动仲裁的说法中，正确的

是（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间

的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可

以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】：A

124、2014年12月1日小李经面试后合格并与某建筑公司签订了为期

5年的用工合同，并约定了试用期，则试用期最迟至（）。

A.2014年12月310

B.2015年2月28日

C.2015年3月310

D.2015年5月31日

【答案】：I）

125、关于地役权的说法，正确的是（）o

A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权

B.地役权合同应采取书面形式订立

C.地役权自地役权合同登记时设立

D.地役权的存在以需要役地和供役地相邻接为要件

【答案】：B

126、以下不属于建筑业企业资质序列的是（）。

A.施工总承包资质

B.专业承包资质

C.施工劳务资质

D.工程总承包资质

【答案】：D

127、关于生产经营单位生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法

正确的是（）。

A.制定后尢需修订

B.只有出现法定变更事由时才进行修订

C.无法定变更事由，也至少每3年修订一次

D.修订后的应急预案无需备案

【答案】：C

128、关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（）。

A.投标文件逾期送达的，可以推迟开标

B.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收

C.招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开标前开启投

标文件

D.招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、

投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的

主要条款

【答案】：1）

129、安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是（）。

A.为劳动者办理意外伤害保险

B.对劳动者进行劳动安全卫生教育

C.执行国家劳动安全卫生规程和标准

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行缱康检查

【答案】：A

130、按照《注册建造师管理规定》，下列不予注册的情形不包括

（）O

A.申请人年龄已达65岁

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日

止已满5年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年

D.申请人申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责的项目

发生过重大质量和安全事故

【答案】：B

131、一裁终局原则体现了仲裁的（）特点。

A.专业性

B.自愿性

C.独立性

D.快捷性

【答案】：D

132、关于合同解除的说法，正确的是（）

A.无效合同、可撤销合同可以导致合同解除

B.合同解除可以视为当事人之间未发生合同关系，或者合同尚存的权

利义务不在履行

C.合同当事人不得根据自己的意愿解除合同

D.享有合同解除权的一方无需向对方提出解除合同的意思表示，合同

可以自动解除

【答案】：B

133、安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C

134、（2020年真题）下列主体中，具有保证人资格的是（）o

A.公益事业单位

B.建筑行业协会

C.清算中的法人

D.国有金融机构

【答案】：D

135、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不

承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返

工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任,

施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任仝部由

发包人承担

【答案】：C

136、甲企业账号是237,乙企业账号是231,丙应将一笔货款打入甲

企业账号上，而将账号错写成231,乙企业将这笔货款占为己有，丙、

乙企业之间的债务纠纷属于（）之债。

A.合同

B.侵权

C.无因管理

D.不当得利

【答案】：D

137、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）。

A.处分

B.暂扣执照

C.恢复原状

D.罚金

【答案】：D

138、关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

I）.建设单位应当独立承担民事责任

【答案】：C

139、根据《建筑法》的规定，下列选项中，发包单位不可以做的是

（）O

A.将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总

承包单位

B.将建筑工程的施工发包给一个施工总承包单位

C.将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个

承包单位

D.将建筑工程的勘察、设计共同发包给一个工程总承包单位

【答案】：C

140、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。

A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止

B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除

C.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同

D.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行

【答案】：I）

14k（2020年真题）根据《消防法》,关于施工企业的消防安全职责

的说法，正确的是（）3

A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材

B.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效

C.非重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练

D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查

记录

【答案】：B

142、（2021年第1批真题）下列纠纷中，属于劳动争议范围的是（）。

A.因工伤医疗费发生的纠纷

B.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

C.劳动者对职业病诊断鉴定结论的异议纠纷

D.农村承包经营户与受雇人之间的纠纷

【答案】：A

143、行政法规的制定主体是（）。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.最高人民法院

【答案】：C

144.关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是（）

A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询

B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件

C.建筑业企业资质证书有效期为3年

D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出

【答案】：A

145、（2017年真题）施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安

全事故罪的是（）o

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某

摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

【答案】：C

146、（2021年第2批真题）关于仲裁调解的说法，正确的是（）o

A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力

B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书

C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书

D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁

【答案】：A

147、（2019年真题）甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆

所有权自（）时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记

【答案】：A

148、某工程计划于2021年5月1日开工，3月1日，发包人办理了建

筑工程一切险，保单约定的开工日期是4月100o同年4月20,施工

方为了避免延误工期，将主要建筑材料运送至工地现场，后因场外道

路的审批问题，实际开工日期为5月20日。则建筑工程一切险的生效

日为（）。

A.4月10日

B.4月20日

C.5月1日

D.5月20日

【答案】：B

149、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法

院受理本案提出异议的，应当在（）提出。

A.收到传票之日起7日内

B.举证期满前

C.首次开庭前

D.庭审结束前

【答案】：C

150、除法律另有规定或合同另有约定外，当事人之间订立有关设立、

变更、转让和消灭不动产物权的合同，其生效时间是0。

A.合同成立时

B.不动产交付时

C.不动产登记时

D.不动产建造时

【答案】：A

151、关于工程质量监督手续的办理，下列说法正确的是()o

A.施工单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

B.应在办理施工许可证或者开工报告，再办理工程质量监督手续

C.建设单位在开工后，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续

D.可委托工程质量监督机构办理工程质量监督手续，接受政府主管部

门的工程质量监督

【答案】：D

152、根据《劳动法》和《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者在

用工前订立劳动合同的，劳动关系自()起建立。

A.劳动合同实际签订之日

B.实际用工之日

C.应当签订劳动合同之日起

D.实际用工之日后一个月

【答案】：B

153、某施工合同约定按月支付工程进度款，承包方累计施工超过6个

月，并且每月都向发包方申请、催促支付进度款，但始终得不到支付,

为此乙方申请解除合同。该合同解除后，下列行为中不正确的是

()O

A.发包方可以不承担违约责任？

B.承包方应该终止履行合同？

C.发包方应赔偿未支付给乙方费用的损失？

D.承包方仍可要求结算已完部分的工程费用

【答案】：A

154、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章

的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时

将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同

效力的说法中，正确的是（）。

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为表见代理，合同有效

D.于某的行为为委托代理.合同有效

【答案】：C

155、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位认可

的分包单位。在施工过程中，乙不服从甲公司的安全生产管理，最终

造成安全生产事故，则（）。

A.甲公司负主要责任

B.乙公司负主要责任

C.乙公司负全部责任

D.建设单位负主要责任

【答案】：B

156、按照《大气污染防治法》的规定，下列不属于施工单位应采取的

措施是OO

A.制定具体的施工扬尘污染防治实施方案

B.将防治扬尘污染的费用列入工程造价

C.施工工地设置硬质围挡，并采取有效防尘降尘措施

D.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运

【答案】：B

157、下列关于施工劳务的说法中，正确的是（）。

A.施工劳务企业应依法承接施工总承包、专业承包企业发包的劳务作

业，并组织自南劳务人员完成作业，也可将劳务作业再次分包

B.施工总承包可通过自有劳务人员或劳务分包、劳务派遣等多种方式

完成劳务作业

C.施工总承包、专业承包企业应拥有一定数量的与其建立稳定劳动关

系的骨干技术工人，但不得拥有独资或控股的施工劳务企业

D.专业承包企业可以将全部劳务作业的工作使用劳务派遣人员完成作

业

【答案】：B

158、建设项目环境噪声污染的防治，主要解决建设项目某一阶段可能

产生的环境噪声污染问题，该阶段是指（）。

A.施工过程

B.建成后使用过程

C.建设过程

D.建成后维修过程

【答案】：B

159、（2020年真题）关于施工许可证适用范围的说法，正确的是

（）O

A.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证

B.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证

C.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，无需申请办理施工

许可证

D.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证

【答案】：A

160、根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责

令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A.建设、施工、监理

B.设计、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理

【答案】：B

161、建筑工程一切险的保险终止日应为（）

A.工程竣工验收之日

B.工程验收合格之日

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

【答案】：C

162、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于事故处理的说

法，正确的是（）。

A.特别重大事故的批复时间可以延长，但延长时间最长不超过30日

B.重大事故的事故调查报告由国务院批复

C.较大事故的批复时间为30日

D.事故发生单位不得依照批复对本单位负有事故责任的人员进行处理

【答案】：A

163、劳动合同可以约定试,用期。试用期最长不得超过（）

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.18个月

【答案】：B

164、某市安装工程公司与在公司工作了15年的王某解除合同并进行

经济补偿，王某月工资7000元，该市上年度职工月平均工资为2000

元。下列关于王某的经济补偿说法正确的是（）。

A.应当给予王某8.4万元经济补偿

B.应当给予王某3.0万元经济补偿

C.应当给予王某2.4万元经济补偿

D.应当给予王某7.2万元经济补偿

【答案】：I）

165、关于工程建设标准的说法，不正确的有（）。

A.推荐性国家标准文本应当免费向社会公开

B.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

C.行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主

管部门备案

I）.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定

【答案】：A

166、下列关于建造师注册的表述中，正确的是（）。

A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在3年内申请注册，其资格

证书将失效

B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

【答案】：B

167、（2021年真题第1批）下列行为属于工程质量不良行为的是

（）O

A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消

防设施和灭火器材的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的

I).*****

【答案】：C

168、关于女职工特殊劳动保护的规定，正确的是（）。

A.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

B.女职工生育享受98天产假

C.禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动

I）.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

【答案】：B

169、根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者签订合同时采取的正当

行为有（）。

A.扣押居民身份证

B.签订竞业限制协议书

C.扣押职业资格证

D.要求提供担保

【答案】：B

170、某施工单位安全生产设施不符合国家规定，造成3人死亡多人重

伤，应认定为OO

A.工程重大安全事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大伤亡事故罪

【答案】：B

171、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利

率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍。基础

工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及利息，双方发生争议,

关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。

A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不

予支持

B.关于垫资的约定无效；

C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效

D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当

全部支持

【答案】：B

172、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经

理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D.不得在一级建筑业企业执业

【答案】：B

173、（2021年第1批真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

B.检测机构可以是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

【答案】：C

174、根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说

法中，正确的是（）。

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴与补贴

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替支付

C.劳动者在婚丧假期间，用人单位可不支付工资

D.用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支

付令，人民法院应当依法发出支付令