代理律师聘用合同范本

代理律师聘用合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“委托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“受托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

一、委托方因自身法律事务需要，特聘请乙方担任其代理律师，为其提供法律服务。

二、双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方受委托方委托，担任其代理律师，为委托方提供以下法律服务：

（1）就委托方涉及的法律事务，进行法律咨询、法律分析、法律起草、法律审查等法律服务工作；

（2）代表委托方参与诉讼、仲裁等法律程序，维护委托方的合法权益；

（3）根据委托方的要求，提供其他相关法律服务。

第二条服务期限

2.1本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2双方可根据实际情况，经协商一致，对本合同服务期限进行延长或缩短。

第三条服务费用

3.1乙方根据委托方提供的服务内容，按照以下标准收取服务费用：

（1）法律咨询、法律分析、法律起草、法律审查等法律服务工作：____元/小时；

（2）代表委托方参与诉讼、仲裁等法律程序：____元/件；

（3）其他相关法律服务：____元/项。

3.2委托方应于每次服务结束后____个工作日内，向乙方支付相应服务费用。

3.3如因乙方原因导致服务未按约定完成，乙方应退还相应服务费用。

第四条保密义务

4.1双方对本合同内容以及涉及委托方的商业秘密、技术秘密等保密信息负有保密义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得泄露、使用或向第三方披露保密信息。

第五条违约责任

5.1如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为本合同服务费用总额的____%。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条其他

7.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

7.3附件：

（1）委托方提供的法律事务相关资料；

（2）乙方提供的律师执业资格证书；

（3）其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

备注：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“委托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“受托方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“第三方”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

一、委托方因自身法律事务需要，特聘请乙方担任其代理律师，为其提供法律服务。

二、为保障委托方的合法权益，丙方作为第三方担保方，对本合同履行承担连带担保责任。

三、双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条服务内容

1.1乙方受委托方委托，担任其代理律师，为委托方提供以下法律服务：

（1）就委托方涉及的法律事务，进行法律咨询、法律分析、法律起草、法律审查等法律服务工作；

（2）代表委托方参与诉讼、仲裁等法律程序，维护委托方的合法权益；

（3）根据委托方的要求，提供其他相关法律服务。

第二条服务期限

2.1本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2双方可根据实际情况，经协商一致，对本合同服务期限进行延长或缩短。

第三条服务费用及支付

3.1乙方根据委托方提供的服务内容，按照以下标准收取服务费用：

（1）法律咨询、法律分析、法律起草、法律审查等法律服务工作：____元/小时；

（2）代表委托方参与诉讼、仲裁等法律程序：____元/件；

（3）其他相关法律服务：____元/项。

3.2委托方应于每次服务结束后____个工作日内，向乙方支付相应服务费用。

3.3如因乙方原因导致服务未按约定完成，乙方应退还相应服务费用。

第四条第三方责任

4.1丙方对本合同履行承担连带担保责任，保证乙方按照合同约定履行义务。

4.2如乙方违反本合同约定，导致委托方遭受损失的，丙方应承担相应的赔偿责任。

第五条甲方权益保障

5.1甲方享有以下权利：

（1）要求乙方按照合同约定提供优质、高效的法律服务；

（2）对乙方提供的服务提出意见和建议；

（3）在乙方未能履行合同义务时，要求丙方承担赔偿责任。

第六条乙方法律责任

6.1乙方应严格遵守法律法规，按照合同约定履行义务。

6.2如乙方违反本合同约定，给委托方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

第七条违约责任

7.1如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

7.2违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为本合同服务费用总额的____%。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他

9.1本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

9.3附件：

（1）委托方提供的法律事务相关资料；

（2）乙方提供的律师执业资格证书；

（3）丙方提供的担保合同；

（4）其他与本合同相关的文件。

本合同的签订，旨在保障甲方在法律事务中的合法权益。通过引入第三方担保方，进一步强化了乙方的责任和义务，确保乙方按照合同约定提供优质、高效的法律服务。同时，甲方享有多种权益保障措施，以实现甲方在合同履行过程中的主导地位。第三方介入的意义在于，为甲方提供了更为可靠的法律保障，降低了法律风险，确保了甲方在法律事务中的利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“开发商”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

住所地：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

一、开发商拟进行一项建筑工程项目，特聘请乙方作为施工单位，负责项目的施工建设。

二、为确保施工质量和进度，丙方作为第三方监理单位，负责对施工过程进行监督和监理。

三、双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条施工内容

1.1乙方负责按照设计图纸和施工规范，完成开发商指定的建筑工程项目的施工建设。

1.2乙方应确保施工质量符合国家相关标准和规范要求。

第二条施工期限

2.1本合同施工期限为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2双方可根据实际情况，经协商一致，对本合同施工期限进行适当调整。

第三条施工费用及支付

3.1施工费用总额为____元，具体支付方式如下：

（1）开工前支付____%作为预付款；

（2）施工过程中按月支付____%；

（3）工程验收合格后支付____%；

（4）保修期内根据保修情况支付____%。

3.2甲方应按约定的时间和金额支付施工费用。

第四条第三方监理责任

4.1丙方负责对施工过程进行全程监督和监理，确保施工质量、安全和进度符合合同要求。

4.2丙方有权要求乙方对不符合要求的施工进行整改，直至符合标准。

第五条乙方权益保障

5.1乙方享有以下权利：

（1）要求甲方按照合同约定支付施工费用；

（2）在施工过程中，因甲方原因导致施工延误，有权要求甲方承担相应的责任；

（3）在施工过程中，因不可抗力导致施工无法继续，有权要求甲方重新安排施工计划。

第六条甲方违约责任

6.1如甲方违反本合同约定，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。

6.2如甲方未按约定支付施工费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条其他

8.1本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.3附件：

（1）建筑工程项目的设计图纸和施工规范；

（2）施工进度计划；

（3）监理合同；

（4）其他与本合同相关的文件。

乙方为主导的目的和意义在于，