2025年度城市地下管线工程总承包合同执行办法

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市地下管线工程总承包合同执行办法本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度城市地下管线工程总承包合同名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：_______________________名称：____________________________地址：____________________________法定代表人：_______________________鉴于：2.乙方具备承担该项目总承包建设的资质和能力。3.甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：____________________________2.项目地点：____________________________3.项目规模：____________________________4.项目总投资：____________________________5.项目建设工期：____________________________二、合同内容1.乙方负责项目的勘察、设计、采购、施工、试运行、保修等全过程。2.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准、设计文件和施工图纸的要求，确保工程质量、安全、进度和投资控制。3.乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成项目施工，并保证项目在验收合格后投入使用。4.乙方应确保项目在施工过程中，不损害国家、集体和他人的合法权益。5.乙方应按照甲方要求，对项目进行定期检查、维护和保养，确保项目正常运行。6.乙方应按照甲方要求，对项目进行环境保护、水土保持和节能减排等工作。三、合同价款及支付方式1.合同价款：____________________________2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付合同价款的____________________________作为预付款；（2）项目施工过程中，甲方按进度支付合同价款的____________________________；（3）项目竣工验收合格后，甲方支付合同价款的____________________________；（4）保修期内，甲方按实际发生费用支付给乙方。四、合同工期及延误责任1.合同工期：____________________________2.乙方应按照合同工期要求，完成项目施工。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.甲方应按照合同约定支付进度款，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。五、工程质量及验收1.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准、设计文件和施工图纸的要求，确保工程质量。2.项目竣工验收合格后，甲方应在____________________________个工作日内对项目进行验收。3.验收不合格的，乙方应在____________________________个工作日内进行整改，直至合格。六、保修及维修1.乙方应在项目竣工验收合格后，按照国家有关法律法规、行业标准、设计文件和施工图纸的要求，对项目进行保修。2.保修期内，如因乙方原因导致项目出现质量问题，乙方应承担相应的维修责任。七、违约责任1.乙方未按合同约定完成项目施工，导致工期延误的，应向甲方支付违约金，违约金为合同价款的____________________________。2.乙方未按合同约定保证工程质量，导致项目出现质量问题的，应承担相应的赔偿责任。3.甲方未按合同约定支付进度款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____________________________。4.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________________乙方（盖章）：____________________________签订日期：____________________________甲方代表（签字）：_______________________乙方代表（签字）：_______________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.第三方是指在甲乙双方合同关系中，不直接参与合同签订，但根据合同约定或法律规定，与甲乙双方产生权利义务关系的独立主体。（1）设计单位：负责项目设计工作的独立法人或其他组织。（2）施工单位：负责项目施工工作的独立法人或其他组织。（3）监理单位：负责项目监理工作的独立法人或其他组织。（4）监理工程师：受监理单位委托，负责项目监理工作的个人。（5）材料供应商：向项目提供所需材料的独立法人或其他组织。（6）设备供应商：向项目提供所需设备的独立法人或其他组织。（7）检测机构：对项目进行质量检测的独立法人或其他组织。（8）其他经甲乙双方认可的第三方。二、第三方介入条款1.甲乙双方在合同履行过程中，如需引入第三方，应事先协商一致，并在合同中明确第三方的职责、权利和义务。（1）经甲乙双方书面同意；（2）第三方具备相应的资质和能力；（3）第三方同意按照甲乙双方的要求，履行合同约定的义务。三、第三方责任限额1.第三方在合同履行过程中，因自身原因造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额的确定：（1）设计单位：根据国家相关收费标准，确定设计责任限额；（2）施工单位：根据国家相关收费标准，确定施工责任限额；（3）监理单位：根据国家相关收费标准，确定监理责任限额；（4）材料供应商：根据合同约定，确定材料责任限额；（5）设备供应商：根据合同约定，确定设备责任限额；（6）检测机构：根据国家相关收费标准，确定检测责任限额；（7）其他第三方：根据合同约定，确定责任限额。3.第三方责任限额在合同中明确约定，如发生损失，超出责任限额的部分，由甲方自行承担。四、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的划分：（1）第三方应按照合同约定，向甲方提供相应的服务，甲方应支付相应的费用；（2）第三方在履行合同过程中，如需与甲方进行沟通、协商，应通过乙方进行；（3）第三方与甲方发生争议，应先与乙方协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.第三方与乙方的划分：（1）第三方应按照合同约定，向乙方提供相应的服务，乙方应支付相应的费用；（2）第三方在履行合同过程中，如需与乙方进行沟通、协商，可直接进行；（3）第三方与乙方发生争议，应先与甲方协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.第三方与其他各方的划分：（1）第三方与其他各方发生争议，应先与甲方或乙方协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼；（2）第三方与其他各方在合同履行过程中，应遵守国家有关法律法规、行业标准、设计文件和施工图纸的要求，确保工程质量、安全、进度和投资控制。五、第三方变更及退出1.第三方在合同履行过程中，如需变更或退出，应提前通知甲乙双方，并经甲乙双方书面同意。2.第三方变更或退出后，原合同条款仍对变更或退出的第三方具有约束力。3.第三方变更或退出后，甲乙双方应重新协商确定变更或退出后的合同条款。六、保密条款1.第三方在合同履行过程中，应遵守国家有关保密规定，对甲乙双方的技术秘密、商业秘密等进行保密。2.第三方违反保密义务，给甲乙双方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、不可抗力条款1.因不可抗力导致合同无法履行的，第三方应立即通知甲乙双方，并采取措施减轻损失。2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。3.因不可抗力导致合同无法履行的，甲乙双方应根据实际情况，协商解决合同履行问题。八、合同解除条款（1）第三方严重违约，经甲乙双方协商，无法继续履行合同；（2）发生不可抗力事件，经甲乙双方协商，无法继续履行合同；（3）合同约定的其他解除情形。2.合同解除后，甲乙双方应按照合同约定，办理相关手续，并承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目勘察报告要求：详细记录项目地质勘察结果，包括地层结构、岩土参数等，为项目设计提供依据。说明：该附件需由具备相应资质的勘察单位提供，经甲方确认后生效。2.附件二：项目设计文件要求：包含施工图设计、设计说明书、施工组织设计等，确保项目施工质量和进度。说明：该附件需由具备相应资质的设计单位提供，经甲方确认后生效。3.附件三：施工合同要求：明确甲乙双方在项目施工过程中的权利和义务，包括施工质量、工期、进度款支付等。说明：该附件需由具备相应资质的施工单位签订，经甲方确认后生效。4.附件四：监理合同要求：明确监理单位的职责、权利和义务，确保项目施工过程中的质量和安全。说明：该附件需由具备相应资质的监理单位签订，经甲方确认后生效。5.附件五：材料供应商清单要求：列明项目所需材料的供应商名称、地址、联系方式、供应数量、单价等。说明：该附件需由甲乙双方共同确认，确保项目所需材料的质量和供应。6.附件六：设备供应商清单要求：列明项目所需设备的供应商名称、地址、联系方式、供应数量、单价等。说明：该附件需由甲乙双方共同确认，确保项目所需设备的质量和供应。7.附件七：质量检测报告要求：记录项目施工过程中的质量检测结果，包括原材料、施工质量等。说明：该附件需由具备相应资质的检测机构提供，经甲方确认后生效。8.附件八：竣工验收报告要求：记录项目竣工验收结果，包括质量、进度、投资等。说明：该附件需由具备相应资质的监理单位提供，经甲方确认后生效。9.附件九：保修服务合同要求：明确项目保修期间，乙方提供的服务内容、期限和责任。说明：该附件需由甲乙双方签订，确保项目在保修期间得到妥善维护。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）乙方未按合同约定完成项目施工，导致工期延误。（2）乙方未按合同约定保证工程质量，导致项目出现质量问题。（3）甲方未按合同约定支付进度款。（4）第三方违反保密义务，泄露甲乙双方的技术秘密、商业秘密。2.责任认定标准：（1）工期延误：根据延误天数和合同约定，按合同价款的百分比计算违约金。（2）工程质量问题：根据项目实际情况，按损失价值的百分比计算赔偿金额。（3）支付进度款：按逾期天数和合同约定，按逾期金额的百分比计算违约金。（4）泄露秘密：根据泄露信息的严重程度和损失，按损失价值的百分比计算赔偿金额。3.违约责任示例说明：（1）工期延误：若合同工期为6个月，乙方实际完成时间为8个月，延误2个月。按合同约定，乙方应支付违约金为合同价款的10%，即__万元。（2）工程质量问题：项目出现质量问题，经鉴定损失价值为__万元，乙方应按损失价值的百分比计算赔偿金额，即__万元。（3）支付进度款：甲方逾期支付进度款__天，按逾期金额的5%计