解除承包合同申请书

解除承包合同申请书

篇一：解除道路施工合同的申请

关于解除东盟多式联运仓储物流园区进场道路施工合同的申请

云南腾晋物流有限公司：

我公司20XX年2月12日中标承建“东盟多式联运仓储物流园区进场道路工程”，并于20XX年2月25日与贵司签订施工合同，合同履行中存在以下困难因素：

一、本工程施工期适逢雨季，而合同工期较紧迫，截止目前路基工程实际施工工期已远超出合同约定。

二、本工程中路面与路基工程的施工间隔期较长，后续工程的人力、物力、机械难于保障。

三、本工程K0+0～K0+400区间面临铁路平交口改造，我公司无铁路专业工程施工资质。

基于上述关于履行本合同的困难因素，我公司决定向贵公司申请终止履行并解除“东盟多式联运仓储物流园区进场道路工程”的施工合同（合同编号：腾晋字20XXJS-001号），同时申请对本期已完工程进行验收结算。

请答复回函。

玉溪马桥建设集团有限公司

二0一0年六月二十三日

篇二：退出承包耕地申请书及合同

退出承包耕地申请书

村民委员会：

本户由于原因，经家庭内部协商决定，自愿放弃退出的面积为民自愿进城退出承包耕地有关政策给予经济补助。

本户农村土地承包经营权证编号为：特此申请，请予批准。

申请户:（户主签名盖章）

年月日全体家庭成员确认意见：

同意退出承包耕地批准书

×××户：

根据你户申请，经村组研究，同意你户自愿放弃退出××××××……共×人的面积为××亩的土地承包经营权。……

村民小组意见：（负责人）

村委会意见：（法定代表人）

××村民委员会××年×月×日

注：村批准书一式两份，村与农户各留一份。农户收到批准书签名盖章：

退出承包耕地合同（讨论）

甲方：×××（户主姓名）身份证号：址址：承包人口：人名单为：农村土地承包经营权证编号：乙方：××村民委员会法定代表人：联系电话：身份证号：址址：

根据汉滨区农村居民自愿进城落户退出承包耕地有关政策规定，经甲乙双方协商一致，订立协议如下：

1、甲方户下（共有人名字）自愿放弃退出本人土地承包权经营权。退出承包耕地的地块、坐落、面积如下：

2、甲方应于年月日之前将退出的承包耕地交付乙方。在交付承包耕地前，甲方不得将该承包耕地流转、抵押，不得改变承包地的用途等。

3、乙方应于年月日前一次性支付给甲方经济补助，补助标准依照区农业行政主管部门评估核准后的补助标准执行。最低补助标准每亩不低于：平地39000元/亩；坡地33000元/亩；荒山及荒坡地27000元/亩。

4、甲方将承包耕地退出后，乙方应及时办理农村土地承包经营权变更登记。

5、甲方自愿放弃承包经营权将土地交回后，在承包期内不得再要求承包土地。

6、双方约定的其他事项:。

7、本合同履行过程中，任何一方如有违约行为，应向对方支付违约金元，给对方造成损失的，由违约方赔偿损失。

8.本合同如发生纠纷由双方协商解决；协商不成时，可申请乡村相关机构调解解决；不愿调解或调解不成的，按下列第项处理：

⑴向农村土地承包纠纷仲裁机构申请仲裁；⑵向人民法院起诉。

9、本合同须由甲乙双方签字后,经公证机关公证后生效，合同共一式三份，甲、乙双方及公证机关各持一份。

甲方：签名盖章乙方：××村民委员会

××年×月×日××年×月×日

篇三：合同解除函

合同解除通知函

武汉市旭升建筑工程公司海南分公司：

儋州松涛龙得房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）与武汉市旭升建筑工程公司海南分公司（以下简称“乙方”）于20XX年2月14签订《建设施工合同》及20XX年8月30日签订《松涛花园第四期保障性住房5#、6#楼》施工总进度协议书。但贵司却未如实认真履行合同约定，具体如下：

1、按照《松涛花园第四期保障性住房5#、6#楼》施工总进度协议书：乙方应在20XX年2月15日前完成5#、6#楼的竣工验收，但乙方无故拖延至20XX年11月22日交付甲方时，尚未完成竣工验收。根据双方签定施工总进度协议书第二项、第四项及附件图约定，乙方应向甲方支付违约金：279天×5万元/天=万元。

2、因乙方无故拖延工期，拒绝配合竣工验收、交付房屋钥匙，致使甲方与松涛管理局的交房合同无法按时履约。由此造成甲方多支付松涛管理局职工临时住房安置费、甲方管理人员工资及其它各项共计约50万元的直接经济损失，并对甲方公司形象造成无法估量的恶劣影响。

3、根据甲方与乙方签订的《建设施工合同》及《房屋抵工程款协议书》的相关约定，截止乙方完成结构主体封顶，乙方应在次月5日前支付已完成工程量价款的75%及退还保证金。而甲方在收到乙方的第一次780万元的进度款申请书时，已支付工人工资410万元加房屋抵工程款协议抵扣工程款832万元共计1242万元。因此甲方在履行施

工合同的过程中没有违约支付工程款的情况，乙方提出的违约补充函无事实根据，甲方将不予支持。

4、因乙方在签订合同及施工过程中均未提供建筑施工行业相关资质证书，故甲方认为贵公司在签订合同时存在欺骗行为，乙方不具有建筑施工行业资质证书，并且乙方在施工过程中擅自把工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

5、因乙方无故拖延工期，拒绝配合竣工验收、交付房屋钥匙，并多次带人冲击政府部门、恶意诋毁甲方形象。甲方在工程未竣工验收，不具备竣工结算的情况下，组织工程相关人员奔赴海口市与乙方结算。经双方核实工程总造价为1510万元，但乙方对此金额万般抵赖、拒不签字确认，如乙方对此金额有疑问可经海南省审计中心最终裁决。按双方签订合同及相关协议，各项费用具体如下：

1、预留工程保险金：1510万*=万元

2、相关税费：1510万*=万元

3、挂靠费：1510万*=万元

乙方应得工程款为：=万元。

工程履约保证金300万元，农民工保证金75万元（此金额按政府规定，完善手续后方可退还）

乙方各项合计：+300+75=万元

甲方以支付及垫付金额如下：

1.已支付现金：万元；

2、代缴工程用水、电费：万元；

3、代购水电材料费：18万元；

4、代付工伤保险：9万元；

5、代付钢筋材料款：万元；

6、代付商品混凝土款：万元；

以上各项合计万元

工程竣工验收通过、房屋交付后，甲方应支付乙方工程款为：万元-万元=-万元

基于以上原因，依据双方签订《建设工程施工合同》第条所列情形，甲方有权单方解除合同，并追讨欠款、各项损失。现甲方作出以下决定：

1、解除双方签订的《建设工程施工合同》；

2、解除双方签订的《房屋抵工程款协议》；

3、乙方在收到本函5日内无条件退出现场；

4、乙方在收到本函5日内支付甲方各项费用：超支付工程款万元+工程延期违约金1395万元+延期交房甲方直接损失50万元=万元。并对甲方书面道歉，在省报登报道歉以恢复甲方声誉。

4、若乙方未在上述期间办理各项事宜，甲方保留运用法律手段实现及向乙方要求赔偿甲方因上述原因造成一切损失的权利。特此函告

儋州松涛龙得房地产开发有限公司20XX年12月5日

篇四：撤销查封申请书

撤销查封申请书

申请人：ＸＸＸ，男，汉族，ｘｘｘｘ年1Ｘ月7日生，身份证号：152921ｘｘｘｘ1007ＸＸＸＸ，住ｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘｘ请求事项：

请求贵院撤销ｘｘｘ区人民法院对位于ｘｘｘｘｘｘｘ公司综合楼（房产证号：ｘ房权证ｘ字第ｘｘｘｘｘ号）的查封。事实与理由：

申请人ｘｘｘ诉ｘｘ、ｘｘｘ、ｘｘｘ承包合同纠纷一案，经贵院审判后于20XX年12月25日做出了(201ｘ)ｘ中民一初字第ｘｘ号民事判决书，判决ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ共计偿还申请人借款及利息共计ｘｘｘｘｘ元（其中利息截至到20XX年12月25日）。判决书生效后，ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ并没有按民事判决书约定的期限履行该判决书的义务，随后申请人向贵院申请强制执行。在执行过程中，ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ与申请人于20XX年7月25日签署了一份《三方协议书》，约定ｘｘｘｘ公司（以下简称“ｘｘｘｘ公司”）以位于ｘｘｘｘｘｘ公司综合楼（房产证号：ｘ房权证ｘ字第ｘｘｘｘ号）代ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ、ｘｘｘｘ偿还申请人在（20ｘｘ）ｘ中民一初字第ｘｘ号民事判决书中确定的义务中的500万元债务，并由ｘｘｘｘ（该房屋登记的所有权人是ｘｘｘｘ，ｘｘｘｘ于20XX年7月29日将该房屋转让给了ｘｘｘｘ公司，但一直未办理过户手续）配合申请人办理过户手续。ｘｘｘ

ｘ、ｘｘｘｘ与申请人并于20XX年8月15日在贵院的执行和解笔录上签字确认。

在申请人办理过户手续的过程中，ｘｘｘｘ区人民法院依ｘｘｘ（ｘｘｘ与ｘｘｘｘ合同纠纷一案）的申请，于20XX年8月21日查封了位于ｘｘｘｘｘ公司综合楼（房产证号：ｘ房权证ｘ字第ｘｘｘ号），该行为侵害了申请人的合法权益。因为，该房屋现在的实际所有人为ｘｘｘｘ公司，而非ｘｘｘｘ；再说了，申请人达成调解协议在先（20XX年7月25日），ｘｘｘ区人民法院查封在后（20XX年8月21日）。申请人就此事于20XX年9月2日向ｘｘｘ区人民法院提出保全异议，但ｘｘｘ区人民法院至今没有答复。

综上所述，贵院的查封措施严重侵害了申请人的合法权益，请求贵院撤销ｘｘｘ区人民法院对位于ｘｘｘｘｘｘ公司综合楼（房产证号：ｘ房权证ｘ字第ｘｘｘｘ号）的查封。

此致

ｘｘｘｘ中级人民法院

申请人：

二〇一五年四月七日

篇五：关于《花莲湖地承包合同》到期的有关问题请示报告

关于《花莲湖地承包合同》到期

有关问题的请示报告

法泗林业站：

法泗西港村村委会：

本人与法泗镇西港村村委会签订《花莲湖地承包合同》经营植树业，依照合同规定，此轮承包到20XX年3月5日合同期满。

至20XX年3月5日合同到期为止，此承包面积（200亩）已依法砍伐了（）亩。此砍伐完毕的面积将依承包合同期限结束退还西港村村委会，将不再享受林木种植的补贴。

在承包面积上还有未成材树木没有取得砍伐的合法手续而未砍伐的树木占地（）亩，依据原承包合同第五条第5款约定，以便按时上交该地面积的承包费用，并申请林业部确定面积后，仍按相关政策给予补贴。

特请示：

1、请示西港村村委会确定未成材林木及待砍树木的面积，以便承包人及时上交承包费。

2、请示林业部确认未成材林木及待砍伐树木面积后按政策给予支持。

西港村村委如有异议，请予告之，以便双方依照合同协商解决。

请示人：

呈：法泗林业站、西港村村委各一份

20XX年3月4日

篇六：建设工程施工合同的解除及工程结算

建设工程施工合同的解除及工程结算

案情简介

当事人：申请人：第X工程局有限公司

被申请人：S物流有限公司

申请人与被申请人就承建S物流中心工程一事，于20XX年6月25日签订了《建筑工程施工合同》。工程款支付约定为竣工验收后支付至总工程款的95%，结算完成后付至97%。合同约定，被申请人未按时支付工程款，则按所拖欠工程款总额的每日万分之三向申请人支付利息，工期相应顺延。申请人按照合同约定履行了自己的义务，但被申请人却一直未按合同要求支付工程进度款，并因资金问题停工及设计变更导致工程量增加等原因，造成工程延期。双方20XX年3月5日签署工程延期协议书。协议约定：工程延期至20XX年8月15日；因延期属被申请人责任所致，申请人不承担任何责任。20XX年4月18日，被申请人因资金紧张导致工程停工，并向申请人发出“关于工程停工情况的说明”，申请人要求解除双方的合同并结算。申请人提交结算报告显示已完成工程部分工程款为7,206,000元人民币。被申请人收到结算报告后一直未答复。申请人遂向深圳仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决：1、解除申请人与被申请人之间《建筑工程施工合同》；2、被申请人支付申请人工程款7,206,000元及违约金；3、申请人就本项债权，对S物流中心工程享有优于抵押权和其他债权的优先受偿权；4、被申请人承担全部仲裁费。

被申请人在庭审中答辩称：1、确实存在拖欠工程款问题，我方对申请人解除合同的主张不反对；2、申请人一期工程基本做完，但收尾工作还没有完成，如果解除合同，我方必须另找其它公司做剩余收尾工作，希望申请人能配合我方验收；

3、对于已完成的工程款部分有争议。

主要问题和双方的分歧

本案中涉及到建筑施工合同的解除、建筑工程的结算与鉴定、工程款的优先受偿权等问题。双方并不存在法律上的认识分歧。

仲裁程序和相关法律

本案的审理程序适用20XX年1月1日起施行的《深圳仲裁委员会仲裁规则》，根据仲裁规则第25、26、27条的规定，本案适用普通程序，由三名仲裁员成立仲裁庭进行审理。

根据本案事实、合同约定和《合同法》及其他相关法律法规规定，仲裁庭意见如下：

一、关于本案合同的法律效力。本案合同为双方当事人的真实意思表示，且不违背法律法规规定，为有效合同，对双方当事人均有约束力。

二、关于本案合同的解除。因被申请人拖欠工程款，导致工程停工，合同不能实际履行，申请人请求解除合同。被申请人对此亦予以认可。仲裁庭经审查，支持申请人的此项请求。

三、关于被申请人所欠工程款的金额。双方当事人对已经完成的工程造价金额有异议.为查明案件事实，经申请人申请，仲裁庭于20XX年1月委托B司法鉴定所对涉案工程造价进行司法鉴定，经鉴定该工程造价为人民币6,546,000元。

四、关于本案工程欠款优于抵押权和其他债权的优先受偿权。仲裁庭注意到，申请人的此项请求不仅要对抗其他债权，而且还要求对抗不特定的抵押权。对此，仲裁庭认为，本案工程欠款是因为建造该项工程所致，该债权与该物权虽然属于不同的法律关系，但从财富的渊源上分析，属于资金物化形式的直接转换。申请人请求以此偿债，并请求优先权，符合情理，仲裁庭予以支持。

五、关于被申请人答辩中要求的配合竣工验收符合合同约定，也是申请人按照合同约定应尽的义务，且由于被申请人没有就其主张提出反请求，仲裁庭对此不予裁决。

仲裁结果

仲裁庭裁决解除《建设工程施工合同》、被申请人向申请人支付工程欠款人民币6,546,000元及违约金及被申请人承担本案的仲裁费用。申请人依本裁决享有对S物流中心工程的优先受偿权。

案件的分析与评论

本案是一个很普通的建筑工程纠纷案件，但涉及到建筑工程合同的效力、合同的解除、建筑工程的结算与鉴定、工程款的优先受偿权等多个问题，分析此案便于读者对中国的仲裁机构（仲裁庭）裁决此类案件有比较直观的了解和认识。本案中主要适用《合同法》中“第十六章建设工程合同”中的相关规定，另外20XX年1月1日起施行的最高人民法院公布的《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（下称《建设工程施工案件解释》）对于《合同法》第十六章的规定作了细化，在仲裁裁决中可以参照适用。

一、建设工程合同的效力问题。

首先，在中国1999年的合同法颁布后，法律原则上要求尽量维护合同的效力。建设工程合同受到众多法律、行政法规和规章的调整，特制是法律、法规、规章中的强制性规范较多，如果违反这些规范都以违反法律强制性规定为由认定合同无效，不符合《合同法》的立法精神，不利于维护交易的稳定性，也不利于保护各方当事人的合法权益。根据《建设工程施工案件解释》第1条和第4条的规定，除《民法通则》第58条、《合同法》第52条、53条等基本法律规定的合同无效情形应当适用于建设工程合同外，建设工程合同存在以下五种情形也应认定无效“一是承包人未取得建筑施工资质或者超越资质等级的；二是没有资质等级的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；三是建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的；四是承包人非法转包建设工程的；五是承包人违法分包建设工程的。”除此之外，就应当尽量认定合同有效。其次，对垫资条款不作无效处理。本案中并不存在以上几类情形，据此仲裁庭认为合同为有效合同。

二、建设工程合同的解除问题。

合同的解除，一般包括约定解除和法定解除两种形式。法定解除主要适用于当事人不履行合同的主要义务，致使合同目的无法实现的情形。《建设工程施工案件解释》第8条、第9条分别规定了发包人和承包人的解除权。第9条规定“发包人有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程合同的，应予支持：一是未按约定支付工程价款的；……”第10条规定了建设工程施工合同解除后的处理规则“合同解除后，已

经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款……。”本案中属于一方未按约定支付工程价款导致的合同解除，且双方当事人对合同解除无异议，因此仲裁庭支持申请人的请求。

三、建设工程结算和鉴定问题。

首先，建设工程结算应当充分尊重当事人的约定。当事人对建设工程的计价标准或者计价有约定的，按照约定结算工程款。一般情况下，建设工程经竣工验收合格后，双方就应当结算。结算中，一般是由承包人提交竣工结算报告，由发包人审核。实践中有的发包人收到承包人提交的工程结算文件后迟迟不予答复或根本不予答复，以达到拖欠或不支付工程款的目的，严重损害了承包人的合法权益。为制止这种行为，《建设工程施工案件解释》第20条明确规定“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。”“当事人对部分案件事实有争议的，仅对有争议的事实进行鉴定。”本案中当事人未对结算文件答复期限做出约定且双方有争议，经申请人的申请，仲裁庭委托B司法鉴定所进行鉴定。被申请人对司法鉴定机构的鉴定程序和鉴定结论先后提出了若干异议。仲裁庭采纳了其合理意见。仲裁庭认为，鉴定过程是公正和透明的，充分保证了当事双方的举证、质证和发表意见的权利，符合相关法规的规定。当事人尽管对鉴定结论不予认同，但并未依法向有关主管部门申请复议。有鉴于此，仲裁庭认为，鉴定机构关于涉案工程造价的鉴定结论可以作为认定本案依据。

四、关于本案工程欠款优于抵押权和其他债权的优先受偿权的问题。最高人民法院于20XX年6月27日施行的《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，对承包人优先受偿权与抵押权和其他债权的关系，与作为消费者的买受人的关系以及对建设工程价款的范围、权利行使的期限均作了规定。“一、……在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。……”本案申请人的工程款优先权的请求于法有据，应该得到支持。

作者简介：钟妙，深圳仲裁委员会调研处工作，深圳仲裁委员会仲裁员。

篇七：请求解除保全裁定申请书

车辆保全异议申请书

申请人：李梅香(宁A53735车主）将身份情况一一列明被申请人：

申请人就自己名下所有宁A53735货车被查封扣押一案提出异议。异议请求：请求法院解除对宁A53735车辆的查封扣押措施，将车辆返还车主。

事实与理由：20XX年11月7日金凤区人民法院，查封扣押的宁A53735货车系车主李梅香所有。20XX年9月20日李梅香将自己所属车辆宁A53735出租给承包人张建华，承包期限为三个月，即从20XX年9月20日起至20XX年12月20日止。合同中第（4）条约定张建华即合同中所述乙方遵循交通法规和货车操作规程，严禁违章、闯红灯、酒后行驶的后果由乙方承担保证行车安全，乙方负担因乙方责任造成他人生命财产损失，意外事故由保险公司理赔后剩余部分。20XX年10月3日张建华雇佣的司机禹东强驾驶宁A53735运载砂石料发生爆胎与周鹏驾驶宁A75109相撞，致宁A75109受损。本次事故发生在承包合同约定的期限之内，张建华与司机禹东强之间属于劳动雇佣关系，根据《侵权责任法》第三十五条之规定：个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。提供劳务一方因劳务自己受到损害的，根据双方各自的过错承担相应的责任。因此，由张建华、禹东强、周鹏三方产生法律关系，应由该三方予以解决。同时，侵权责任法第条规定，车辆

所有人在交通事故当中无过错不承担责任（查具体条款）

综上，肯请贵院在查明事实与证据的基础上，依法准许申请人异议所请。

此致

金凤区人民法院

20XX

异议申请人：年11月9日

篇八：土地承包协议书和谁申请

土地承包合同

甲方名称（承包方）：乙方名称（受让方）：地址：地址：

为了规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和政策规定，本着自愿互利、公正平等的原则，经甲乙双方协商，订立如下土地承包经营权流转合同：

一、土地承包经营权流转方式：甲方采用xx方式将其承包的土地流转给乙方经营。

二、流转土地用途：乙方不得改变流转土地农业用途，用于非农生产，合同双方约定：xxxx

三、流转的期限和起止日期：合同双方约定，土地承包经营权流转期限为x年，从x年x月x日起，至x年x月x日止。

四、流转土地的种类、位置、面积、等级：甲方将承包的耕地（荒地、林地及其他土地）x亩流转给乙方，该土地具体位置（名称、四至)。（可具体列表说明，并附土地现状平面图）。

五、流转价款及支付方式、时间：合同双方约定，土地流转费用以现金（实物）支付。乙方每年（时间，或一次性）支付甲方x元／亩，（或实物x公斤／亩），合计x元（或实物x公斤）。

六、甲方的权利和义务：

（一）权利：按照合同规定收取土地流转费，按照合同约定到期收回流转的土地。

（二）义务：协助乙方按合同行使土地经营权，帮助调解乙方和其它承包户之间发生的用水、用电等方面的纠纷，不得干预乙方正常的生产经营活动。

七、乙方的权利和义务：

（一）权利：在受让的土地上，具有生产经营权。

（二）义务：在国家法律、法规和政策允许范围内，从事生产经营活动，按照合同规定按时足额交纳土地流转费，对流转土地不得擅自改变用途，不得使其荒芜，对流转的耕地（荒地、林地等）进行有效保护。

八、合同的变更和解除：有下情况之一者，本合同可以变更或解除：

（一）经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的；

（二）订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的；

（三）一方违约，使合同无法履行的；

（四）乙方丧失经营能力使合同不能履行的；

（五）因不可抗力使合同无法履行的。

九、违约责任：

（一）甲方非法干预乙方生产经营，擅自变更或解除合同，给乙方造成损失的，由甲方赔偿乙方损失。

（二）乙方违背合同规定，给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任。

（三）乙方有下列情况之一者，甲方有权收回土地经营权：不按合同规定用途使用土地的；荒芜土地、破坏地上附着物的；不按时交纳土地流转费的。

十、合同纠纷的解决方式：甲乙双方因履行流转合同发生纠纷，先由双方协商解决，协商不成的由村民委员会或乡（镇）人民政府、街道办事处等调解解决。不同意调解或调解无效的，双方协商向县级农村土地承包纠纷仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。不服仲裁决定的，可在收到裁决书之日起30日内向人民法院起诉。

十一、其他约定事项：

（一）本合同一式四份，甲方、乙方及原发包方各一份，乡镇农村土地承包合同管理机构一份。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。如果是耕地转让合同或专业生产经营项目流

转合同，应以原发包方同意之日起生效。

（二）合同甲、乙双方约定的其他事项。

（三）本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，达成一致意见，形成书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方签字（承包方）：乙方签字（受让方）：

年月日村集体经济组织或村委会：

批准或备案意见（盖章）：

附件一

农村土地承包合同

（适用于家庭承包方式）

合同编号：

甲方（发包村组）：县（市、区）乡（镇）村组乙方（承包户主）：

根据《物权法》、《农村土地承包法》等法律政策规定，依据甲方依法制定的土地承包（调整）方案，按集体经济组织成员权利将土地承包给乙方家庭经营。为保护和合理使用土地，维护双方权益，订立本合同。

一、承包主体

乙方分配承包土地的家庭成员共人，名单为：

注:地类栏是基本农田的填基本农田，非基本农田填一般耕地，水田同时注明。

三、承包期限

乙方承包期限为年，自年月日起至年月日止。甲方应于年月日前将承包土地交付乙方。

四、土地用途

乙方承包土地限于从事种植业、林果业、畜牧业等农业用途,对土地进行改造和建长期建筑物，应征得甲方书面同意。

五、甲方的权利义务

1.监督乙方按照合同约定用途合理利用和保护土地。2.有权制止乙方损害承包地和农业资源的行为。

3.维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更或解除合同。4.尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

5.依照约定为乙方提供生产、技术、信息等服务。

6.执行土地利用总体规划，组织本集体经济组织内的农业基础设施建设。

六、乙方的权利义务

1.依法享有承包地使用、收益的权利，有权自主组织生产经营和处臵产品。

2.享有在剩余承包期内依法流转土地承包经营权的权利。3.承包地被依法征收、占用时，有权依法获得相应补偿。4.依据法律政策享受国家有关土地和种植作物的补贴。5.维持土地的农业用途，不得用于非农建设。

6.依法保护和合理利用土地，不得弃耕抛荒土地，不得损坏农田水利设施，不得给土地造成永久性损害。

7.依据法律法规和国家政策规定承担经济责任。七、承包地流转

乙方转包、出租、互换承包地，或者承包方之间以土地入股合作，均应告知甲方，转让承包地应书面申请并征得甲方同意。土地流转合同或者入股合作章程应报甲方备案。乙方若自愿放弃承包经营权将土地交回，应提前半年以书面形式通知甲方，并在本合同承包期内不得再要求承包土地。除转让以外，乙方以其他方式转出承包地，仍应履行本合同。

八、合同的变更和解除

1.本合同签订后，任何一方不得单方面变更或解除本合同。2.不得因代表人或户主变动而变更或者解除本合同。

3.因不可抗力致使本合同无法履行时，可以变更或解除本合同，双方互不承担责任。

九、违约责任

1.甲方违法收回乙方承包地，或者干预乙方生产经营活动，使乙方遭受损失的，应承担赔偿责任。

2.乙方未按规定用途使用承包地、改变农业用途，或者造成土地永久性损害、土地荒芜的，甲方劝阻制止无效时可依法解除合同，并由乙方承担土地恢复费用。

3.其他违法违约行为依据国家法律、法规和政策规定处理。

十、其它约定

1.本合同如发生纠纷由双方协商解决；协商不成时，可申请乡村相关机构调解解决；不愿调解或调解不成的，按下列第项处理：⑴向农村土地承包纠纷仲裁机构申请仲裁；⑵向人民法院起诉。

2.本合同双方签字之日起生效。未尽事宜双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3.本合同一式份，双方各执一份，报乡镇农村土地承包管理机构备案一份。甲方（盖章）：代表人（签名或盖章）：乙方（签字）：

签约日期：年月日签约地点：

附件二

农村土地承包合同

（适用于招标、拍卖、公开协商等其他承包方式）

合同编号：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：身份证号：住址：联系电话：为合理利用土地，提高土地效益，根据《农村土地承包法》等法律政策规定，甲方将土地承包给乙方经营，经双方协商一致，订立本合同。

一、承包土地情况

承包土地名称为，总面积亩，四至界限为：二、承包期限

乙方承包期限为年（注：“四荒”地承包期不得超过50年，机动地承包期不得超过3年），自年月日起至年月日止。甲方应于年月日前将土地交付乙方。篇二：土地承包协议书

土地承包协议书

甲方：

乙方：宜昌市丰园生态农业科技开发有限公司

根据《物权法》、《农村土地承包法》等法律政策规定，将土地承包给乙方经营,在嫘祖镇苟家垭村一组一处荒地建设油茶种植园。为保护和合理使用土地，维护双方权益，订立本合同。

一、承包主体

乙方分配承包土地的公司主体为宜昌市丰园生态农业科技开发有限公司。

二、乙方承包土地共1块，面积合计68亩。

三、承包期限

乙方承包期限为15年，自20XX年12月23日起至2027年12月23日止。甲方应于20XX年12月31日前将承包土地交付乙方。

四、土地用途

乙方承包土地用于从事油茶种植、油料种植经济作物等农业用途。

五、甲方的权利义务

1.监督乙方按照合同约定用途合理利用和保护土地。

2.有权制止乙方损害承包地和农业资源的行为。

3.维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更或解除合同。

4.尊重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常

的生产经营活动。

六、乙方的权利义务

1.依法享有承包地使用、收益的权利，有权自主组织生产经营和处置产品。

2.对于该土地所进行的种植项目所面临的土质、水源、大气可能带来的污染问题，风险自理，盈亏自负，不得向甲方索要任何由上述问题带来的经济损失。

3.承包地被依法征收、占用时，有权依法获得相应补偿。

4.依据法律政策享受国家有关土地和种植作物的补贴。

5.维持土地的农业用途，不得用于非农建设。

七、土地经营权承包费用：

1.乙方每年按时向甲方缴纳承包费用，具体金额为：5000元/年。

八、合同的变更和解除

1.本合同签订后，任何一方不得单方面变更或解除本合同。

2.不得因代表人或户主变动而变更或者解除本合同。

3.因不可抗力致使本合同无法履行时，可以变更或解除本合同，双方互不承担责任。

九、违约责任

1.甲方违法收回乙方承包地，或者干预乙方生产经营活动，使乙方遭受损失的，应承担赔偿责任。

2.乙方未按规定用途使用承包地、改变农业用途，或者造成

土地永久性损害、土地荒芜的，甲方劝阻制止无效时可依法解除合同，并由乙方承担土地恢复费用。

3.其他违法违约行为依据国家法律、法规和政策规定处理。

十、其它约定

1.本合同如发生纠纷由双方协商解决；协商不成时，可申请乡村相关机构调解解决；不愿调解或调解不成的，按下列第（1）项处理：⑴向农村土地承包纠纷仲裁机构申请仲裁；⑵向人民法院起诉。

2.本合同双方签字之日起生效。未尽事宜双方协商一致可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3.本合同一式三份，双方各执一份，报乡镇农村土地承包管理机构备案一份。甲方（盖章）：代表人（签名或盖章）：

乙方（签字）：

村委会意见：（盖章）

签约日期：年月日

签约地点：篇三：土地承包协议书

发包方：_____________________（以下简称甲方）承包方：_____________________（以下简称乙方）

为了农村种养业的发展，改变传统陈旧的农业耕作形式，甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。

一、土地的面积、位置

甲方经村民会议同意并报镇人民政府批准，将位于_________镇_____＿村面积_________亩。农用耕地承包给乙方使用。四至方位东起_________，西至_________，北至_________，南至_________。附图已经甲乙双方签字确认。

二、土地用途及承包形式

1．土地用途为农业科技、服务及农业种植和养殖。2．承包形式：个人承包经营。

三、土地的承包经营期限

该地承包经营期限为____年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。

四、地上物的处置

该地待合同期满或解除合同后，所承包的土地归还甲方并复垦。

五、承包金及交付方式

1．该土地的承包金为每亩每年人民币_____元，承包金每年共计人民币_____元。2．每年_____月___日前，乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。3.乙方可一次性收取_____年全额承包金。六、甲乙双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务

1．对土地开发利用进行监督，保证合理利用。2．按照合同约定收取承包金；

3．保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。

4．协助乙方进行地边地界的临时问题的处理和土地应用。（二）乙方的权利和义务

1．按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承包的土地。2．享有承包土地上的收益权和购置财产的所有权。3．享受国家规定的优惠政策。4．享有对公共设施的使用权。

5．乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。6．乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。7．保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。

七、合同的转包

1．在本合同有效期内，遵照自愿、互利的原则，可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

2．转包时要签订转包合同，不得擅自改变原来承包合同的内容。

3．本合同转包后，甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务；乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

八、合同的变更和解除

1．本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

2．在合同履行期间，任何一方法定代表人或人员的变更，都不得因此而变更或解除本合同。3．本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，双方互不承担责任。

6．本合同期满，如继续承包，乙方享有优先权，双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。

九、违约责任

1．在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的20%支付对方违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

2．乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。

十、合同纠纷的解决办法

本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决；协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁。十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

篇九：农户自愿放弃集体土地承包权申请书(上面发的)

农户自愿放弃集体土地承包权申请书

编号：

村

经过慎重考虑，本户自愿放弃的集体土地面积亩的承包经营权，放弃土地由经济合作社处理，并在以后不再向经济合作社提出承包本户已放弃的集体土地承包权的要求。望批准为感。

特此申请

申请人：年月日

附：自愿放弃经营权地块情况表

合作社审批意见（盖章）：社长（签字）：

村民委员会审批意见（盖章）：法定代表人（签字）：

附：本申请书一式四份，经济合作社、村民委员会、国土所、镇政府各一份。

篇十：建设工程施工合同的解除及工程结算

建设工程施工合同的解除及工程结算

案情简介

当事人：申请人：第X工程局有限公司

被申请人：S物流有限公司

申请人与被申请人就承建S物流中心工程一事，于20XX年6月25日签订了《建筑工程施工合同》。工程款支付约定为竣工验收后支付至总工程款的95%，结算完成后付至97%。合同约定，被申请人未按时支付工程款，则按所拖欠工程款总额的每日万分之三向申请人支付利息，工期相应顺延。申请人按照合同约定履行了自己的义务，但被申请人却一直未按合同要求支付工程进度款，并因资金问题停工及设计变更导致工程量增加等原因，造成工程延期。双方20XX年3月5日签署工程延期协议书。协议约定：工程延期至20XX年8月15日；因延期属被申请人责任所致，申请人不承担任何责任。20XX年4月18日，被申请人因资金紧张导致工程停工，并向申请人发出“关于工程停工情况的说明”，申请人要求解除双方的合同并结算。申请人提交结算报告显示已完成工程部分工程款为7,206,000元人民币。被申请人收到结算报告后一直未答复。申请人遂向深圳仲裁委员会提出仲裁申请，请求裁决：1、解除申请人与被申请人之间《建筑工程施工合同》；2、被申请人支付申请人工程款7,206,000元及违约金；3、申请人就本项债权，对S物流中心工程享有优于抵押权和其他债权的优先受偿权；4、被申请人承担全部仲裁费。

被申请人在庭审中答辩称：1、确实存在拖欠工程款问题，我方对申请人解除合同的主张不反对；2、申请人一期工程基本做完，但收尾工作还没有完成，如果解除合同，我方必须另找其它公司做剩余收尾工作，希望申请人能配合我方验收；

3、对于已完成的工程款部分有争议。

主要问题和双方的分歧

本案中涉及到建筑施工合同的解除、建筑工程的结算与鉴定、工程款的优先受偿权等问题。双方并不存在法律上的认识分歧。

仲裁程序和相关法律

本案的审理程序适用20XX年1月1日起施行的《深圳仲裁委员会仲裁规则》，根据仲裁规则第25、26、27条的规定，本案适用普通程序，由三名仲裁员成立仲裁庭进行审理。

根据本案事实、合同约定和《合同法》及其他相关法律法规规定，仲裁庭意见如下：

一、关于本案合同的法律效力。本案合同为双方当事人的真实意思表示，且不违背法律法规规定，为有效合同，对双方当事人均有约束力。

二、关于本案合同的解除。因被申请人拖欠工程款，导致工程停工，合同不能实际履行，申请人请求解除合同。被申请人对此亦予以认可。仲裁庭经审查，支持申请人的此项请求。

三、关于被申请人所欠工程款的金额。双方当事人对已经完成的工程造价金额有异议.为查明案件事实，经申请人申请，仲裁庭于20XX年1月委托B司法鉴定所对涉案工程造价进行司法鉴定，经鉴定该工程造价为人民币6,546,000元。

四、关于本案工程欠款优于抵押权和其他债权的优先受偿权。仲裁庭注意到，申请人的此项请求不仅要对抗其他债权，而且还要求对抗不特定的抵押权。对此，仲裁庭认为，本案工程欠款是因为建造该项工程所致，该债权与该物权虽然属于不同的法律关系，但从财富的渊源上分析，属于资金物化形式的直接转换。申请人请求以此偿债，并请求优先权，符合情理，仲裁庭予以支持。

五、关于被申请人答辩中要求的配合竣工验收符合合同约定，也是申请人按照合同约定应尽的义务，且由于被申请人没有就其主张提出反请求，仲裁庭对此不予裁决。

仲裁结果

仲裁庭裁决解除《建设工程施工合同》、被申请人向申请人支付工程欠款人民币6,546,000元及违约金及被申请人承担本案的仲裁费用。申请人依本裁决享有对S物流中心工