港口工程施工合同

第第页合同编号:________港口工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的港口工程施工合同甲方（以下简称“业主”）：_________（填写甲方全称）乙方（以下简称“承包商”）：_________（填写乙方全称）鉴于业主拟将_________港口工程（以下简称“本项目”）委托给承包商施工，经双方友好协商，达成以下合同主体与目的：1.主体：本合同主体为业主与承包商，双方具有独立法人资格，签订本合同并履行相关义务。2.目的：业主委托承包商进行本项目的施工，包括但不限于土建、安装、调试等工程内容，确保工程按照相关法律法规、技术规范、设计文件和本合同的要求顺利完成。本合同旨在明确双方的权利、义务和责任，确保本项目按期、按质、按量完成，为业主优质的港口工程服务。二、价格、支付方式1.价格：本项目的合同总价为人民币____元整（大写：____________________元），该价格包括但不限于工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润、税金、保险费、风险费用以及为完成本项目所需的其他所有费用。2.支付方式：a)预付款：在合同签订后__日内，业主支付承包商合同总价__%的预付款，即人民币____元整（大写：____________________元）。b)进度款：根据工程实际进度，业主按月支付承包商已完成工程量的__%作为进度款，具体支付金额根据实际完成工程量计算。c)竣工款：项目竣工验收合格后，业主支付承包商合同总价__%的竣工款，即人民币____元整（大写：____________________元）。d)质保金：自竣工验收合格之日起，业主预留合同总价__%作为质量保证金，即人民币____元整（大写：____________________元），质量保证金分__次退还，每次退还__%。3.付款条件：承包商应在每个付款周期结束后__日内，向业主提交已完成工程量的证明文件、税务发票及付款申请。业主在收到申请后__日内完成审核，并支付相应款项。4.逾期支付：若业主未按合同约定支付款项，自逾期之日起，应按照逾期金额的__%向承包商支付违约金。本合同价格及支付方式条款旨在明确双方在项目实施过程中的经济关系，确保工程顺利进行。双方应严格按照本合同约定履行支付义务，共同维护合同权益。三、质量保证、服务、履行与变更1.质量保证：a)承包商应按照国家及行业相关标准、规范、设计文件和本合同要求，确保工程质量。b)工程施工过程中，承包商应建立健全质量管理体系，对工程质量进行全面控制。c)工程竣工后，承包商应向业主完整的质量保证资料，包括但不限于施工记录、验收报告、质保书等。d)在质保期内，如发生非人为因素导致的工程质量问题，承包商应在接到业主通知后立即无条件进行修复。2.服务：a)承包商应施工期间的技术咨询、施工指导等服务。b)工程竣工后，承包商应为期__年的质保服务，并定期回访，确保工程正常运行。c)承包商应技术培训，使业主能够熟练掌握工程设施的操作和维护。3.履行：a)双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务。b)承包商应按合同规定的工期完成工程，如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。c)业主应按合同约定及时支付合同款项，确保工程顺利进行。4.变更：a)合同履行过程中，如需变更工程内容、规模、标准等，双方应签订书面变更协议，明确变更内容、费用和工期。b)变更协议经双方签字盖章后，与本合同具有同等法律效力。c)双方应遵循公平、公正、合理的原则处理合同变更事项，确保工程质量和合同权益。本部分内容旨在确保合同履行过程中的质量、服务及变更处理，维护双方合法权益，促进工程顺利实施。四、保密条款、争议解决1.保密条款：a)双方在合同签订及履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。b)保密信息包括但不限于设计文件、工程量清单、合同价格、技术数据、经营策略等。c)保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕后__年止。d)双方违反保密义务的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。2.争议解决：a)双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。b)若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。c)争议解决期间，双方仍应继续履行合同中未涉及争议的部分，保证工程顺利进行。d)诉讼管辖地为本项目所在地的人民法院。本部分内容旨在明确双方在合同履行过程中的保密义务及争议解决方式，保障双方合法权益，确保合同顺利实施。双方应严格遵守保密条款，积极协商解决争议，共同维护合同秩序。五、其他条款、合同签署1.其他条款：a)本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。b)本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。c)本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕、质保期满且双方权利义务履行完毕后终止。d)双方应遵守国家相关法律法规，履行合同约定的各项义务，不得无故解除合同。e)合同解除或终止后，双方仍应履行合同解除或终止前所发生的义务和责任。2.合同签署：a)本合同由甲乙双方授权代表签署，签署日期为____年____月____日。b)双方授权代表在签署本合同时，应提交有效的授权文件，并确保授权范围内签署行为的有效性。c)签署后的合同文本交换应在合同生效之日起三个工作日内完成。本部分内容明确了合同的其他条款以及合同签署的相关事项