中铁分包合同范本

中铁分包合同范本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（分包方）：____________________

乙方（总包方）：____________________

鉴于甲方（分包方）愿意为乙方（总包方）提供____________________（具体分包项目名称）的相关服务，乙方（总包方）同意接受甲方（分包方）的服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、分包项目概述

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目工期：____________________

二、分包范围及质量要求

2.1甲方（分包方）应按照乙方（总包方）的要求，在规定工期内完成分包项目，并保证工程质量符合国家相关标准和规范。

2.2甲方（分包方）应按照乙方（总包方）的要求，提供必要的技术资料和施工图纸。

2.3甲方（分包方）应确保分包项目的施工安全和环境保护，遵守国家相关法律法规。

三、分包费用及支付方式

3.1分包费用总额为人民币____________________元。

3.2乙方（总包方）按照以下方式支付分包费用：

（1）合同签订后，甲方（分包方）提供相关资质证明文件，乙方（总包方）支付人民币____________________元作为预付款。

（2）分包项目完工验收合格后，乙方（总包方）支付人民币____________________元。

（3）分包项目完工验收合格后，甲方（分包方）提供相关结算资料，乙方（总包方）在收到资料后十个工作日内支付剩余分包费用。

四、双方权利义务

4.1甲方（分包方）的权利：

（1）按照合同约定，享有分包项目的施工、管理、验收等权利。

（2）在分包项目施工过程中，有权要求乙方（总包方）提供必要的支持和协助。

4.2甲方（分包方）的义务：

（1）按照合同约定，按时、按质、按量完成分包项目。

（2）遵守国家相关法律法规，确保分包项目的施工安全和环境保护。

4.3乙方（总包方）的权利：

（1）对分包项目的施工、管理、验收等过程进行监督和检查。

（2）有权要求甲方（分包方）按照合同约定提供相关资料。

4.4乙方（总包方）的义务：

（1）按照合同约定支付分包费用。

（2）为甲方（分包方）提供必要的支持和协助。

五、违约责任

5.1若甲方（分包方）未按合同约定完成分包项目，乙方（总包方）有权要求甲方（分包方）承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2若乙方（总包方）未按合同约定支付分包费用，甲方（分包方）有权要求乙方（总包方）承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

八、其他

8.1本合同一式两份，双方各执一份。

8.2本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

附件：

1.甲方（分包方）资质证明文件

2.乙方（总包方）资质证明文件

3.分包项目施工图纸

4.其他与本合同相关的文件

____________________

甲方（分包方）签字：

____________________

乙方（总包方）签字：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（分包方）：____________________

乙方（总包方）：____________________

丙方（第三方）：____________________

鉴于甲方（分包方）愿意为乙方（总包方）提供____________________（具体分包项目名称）的相关服务，乙方（总包方）同意接受甲方（分包方）的服务，并引入丙方（第三方）作为项目的协调与管理方，以保障项目顺利进行，甲乙双方及丙方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概述

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目工期：____________________

二、三方责任与权利

2.1甲方责任与权利：

（1）甲方负责分包项目的施工、材料采购、人员安排等具体实施工作。

（2）甲方享有对分包项目的设计变更、进度调整等决策权。

（3）甲方有权要求乙方和丙方提供必要的支持与配合。

（4）甲方有权要求乙方和丙方对分包项目进行监督和检查。

2.2乙方责任与权利：

（1）乙方负责对分包项目进行整体规划、协调和管理。

（2）乙方有权对甲方的施工质量、进度等进行监督和验收。

（3）乙方有权要求甲方按照合同约定提供相关资料和施工图纸。

（4）乙方有权要求丙方提供项目协调与管理服务。

2.3丙方责任与权利：

（1）丙方负责对分包项目进行全程协调与管理，确保项目按计划进行。

（2）丙方有权对甲方的施工质量、进度等进行监督和检查。

（3）丙方有权要求甲乙双方提供必要的支持与配合。

（4）丙方有权要求乙方对甲方的施工质量、进度等进行验收。

三、分包费用及支付方式

3.1分包费用总额为人民币____________________元。

3.2支付方式如下：

（1）合同签订后，甲方支付人民币____________________元作为预付款。

（2）分包项目完工验收合格后，甲方支付人民币____________________元。

（3）分包项目完工验收合格后，甲方提供相关结算资料，乙方在收到资料后十个工作日内支付剩余分包费用。

四、违约责任及限制条款

4.1乙方违约责任：

（1）若乙方未按合同约定支付分包费用，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

（2）若乙方未按合同约定对分包项目进行监督和验收，甲方有权要求乙方承担违约责任。

4.2丙方违约责任：

（1）若丙方未按合同约定对分包项目进行协调与管理，甲方有权要求丙方承担违约责任。

（2）若丙方在协调与管理过程中出现重大失误，导致项目进度延误或质量受损，甲方有权要求丙方承担违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

6.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

附件：

1.甲方资质证明文件

2.乙方资质证明文件

3.丙方资质证明文件

4.分包项目施工图纸

5.其他与本合同相关的文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为第三方协调与管理方，旨在确保分包项目的顺利进行，提高项目效率，降低风险，保障甲方的权益。通过引入丙方，甲方可以专注于施工和材料采购等核心业务，同时降低对乙方管理的依赖，确保项目按计划完成。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为分包方，在项目中占据主导地位，有利于甲方在项目实施过程中发挥专业优势，提高施工质量，确保项目进度。同时，甲方通过主导项目，可以更好地维护自身权益，降低风险，实现项目收益最大化。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

甲方（施工方）：____________________

乙方（业主方）：____________________

丙方（监理方）：____________________

鉴于乙方（业主方）拟进行____________________（具体工程项目名称）的建设，甲方（施工方）愿意承担该项目的施工任务，为保障工程质量、进度和成本控制，乙方（业主方）引入丙方（监理方）作为项目的监理单位，以实现专业化的项目管理，甲乙双方及丙方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概述

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目内容：____________________

1.4项目工期：____________________

二、三方责任与权利

2.1乙方责任与权利：

（1）乙方负责项目的整体规划、资金筹措、合同签订及项目验收。

（2）乙方享有对项目的设计变更、进度调整等决策权。

（3）乙方有权要求甲方和丙方提供项目进展报告和相关资料。

（4）乙方有权要求丙方对项目的施工质量、进度和成本进行严格监理。

2.2甲方责任与权利：

（1）甲方负责按照乙方要求进行项目的施工，确保施工质量符合设计标准和规范。

（2）甲方享有对施工过程中的技术问题提出解决方案的权利。

（3）甲方有权要求乙方提供必要的施工图纸和技术指导。

2.3丙方责任与权利：

（1）丙方负责对项目的施工质量、进度和成本进行全过程监理，确保项目符合合同要求。

（2）丙方有权对甲方的施工质量、进度和成本进行监督和检查。

（3）丙方有权要求甲方和乙方提供必要的支持与配合，包括但不限于施工图纸、技术规范等。

（4）丙方有权对项目的重大变更提出意见和建议。

三、项目费用及支付方式

3.1项目总费用为人民币____________________元。

3.2支付方式如下：

（1）合同签订后，乙方支付人民币____________________元作为预付款。

（2）项目完工验收合格后，乙方支付人民币____________________元。

（3）项目完工验收合格后，乙方根据丙方的监理报告和结算资料，在收到资料后十个工作日内支付剩余费用。

四、违约责任及限制条款

4.1甲方违约责任：

（1）若甲方未按合同约定完成施工任务，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

（2）若甲方施工质量不符合设计标准和规范，乙方有权要求甲方进行整改，并承担由此产生的额外费用。

4.2丙方违约责任：

（1）若丙方未按合同约定进行监理，乙方有权要求丙方承担违约责任。

（2）若丙方在监理过程中出现重大失误，导致项目进度延误或质量受损，乙方有权要求丙方承担违约责任。

五、争议解决

5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

6.2本合同履行完毕或双方协商一致解除本合同时，本合同终止。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份