2025年度建筑工程施工合同工期延误赔偿合同范本集

2025年度建筑工程施工合同工期延误赔偿合同范本集本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度建筑工程施工合同工期延误赔偿合同甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于：2.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本项目工期延误赔偿事宜达成如下协议：一、工期延误责任1.本项目合同工期为__年__个月，自__年__月__日起至__年__月__日止。（1）乙方自身原因：a.乙方未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务；b.乙方未按设计图纸、施工方案进行施工；c.乙方施工过程中发生重大质量事故或安全事故；d.乙方未按合同约定的时间、数量、质量、标准提供施工所需材料、设备等。（2）非乙方原因：a.甲方未按合同约定的时间、数量、质量、标准提供施工所需材料、设备等；b.不可抗力因素导致工期延误；c.国家政策、法规、标准等发生变化导致工期延误。二、工期延误赔偿1.因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付人民币__元（大写：____________________________）的违约金。2.因非乙方原因导致工期延误，甲方应给予乙方相应的顺延工期。3.本协议约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。三、争议解决1.双方因履行本协议发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、其他1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：代表（签字）：____________________________职务：____________________________日期：____________________________乙方（施工单位）：代表（签字）：____________________________职务：____________________________日期：____________________________附件：1.项目合同复印件2.施工方案及图纸3.其他相关证明材料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的概念与定义1.在本合同中，第三方指除甲方、乙方之外的，根据合同约定介入本合同履行的主体，包括但不限于监理单位、设计单位、检测单位、造价咨询单位、保险机构等。2.第三方的介入旨在保证工程的质量、进度、安全，以及合同的有效履行。二、第三方介入的职责与权利1.第三方在合同履行过程中的职责：（1）监理单位：负责对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度、安全符合合同约定及国家相关标准。（2）设计单位：负责设计变更、图纸审核等工作，确保设计质量满足工程需求。（3）检测单位：负责对工程材料、构件、设备等进行检测，确保其质量符合要求。（4）造价咨询单位：负责对工程预算、结算等进行审核，确保工程造价合理。（5）保险机构：负责在合同约定范围内，对因不可抗力、工程质量、安全事故等原因导致的损失进行赔偿。2.第三方的权利：（1）第三方有权根据合同约定和职责要求，对甲方、乙方的工作进行监督和检查。（2）第三方有权对不符合合同约定和标准的行为提出整改要求。（3）第三方有权在必要时，要求甲方、乙方提供相关资料、证明等。三、第三方介入的介入方式与程序1.第三方的介入方式：（1）直接介入：第三方直接参与施工过程，对施工质量、进度、安全等进行监督检查。（2）间接介入：第三方通过审查、审核、检测等方式，对施工过程进行监督。2.第三方介入的程序：（1）在合同签订前，甲方、乙方应向第三方提供合同文本及相关资料。（2）第三方对合同文本及相关资料进行审查，并提出审查意见。（3）甲方、乙方根据第三方审查意见，对合同文本及相关资料进行修改和完善。（4）合同签订后，第三方根据合同约定和职责要求，开始介入合同履行。四、第三方责任限额1.第三方在合同履行过程中，因自身原因造成甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。2.第三方责任限额：（1）监理单位、设计单位、检测单位：按照合同约定承担相应的赔偿责任。（2）造价咨询单位：按照合同约定承担相应的赔偿责任。（3）保险机构：按照保险合同约定承担相应的赔偿责任。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方、乙方与第三方之间，应明确各自的职责、权利和义务。2.第三方在介入合同履行过程中，应与甲方、乙方保持密切沟通，确保合同有效履行。3.第三方在履行职责过程中，如发现甲方、乙方存在违规行为，应立即通知甲方、乙方，并要求其改正。4.第三方在介入合同履行过程中，如发现自身存在违规行为，应立即停止相关行为，并向甲方、乙方道歉。5.第三方在介入合同履行过程中，如因自身原因导致甲方、乙方损失，应承担相应的赔偿责任。六、第三方介入后的合同变更1.甲方、乙方在合同履行过程中，如因第三方介入导致合同内容发生变更，应经双方协商一致，并签订补充协议。2.补充协议作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。七、第三方介入后的争议解决1.甲方、乙方与第三方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他1.本部分条款为合同附件，与本合同具有同等法律效力。2.本部分条款未尽事宜，按本合同及国家有关法律法规执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目合同复印件：包括但不限于工程概况、合同双方基本信息、合同主要条款、合同签订日期等。详细要求：附件应与原合同一致，清晰可辨，并由合同双方签字或盖章确认。说明：用于证明合同双方的权利义务关系。2.施工方案及图纸：包括但不限于施工组织设计、施工进度计划、施工图纸等。详细要求：施工方案及图纸应详细、完整，符合国家相关标准和规范。说明：用于指导施工过程中的各项工作。3.工程材料、设备清单：包括但不限于材料名称、规格、数量、供应商、进场时间等。详细要求：清单应详细列出所有材料、设备，并由供应商签字或盖章确认。说明：用于确保工程材料、设备的供应和质量。4.工程验收报告：包括但不限于验收时间、验收人员、验收结果等。详细要求：验收报告应详细记录验收过程和结果，并由验收人员签字或盖章确认。说明：用于证明工程已按合同约定完成。5.工程变更记录：包括但不限于变更原因、变更内容、变更时间等。详细要求：变更记录应详细记录变更过程，并由双方签字或盖章确认。说明：用于证明工程变更的合法性和有效性。6.工程进度报告：包括但不限于施工进度、已完成工程量、存在问题等。详细要求：进度报告应定期提交，内容应真实、准确。说明：用于监督工程进度，确保工程按期完成。7.工程质量检测报告：包括但不限于检测时间、检测项目、检测结果等。详细要求：检测报告应详细记录检测过程和结果，并由检测单位签字或盖章确认。说明：用于证明工程质量符合要求。8.工程结算报告：包括但不限于结算依据、结算金额、结算时间等。详细要求：结算报告应详细记录结算过程和结果，并由双方签字或盖章确认。说明：用于确定工程最终结算金额。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方违约行为：未按合同约定的时间、质量、标准完成施工任务；未按设计图纸、施工方案进行施工；施工过程中发生重大质量事故或安全事故；未按合同约定的时间、数量、质量、标准提供施工所需材料、设备等。责任认定标准：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若乙方未按合同约定的时间完成施工任务，每延误一日，应向甲方支付人民币__元（大写：____________________________）的违约金。2.甲方违约行为：未按合同约定的时间、数量、质量、标准提供施工所需材料、设备等；未按合同约定的时间支付工程款；未按合同约定的时间组织竣工验收。责任认定标准：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若甲方未按合同约定的时间支付工程款，每延误一日，应向乙方支付人民币__元（大写：____________________________）的违约金。3.第三方违约行为：监理单位未按合同约定进行监理；设计单位未按合同约定提供设计变更；检测单位未按合同约定进行检测；造价咨询单位未按合同约定进行造价审核；保险机构未按合同约定进行赔偿。责任认定标准：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：若监理单位未按合同约定进行监理，导致工程质量问题，监理单位应承担相应的赔偿责任。合同主体方签署部分甲方（建设单位）：代表（签字）：_____