2025年度城市绿化工程围墙施工合同细则

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市绿化工程围墙施工合同细则本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程预算：_______6.工程工期：_______二、合同双方1.承包方：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______2.业主方：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______三、工程款项1.工程款支付方式：_______2.预付款：_______3.进度款支付：_______4.质量保证金：_______5.保修金：_______四、施工质量及验收1.施工质量标准：_______2.工程验收标准：_______3.验收程序：_______4.验收时间：_______5.验收地点：_______五、施工进度及管理1.施工进度计划：_______2.施工组织设计：_______3.施工现场管理：_______4.施工安全措施：_______5.施工环境保护措施：_______六、工程变更及索赔1.工程变更范围：_______2.工程变更程序：_______3.索赔条件：_______4.索赔程序：_______七、违约责任1.承包方违约责任：_______2.业主方违约责任：_______八、争议解决1.争议解决方式：_______2.争议解决机构：_______九、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等法律效力。3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。4.本合同附件：（1）施工图纸（2）工程预算（3）施工组织设计（4）其他相关文件5.本合同未尽事宜，以双方协商一致为准。附件一：施工图纸1.图纸名称：_______2.图纸编号：_______3.图纸日期：_______4.图纸内容：_______附件二：工程预算1.工程名称：_______2.工程预算金额：_______3.预算编制日期：_______4.预算编制单位：_______附件三：施工组织设计1.施工组织设计名称：_______2.施工组织设计编制日期：_______3.施工组织设计编制单位：_______4.施工组织设计内容：_______附件四：其他相关文件1.文件名称：_______2.文件内容：_______3.文件日期：_______4.文件编制单位：_______第二部分：第三方介入后的修正一、第三方介入的定义1.1本合同所指的第三方，是指除承包方和业主方以外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立法人或其他组织。（1）监理单位：负责对工程进行全过程监督和检查，确保工程质量、进度和安全。（2）设计单位：负责提供工程设计服务，确保工程设计符合相关规范和标准。（3）造价咨询单位：负责对工程预算进行审核，确保工程预算的合理性和准确性。（4）材料供应商：负责提供工程所需的材料，确保材料的质量和供应。（5）其他专业服务单位：根据工程需要，可能涉及的第三方服务。二、第三方介入的职责2.1第三方介入的职责应在其合同或协议中明确约定，主要包括：（1）监理单位：负责监督工程质量、进度和安全，提出整改意见，对不合格工程进行停工处理。（2）设计单位：负责设计方案的修改和完善，确保设计符合规范和标准。（3）造价咨询单位：负责审核工程预算，提出预算调整建议，确保预算合理。（4）材料供应商：负责提供符合质量要求的材料，保证材料供应及时。（5）其他专业服务单位：根据其服务内容，履行相应职责。三、第三方的责任限额3.1第三方在合同履行过程中，因自身原因导致工程出现质量问题、进度延误或安全事故，应承担相应的责任。3.2第三方的责任限额如下：（1）监理单位：对因监理不当导致的质量问题、进度延误或安全事故，承担不超过合同总价5%的责任。（2）设计单位：对因设计不合理导致的质量问题、进度延误或安全事故，承担不超过合同总价5%的责任。（3）造价咨询单位：对因预算审核不严导致的质量问题、进度延误或安全事故，承担不超过合同总价5%的责任。（4）材料供应商：对因材料质量问题导致的质量问题、进度延误或安全事故，承担不超过合同总价5%的责任。（5）其他专业服务单位：根据其服务内容，参照上述标准确定责任限额。四、第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与承包方、业主方的关系：（1）第三方与承包方、业主方之间应签订独立的合同或协议，明确各自的权利和义务。（2）第三方在履行合同过程中，应遵守国家相关法律法规和行业标准。（3）第三方在履行合同过程中，应积极配合承包方、业主方的工作。4.2第三方与承包方、业主方的责任划分：（1）承包方对工程质量、进度和安全负主要责任。（2）业主方对工程的整体规划和协调负主要责任。（3）第三方在合同约定的范围内，对其提供的服务承担相应责任。4.3第三方与其他各方的合作：（1）第三方应与承包方、业主方保持良好沟通，及时反馈工作进展。（2）第三方在履行合同过程中，应主动与承包方、业主方协商解决问题。（3）第三方应遵守合同约定，不得损害承包方、业主方的合法权益。五、第三方介入的变更程序5.1如需增加或更换第三方，承包方和业主方应协商一致，并书面通知对方。5.2第三方介入的变更，应签订补充协议，明确各方的权利和义务。5.3补充协议作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。六、第三方介入的终止程序6.1如第三方无法履行合同义务或违反合同约定，承包方和业主方有权解除与第三方的合同。6.2第三方介入的终止，应书面通知承包方和业主方，并按照合同约定办理相关手续。6.3第三方介入的终止，不影响本合同其他条款的效力。七、第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议，应通过协商解决。7.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.3争议解决过程中，第三方应积极配合，不得影响工程正常进行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸要求：图纸应包含详细的工程尺寸、材料规格、施工工艺等，符合国家相关标准和规范。说明：施工图纸是施工过程中重要的指导文件，应确保图纸的准确性和完整性。2.工程预算要求：预算应详细列出各项工程费用，包括人工费、材料费、机械使用费等，并附有计算依据。说明：工程预算是合同价款的重要依据，应确保预算的合理性和准确性。3.施工组织设计要求：施工组织设计应包含施工方案、施工进度计划、施工工艺、安全管理措施等。说明：施工组织设计是施工过程中组织管理的重要依据，应确保施工的有序进行。4.施工现场管理措施要求：施工现场管理措施应包括文明施工、安全施工、环境保护等方面。说明：施工现场管理措施是确保工程质量和施工安全的重要手段，应严格执行。5.施工进度计划要求：施工进度计划应明确各阶段施工任务的时间节点和完成标准。说明：施工进度计划是施工过程中的时间管理工具，应确保工程按期完成。6.质量保证体系文件要求：质量保证体系文件应包含质量管理体系、质量控制程序、质量检验标准等。说明：质量保证体系文件是确保工程质量的重要依据，应确保体系的有效运行。7.安全生产许可证要求：承包方应持有有效的安全生产许可证，证明其具备安全生产条件。说明：安全生产许可证是施工企业安全生产的必备条件，应确保施工安全。8.其他相关文件要求：根据工程实际情况，可能需要提供其他相关文件，如土地使用证明、环评报告等。说明：其他相关文件是工程顺利进行的必要条件，应根据工程需要提供。说明二：违约行为及责任认定：1.承包方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定的时间节点完成施工任务。责任认定：承包方应支付业主方违约金，违约金按每日合同总价的一定比例计算。示例：承包方未能在合同约定的工期内完成围墙施工，业主方有权要求承包方支付每日合同总价0.5%的违约金。2.业主方违约行为及责任认定：违约行为：未按合同约定支付工程款项。责任认定：业主方应支付承包方逾期付款利息，利息按中国人民银行同期贷款利率计算。示例：业主方未在合同约定的时间内支付工程款项，承包方有权要求业主方支付逾期付款利息。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：第三方未按合同约定履行其职责，导致工程质量、进度或安全受到影响。责任认定：第三方应承担相