2025年度数据中心网络安全建设工程管理合同

2025年度数据中心网络安全建设工程管理合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系电话：____________________鉴于甲方需对数据中心进行网络安全建设，乙方具备相关资质，双方经友好协商，就2025年度数据中心网络安全建设工程达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度数据中心网络安全建设工程2.工程地点：________________________3.工程内容：包括但不限于网络安全设备采购、安装、调试、运维等。4.工程规模：________________________5.工程工期：自合同签订之日起____个月。二、工程款项1.工程总价：人民币____元整。2.付款方式：按进度分阶段支付，具体付款节点及比例如下：（1）合同签订后____个工作日内，支付合同总额的____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，支付合同总额的____%；（3）工程进度达到____%时，支付合同总额的____%；（4）工程验收合格后____个工作日内，支付合同总额的____%；（5）工程保修期满后____个工作日内，支付合同总额的____%。3.付款方式：甲方应按照约定的时间和比例将款项支付至乙方指定的账户。三、工程实施1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。2.乙方在施工过程中，应严格遵守国家有关法律法规，确保工程质量和安全。3.乙方应按照甲方要求，及时提供工程进度报告，并对工程进度进行跟踪管理。4.乙方应按照甲方要求，对工程进行验收，并提交验收报告。四、工程验收1.工程验收标准：按照国家相关标准和甲方要求进行验收。2.工程验收时间：自工程竣工之日起____个工作日内。3.工程验收程序：（1）乙方在工程竣工后，应向甲方提交验收申请；（2）甲方应在收到验收申请后____个工作日内组织验收；（3）验收合格后，双方应在验收报告上签字确认。五、保修与服务1.乙方在工程保修期内，应按照国家规定和合同约定，对工程进行保修。2.保修期内，如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应负责修复，并承担由此产生的费用。六、违约责任1.甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付____%的违约金。2.乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。3.双方违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（建设单位）签字（或盖章）：________________________乙方（施工单位）签字（或盖章）：________________________签订日期：________________________九、附件1.工程施工图纸2.工程预算书3.工程质量标准4.其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的独立法人或其他组织。（1）专业服务机构：如律师事务所、会计师事务所等，提供法律、财务等专业服务。（2）咨询服务机构：如网络安全咨询公司、项目管理公司等，提供专业咨询服务。（3）监理机构：负责对工程实施过程进行监督管理，确保工程质量和进度。（4）检测机构：负责对工程实施过程中及竣工后的工程质量进行检测。（5）验收机构：负责对工程竣工后的质量进行验收。二、第三方介入的必要性2.1第三方介入的目的是为了保证工程的质量、进度和安全性，提高合同履行的效率。2.2第三方介入的具体内容包括但不限于：（1）对工程实施过程中的技术、质量、进度等方面进行监督和检查。（2）对工程竣工后的质量进行检测和验收。（3）对合同履行过程中的争议进行调解。三、第三方的责任限额3.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因导致工程出现质量问题或延误工期，应承担相应的责任。3.2第三方的责任限额如下：（1）因第三方原因导致工程出现质量问题，第三方应承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。（2）因第三方原因导致工期延误，第三方应承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。（3）第三方在履行本合同过程中，如因不可抗力等原因导致工程出现质量问题或延误工期，第三方不承担责任。四、第三方的责权利4.1第三方的权利：（1）根据本合同约定，对工程实施过程进行监督和检查。（2）对工程竣工后的质量进行检测和验收。（3）对合同履行过程中的争议进行调解。4.2第三方的义务：（1）严格按照本合同约定，履行监督、检查、检测、验收等职责。（2）保证所提供的服务符合国家相关标准和规范。（3）在合同履行过程中，保守商业秘密。4.3第三方的责任：（1）因自身原因导致工程出现质量问题或延误工期，应承担相应的责任。（2）在履行本合同过程中，如违反国家相关法律法规，应承担相应的法律责任。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方、乙方的划分：（1）第三方与甲方的关系：第三方作为甲方聘请的专业服务机构，为甲方提供专业服务。（2）第三方与乙方的关系：第三方作为乙方聘请的监理、检测、验收等机构，对乙方的工作进行监督和检查。5.2第三方与其他各方的责任划分：（1）甲方对第三方的工作进行监督和指导，确保第三方按照合同约定履行职责。（2）乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的资料和条件。（3）第三方在履行本合同过程中，如发现甲方或乙方存在违约行为，应及时通知甲方或乙方，并要求其改正。六、第三方介入的具体条款6.1第三方介入的时间：（1）第三方应在合同签订后____个工作日内，向甲方和乙方提交工作计划。（2）第三方应根据工作计划，在工程实施过程中，定期向甲方和乙方汇报工作进展。6.2第三方介入的职责：（1）对工程实施过程中的技术、质量、进度等方面进行监督和检查。（2）对工程竣工后的质量进行检测和验收。（3）对合同履行过程中的争议进行调解。6.3第三方介入的费用：（1）第三方介入的费用由甲方承担。（2）第三方介入的费用包括但不限于：人员费用、设备费用、交通费用等。6.4第三方介入的终止：（1）如第三方在履行本合同过程中，出现严重违约行为，甲方有权终止其介入。（2）如工程提前竣工或终止，第三方介入也随之终止。七、其他7.1本合同中关于第三方介入的条款，作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。7.2本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程施工图纸详细要求：包含工程的具体设计、布局、设备配置等详细信息，需符合国家相关标准和规范。说明：施工图纸是工程实施的重要依据，需确保图纸的准确性和完整性。2.工程预算书详细要求：详细列出工程所需的各项费用，包括材料费、人工费、设备费等，需提供详细的计算依据。3.工程质量标准详细要求：明确工程的质量要求，包括材料质量、施工质量、验收标准等，需符合国家相关标准和规范。说明：质量标准是确保工程质量的依据，需确保标准的严格性和可操作性。4.工程进度计划详细要求：详细列出工程各阶段的进度安排，包括施工时间、验收时间等，需确保进度的合理性和可行性。说明：进度计划是工程实施的重要指导，需确保进度的明确性和可控性。5.工程合同变更记录详细要求：记录工程实施过程中发生的任何变更，包括变更原因、变更内容、变更后的合同条款等。说明：变更记录是合同履行过程中的重要依据，需确保变更的合法性和及时性。6.工程验收报告详细要求：详细记录工程验收的过程和结果，包括验收时间、验收人员、验收意见等。说明：验收报告是工程竣工的重要凭证，需确保验收的全面性和客观性。7.工程保修书详细要求：明确工程保修的范围、期限、责任等，需符合国家相关标准和规范。说明：保修书是工程保修的重要依据，需确保保修的明确性和可操作性。8.工程相关法律法规及标准详细要求：列出与工程相关的法律法规、标准规范等，确保工程实施符合国家要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按约定支付工程款项。乙方未按约定完成工程。第三方未按约定履行职责。工程出现质量问题。工期延误。2.责任认定标准：甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付____%的违约金。乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。第三方未按约定履行职责，应承担相应的赔偿责任。工程出现质量问题，由责任方承担修复责任，并赔偿由此造成的损失。工期延误，由责任方承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。3.违约示例说明：示例一：甲方未按约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付____%的违约金，并有权暂停工程实施。示例二：乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付____%的违约金，并有权要求乙方继续完成工程。示例三：第三方未按约定履行职责，导致工程进度延误，甲方有权要求第三方承担相应的赔偿责任，并有权要求乙方继续完成工程。示例四：工程