2025年度建筑工程施工合同施工合同执行与履行

2025年度建筑工程施工合同施工合同执行与履行本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方拟在_______地址建设_______项目，乙方愿意按照甲方要求，承担该项目的施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程投资：_______1.6工程建设工期：_______二、工程承包方式2.1乙方以_______方式承包本工程。2.2乙方承诺按照国家有关法律法规、设计文件和施工图纸的要求，确保工程质量、安全、进度。三、工程款支付（1）开工前支付_______万元作为预付款；（2）工程进度款按月支付，每月支付_______万元；（3）工程竣工验收合格后支付_______万元；（4）质保金_______万元，在质保期满后无质量问题退还。3.2甲方支付工程款时，乙方应提供相应的工程进度证明材料。四、工程进度4.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。4.2乙方应按照甲方要求，定期向甲方报送工程进度报告。4.3如遇不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应协商解决，合理调整工期。五、工程质量5.1乙方应严格按照国家有关质量标准、设计文件和施工图纸的要求进行施工。5.2乙方应确保工程质量达到国家规定的合格标准。5.3工程竣工验收合格后，乙方应提供相应的质量保证文件。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产法律法规的要求，确保施工现场安全生产。6.2乙方应建立健全安全生产管理制度，定期进行安全检查，及时消除安全隐患。6.3乙方应确保施工现场人员、设备安全，防止发生安全事故。七、工程验收7.1工程竣工验收合格后，甲方应在_______日内向乙方支付_______万元。7.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，直至合格。八、违约责任8.1甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付_______的违约金。8.2乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付_______的违约金。8.3双方在履行合同过程中，因违反合同约定给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。9.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他10.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.3本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正10.4第三方介入概述10.4.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，参与本合同项目实施过程中，提供咨询、监理、检测、评估等服务的法人或其他组织。10.4.2第三方的介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的合作协议。10.4.3第三方的介入不改变甲乙双方在本合同中的权利义务。10.5第三方责任限额10.5.1第三方在本合同项下的责任限额，由甲乙双方在合作协议中约定。10.5.2若第三方在履行合作协议过程中造成甲方或乙方的损失，第三方应承担相应的赔偿责任，但赔偿总额不得超过其在合作协议中约定的责任限额。10.5.3第三方的责任限额不包括因第三方故意或重大过失造成的损失。10.6第三方责权利划分10.6.1第三方的权利：（1）根据合作协议，第三方有权获取项目相关信息，包括但不限于施工图纸、技术规范、工程进度等；（2）第三方有权对工程实施过程进行监督检查，并提出改进建议；（3）第三方有权根据合作协议收取相应的服务费用。10.6.2第三方的义务：（1）第三方应按照合作协议的要求，提供专业、高效的服务；（2）第三方应保守甲方和乙方的商业秘密；（3）第三方应按照国家有关法律法规和行业标准，对工程实施过程进行监督检查。10.6.3第三方与其他各方的划分说明：（1）第三方与甲方、乙方之间的合作关系是基于合作协议建立的，双方应按照协议约定履行各自的权利义务；（2）第三方在履行合作协议过程中，如需与甲方或乙方进行协商，应通知甲乙双方，并取得双方同意；（3）第三方在履行合作协议过程中，如发生争议，应协商解决，协商不成的，可按照合作协议约定或法律法规向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.7第三方介入的具体条款10.7.1介入目的：（1）确保工程质量和安全；（2）提高工程进度；（3）降低工程成本；（4）提高工程管理水平。10.7.2介入方式：（1）第三方以监理、检测、评估等形式介入工程；（2）第三方参与工程会议，提供专业意见和建议。10.7.3介入时间：（1）工程开工前，第三方应完成相关准备工作；（2）工程实施过程中，第三方应定期进行监督检查；（3）工程竣工验收前，第三方应完成工程评估。10.7.4介入费用：（1）第三方服务费用由甲方支付；（2）第三方服务费用按照合作协议约定执行。10.7.5介入效果的评估：（1）甲方和乙方应定期对第三方介入效果进行评估；（2）评估结果作为调整第三方服务费用和后续合作的重要依据。10.7.6第三方介入的终止：（1）如第三方服务不符合合作协议要求，甲乙双方可要求终止第三方介入；（2）如工程提前或延期完成，第三方介入可根据实际情况调整或终止。10.8第三方介入的争议解决10.8.1第三方介入过程中发生的争议，由甲乙双方与第三方协商解决；10.8.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.9第三方介入的其他约定10.9.1第三方介入期间，如发生不可抗力等因素导致工程进度延误，甲乙双方应协商解决，合理调整工期；10.9.2第三方介入期间，如需对合同条款进行修改，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及技术规范附件要求：施工图纸及技术规范应详细、完整，符合国家相关标准及甲方要求。附件说明：施工图纸及技术规范是工程实施的重要依据，乙方应严格按照图纸及规范进行施工。2.工程进度报告附件要求：工程进度报告应真实、准确，反映工程实施情况。附件说明：工程进度报告是甲乙双方了解工程进展的重要途径，乙方应定期提交。3.工程质量检验报告附件要求：质量检验报告应包括检验项目、检验结果、检验依据等。附件说明：工程质量检验报告是确保工程质量的重要文件，乙方应定期提交。4.工程安全检查报告附件要求：安全检查报告应包括检查项目、检查结果、整改措施等。附件说明：工程安全检查报告是确保施工现场安全的重要文件，乙方应定期提交。5.工程款支付申请附件要求：支付申请应包括支付金额、支付依据、付款时间等。附件说明：工程款支付申请是甲方支付工程款的重要依据，乙方应按时提交。6.工程验收报告附件要求：验收报告应包括验收时间、验收结果、验收意见等。附件说明：工程验收报告是工程竣工验收的重要文件，乙方应提交。7.第三方合作协议附件要求：合作协议应明确双方的权利义务、服务内容、费用支付等。附件说明：第三方合作协议是第三方介入工程实施的重要文件，甲乙双方应协商一致。8.不可抗力事件证明材料附件要求：证明材料应包括不可抗力事件发生的时间、地点、影响范围等。附件说明：不可抗力事件证明材料是调整工期和责任的重要依据，发生不可抗力事件时，乙方应提交。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按时支付工程款的，应向乙方支付_______的违约金。（2）未按约定提供施工图纸及技术规范的，应承担相应的赔偿责任。（3）未按时进行工程验收的，应承担相应的赔偿责任。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按时完成工程的，应向甲方支付_______的违约金。（2）施工过程中出现质量问题的，应承担相应的赔偿责任。（3）未按时提交工程进度报告、质量检验报告等附件的，应承担相应的违约责任。3.第三方违约行为及责任认定：（1）未按时完成服务的，应向甲乙双方支付_______的违约金。（2）服务过程中出现重大失误，导致工程损失或安全事故的，应承担相应的赔偿责任。（3）泄露甲乙双方商业秘密的，应承担相应的赔偿责任。示例说明：1.甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付_______的违约金，并有权暂停工程