2025年度建筑节能改造项目管理总包合同(改造项目管理与实施)_第1页
2025年度建筑节能改造项目管理总包合同(改造项目管理与实施)_第2页
2025年度建筑节能改造项目管理总包合同(改造项目管理与实施)_第3页
2025年度建筑节能改造项目管理总包合同(改造项目管理与实施)_第4页
2025年度建筑节能改造项目管理总包合同(改造项目管理与实施)_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025年度建筑节能改造项目管理总包合同(改造项目管理与实施)本合同共三部分组成,仅供学习使用,第一部分如下:甲方(改造项目业主):____________________乙方(改造项目管理与实施单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就2025年度建筑节能改造项目管理与实施事宜,达成如下协议:一、项目基本情况1.项目名称:____________________2.项目地点:____________________3.项目面积:____________________4.项目类型:____________________5.项目投资:____________________二、合同范围及内容1.乙方负责本项目的管理、设计、施工、监理等工作。2.乙方根据甲方提供的项目需求,编制施工组织设计、施工方案、监理计划等。3.乙方负责对施工过程中的质量、安全、进度进行控制,确保项目按时、按质完成。4.乙方负责与相关部门协调,办理项目所需的各种审批手续。5.乙方负责对施工过程中产生的废弃物、垃圾等进行分类处理,确保符合环保要求。三、合同期限1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。2.项目实施期限:____年____月____日至____年____月____日。四、费用及支付方式1.项目总投资为:____________________2.乙方根据工程进度,按月向甲方提交工程进度款申请,甲方在收到申请后____个工作日内支付。3.工程竣工验收合格后,甲方在收到乙方提交的结算报告后____个工作日内支付剩余款项。五、质量要求1.乙方按照国家及地方相关标准,确保工程质量达到优良等级。2.乙方在施工过程中,严格按照设计文件和施工规范进行施工,确保施工质量。3.乙方对施工过程中出现的质量问题,应立即采取措施予以整改,并承担相应责任。六、安全管理1.乙方在施工过程中,严格执行国家及地方有关安全生产的法律、法规和标准。2.乙方负责建立健全施工现场的安全管理制度,确保施工安全。3.乙方对施工现场发生的意外事故,应立即采取措施予以处理,并承担相应责任。七、违约责任1.乙方未按合同约定时间完成工程,每延误一天,应向甲方支付_____%的违约金。2.甲方未按合同约定支付工程款,每延误一天,应向乙方支付_____%的违约金。3.任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。2.如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。2.本合同一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________代表人(签字):____________________代表人(签字):____________________签订日期:____________________签订地点:____________________附件:1.项目可行性研究报告2.施工组织设计3.施工方案4.监理计划5.其他相关资料第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同中所指的第三方,包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、检测方、设备供应商等。2.第三方介入本合同,应经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。二、第三方责任限额1.第三方在本合同项下的责任限额,由甲乙双方在合作协议中约定,并经第三方书面确认。2.若第三方因自身原因导致项目出现质量问题、安全事故或其他损失,其责任限额以合作协议中约定的数额为准。3.第三方责任限额不包括因甲方或乙方违约行为导致的损失。三、第三方介入后的合同条款1.第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订合作协议,明确各方的权利、义务和责任。2.第三方介入后,原合同条款中关于甲方、乙方权利、义务和责任的内容,仍适用于第三方。3.第三方在介入项目后,应按照合作协议和本合同约定,履行相应的职责。四、第三方权利与义务1.第三方权利:(1)按照合作协议和本合同约定,获得相应的报酬。(2)要求甲方、乙方按照约定提供相关资料和条件。(3)对项目实施过程中发现的问题,向甲方、乙方提出建议和意见。2.第三方义务:(1)按照合作协议和本合同约定,按时、按质、按量完成工作任务。(2)对项目实施过程中发现的问题,及时向甲方、乙方报告,并提出解决方案。(3)遵守国家及地方有关法律法规,确保项目安全、环保、质量。(4)保守商业秘密,不得泄露甲方、乙方及项目相关的信息。五、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方、乙方之间的权利、义务和责任,由合作协议和本合同约定。2.第三方在项目实施过程中,应与甲方、乙方保持密切沟通,确保项目顺利进行。3.第三方在履行职责过程中,若需与其他相关方(如政府、监管部门等)进行沟通,应取得甲方、乙方的同意。4.第三方与其他相关方的权利、义务和责任,由各自之间的法律法规和合作协议约定。六、第三方变更及退出1.第三方在合同履行期间,如需变更或退出,应提前____个工作日书面通知甲乙双方,并取得甲乙双方书面同意。2.第三方变更或退出后,其权利、义务和责任由变更后的第三方或接替的第三方承担。3.第三方变更或退出,不影响本合同其他条款的效力。七、第三方介入后的争议解决1.第三方介入后,甲乙双方与第三方之间发生的争议,应通过协商解决。2.协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.第三方与其他相关方之间发生的争议,按照各自之间的法律法规和合作协议解决。八、其他约定1.本部分为第三方介入后的附加说明条款,与本合同具有同等法律效力。2.本部分未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________代表人(签字):____________________代表人(签字):____________________签订日期:____________________签订地点:____________________附件:1.第三方合作协议2.第三方责任限额协议3.其他相关资料第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目可行性研究报告要求:详细说明项目背景、目标、实施方案、投资估算、效益分析等,作为项目决策依据。2.施工组织设计要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、质量控制、安全措施等,确保施工顺利进行。3.施工方案要求:针对具体施工内容,详细说明施工方法、工艺流程、技术要求、安全措施等。4.监理计划要求:明确监理范围、内容、方法、时间安排等,确保工程质量、进度和安全。5.第三方合作协议要求:详细约定第三方介入项目的具体事项,包括权利、义务、责任、费用等。6.第三方责任限额协议要求:明确第三方在本合同项下的责任限额,确保各方权益。7.第三方变更及退出协议要求:明确第三方变更或退出时的处理程序、责任划分等。8.争议解决协议要求:约定争议解决方式、管辖法院等,确保争议得到及时有效解决。9.其他相关资料要求:包括但不限于设计图纸、施工图纸、技术规范、验收标准等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按时支付工程款。b.未按约定提供项目所需资料和条件。c.未按约定进行工程验收。乙方违约:a.未按时完成工程。b.施工质量不符合约定标准。c.施工过程中发生安全事故。第三方违约:a.未按时完成工作任务。b.工作成果不符合约定标准。c.泄露商业秘密。2.责任认定标准:甲方违约责任:a.按合同约定支付违约金。b.承担因违约行为导致的损失。乙方违约责任:a.按合同约定支付违约金。b.承担因违约行为导致的损失。c.对施工过程中发生的安全事故承担相应责任。第三方违约责任:a.按合同约定支付违约金。b.承担因违约行为导致的损失。示例说明:1.甲方未按时支付工程款,应按合同约定支付_____%的违约金,并承担因违约行为导致的损失。2.乙方未按时完成工程,应按合同约定支付_____%的违约金,并承担因违约行为导致的损失。3.第三方泄露商业秘密,应按合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论