2025年度数据中心建设施工合同费用控制措施

2025年度数据中心建设施工合同费用控制措施本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________鉴于甲方需要建设数据中心，乙方愿意按照甲方的要求进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度数据中心建设2.工程地点：____________________________3.工程规模：____________________________4.工程内容：____________________________5.工程工期：自合同签订之日起____个月。二、合同价款及支付方式1.合同总价：人民币____元整（大写：____元整）。2.支付方式：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付合同总价____%作为预付款；（2）工程进度达到____%时，甲方支付合同总价____%作为进度款；（3）工程竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价____%作为验收款；（4）工程保修期满后____个工作日内，甲方支付合同总价____%作为保修金。三、费用控制措施1.乙方应严格按照甲方提供的工程图纸、施工规范和施工组织设计进行施工，确保工程质量。2.乙方在施工过程中，应严格控制材料、人工、机械等各项费用，确保工程成本控制在合同总价范围内。3.乙方应加强施工现场管理，提高施工效率，缩短工期，降低工程成本。4.乙方应合理使用材料，减少浪费，提高材料利用率。5.乙方应加强施工人员培训，提高施工技能，降低人工成本。6.乙方应合理配置施工机械，提高机械利用率，降低机械成本。7.乙方应加强施工现场安全文明施工管理，确保施工安全，降低安全事故成本。8.乙方应按照甲方要求，及时提供工程进度、质量、成本等相关资料，接受甲方监督检查。四、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.乙方未按合同约定控制工程成本，导致工程成本超出合同总价，乙方应承担超出部分的费用。3.乙方未按合同约定提供工程进度、质量、成本等相关资料，甲方有权要求乙方承担违约责任。五、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交____________________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。六、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________签订日期：____________________________附件：1.工程图纸2.施工规范3.施工组织设计4.其他相关资料第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、咨询机构、检测机构等。二、第三方介入目的1.监理方：负责对工程进度、质量、安全、成本进行监督和管理，确保工程按合同约定进行。2.设计方：负责提供符合甲方需求的工程设计方案，确保工程设计质量。3.材料供应商：负责提供符合国家标准和合同约定的材料。4.设备供应商：负责提供符合国家标准和合同约定的设备。5.咨询机构：负责对工程提供专业咨询服务，包括但不限于技术、管理、法律等方面。6.检测机构：负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测，确保其符合国家标准和合同约定。三、第三方责任限额1.监理方：监理方对工程进度、质量、安全、成本的监督和管理责任，不承担超出其专业能力和职责范围的责任。2.设计方：设计方对设计方案的合理性和准确性负责，但不承担因施工过程中人为因素导致的工程损失。3.材料供应商：材料供应商对提供的材料的质量负责，但不承担因施工过程中人为因素导致的工程损失。4.设备供应商：设备供应商对提供的设备的质量负责，但不承担因施工过程中人为因素导致的工程损失。5.咨询机构：咨询机构对提供的咨询服务负责，但不承担因施工过程中人为因素导致的工程损失。6.检测机构：检测机构对检测结果的准确性负责，但不承担因施工过程中人为因素导致的工程损失。四、第三方责任划分1.甲方与第三方之间的责任划分，按双方签订的协议或合同执行。2.乙方与第三方之间的责任划分，按双方签订的协议或合同执行。（1）各司其职，各负其责；（2）相互配合，共同保证工程顺利进行；（3）责任不清的，由责任方承担责任。五、第三方介入程序1.甲方或乙方根据工程需要，经协商一致后，确定第三方介入。2.甲方或乙方与第三方签订协议或合同，明确各方的权利、义务和责任。3.甲方或乙方将协议或合同报乙方备案。4.第三方按照协议或合同约定履行职责。六、第三方介入费用1.第三方介入费用由甲方或乙方承担，具体费用按协议或合同约定执行。2.甲方或乙方有权对第三方介入费用进行审核，确保费用合理。七、第三方介入期限1.第三方介入期限根据工程需要确定，最长不超过合同约定的工程工期。2.如需延长第三方介入期限，经甲方或乙方同意后，可签订补充协议。八、第三方介入终止1.第三方介入期满或达成终止协议后，第三方应立即退出工程现场。2.甲方或乙方应向第三方支付相应的费用。3.第三方应将工程现场恢复原状，不影响甲方或乙方的正常使用。九、第三方介入的其他事项1.第三方介入期间，甲方、乙方和第三方应保持密切沟通，及时解决问题。2.第三方应遵守国家法律法规和工程相关标准，确保工程顺利进行。3.第三方应保守工程秘密，不得泄露甲方、乙方和工程相关的商业秘密。4.第三方不得以任何形式干预甲方、乙方的正常业务活动。5.第三方不得损害甲方、乙方的合法权益。十、本条款的生效及修改1.本条款自合同签订之日起生效。2.如有未尽事宜或需修改，经甲方、乙方和第三方协商一致后，可签订补充协议。3.补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸要求：工程图纸应详细标注工程规模、结构、设备布局等信息，并符合国家相关标准。说明：工程图纸是施工的重要依据，乙方必须严格按照图纸进行施工。2.施工规范要求：施工规范应包括施工工艺、质量标准、安全要求等内容，符合国家相关标准。说明：施工规范是施工过程中的行为准则，乙方必须遵守。3.施工组织设计要求：施工组织设计应包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等内容。说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，乙方必须严格执行。4.材料清单要求：材料清单应详细列出工程所需材料的名称、规格、数量、品牌等信息。说明：材料清单是材料采购和验收的依据，乙方必须按照清单进行采购和验收。5.设备清单要求：设备清单应详细列出工程所需设备的名称、型号、数量、品牌等信息。说明：设备清单是设备采购和验收的依据，乙方必须按照清单进行采购和验收。6.质量检验报告要求：质量检验报告应包括材料、设备、施工质量的检验结果，符合国家相关标准。说明：质量检验报告是工程质量的重要证明，乙方必须提供真实的检验报告。7.工程进度报告要求：工程进度报告应包括工程进度、已完成工程量、存在问题等信息。说明：工程进度报告是工程进度管理的依据，乙方必须定期提交。8.工程变更记录要求：工程变更记录应包括变更原因、变更内容、变更后的工程量等信息。说明：工程变更记录是工程变更管理的依据，乙方必须及时记录。9.工程验收报告要求：工程验收报告应包括验收时间、验收人员、验收结果等信息。说明：工程验收报告是工程验收的重要依据，乙方必须提供。10.其他相关资料要求：其他相关资料包括但不限于政府审批文件、合同附件等。说明：其他相关资料是合同执行的重要补充，乙方必须提供。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间完成工程。乙方未按合同约定的质量标准完成工程。乙方未按合同约定的成本控制要求进行施工。乙方违反施工规范，造成安全事故。乙方未按合同约定提供相关资料。2.责任认定标准：乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一天，应支付合同总价____%的违约金。乙方未按合同约定的质量标准完成工程，造成甲方损失的，乙方应承担全部损失。乙方未按合同约定的成本控制要求进行施工，超出合同总价____%的部分由乙方承担。乙方违反施工规范，造成安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、罚款等。乙方未按合同约定提供相关资料，每延迟一天，应支付____元人民币的违约金。3.示例说明：乙方未在合同约定的工期完成工程，实际完成时间为合同工期后