公司合作建设工程合同范例_第1页
公司合作建设工程合同范例_第2页
公司合作建设工程合同范例_第3页
公司合作建设工程合同范例_第4页
公司合作建设工程合同范例_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

公司合作建设工程合同范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”):

乙方(以下简称“乙方”):

鉴于甲方拥有一定的建设项目,乙方具备相应的施工能力和资质,双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方建设项目与乙方合作事宜达成如下协议:

一、项目概况

1.1项目名称:____________________

1.2项目地点:____________________

1.3项目规模:____________________

1.4项目总投资:____________________

1.5项目工期:____________________

二、合作方式

2.1乙方负责项目的施工、安装、调试等工作。

2.2甲方负责项目的审批、设计、采购、监理等工作。

2.3乙方在项目施工过程中,应遵守国家有关法律法规、行业标准及甲方的要求。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款:____________________

3.2支付方式:按照工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间如下:

(1)开工前支付合同价款的10%作为预付款;

(2)工程进度达到50%时支付合同价款的30%;

(3)工程进度达到80%时支付合同价款的30%;

(4)工程竣工验收合格后支付合同价款的20%,剩余款项作为质保金,质保期为工程竣工验收合格后一年。

四、质量保证

4.1乙方应严格按照国家有关工程质量标准、设计文件及甲方要求进行施工。

4.2乙方在施工过程中,应确保工程质量达到国家标准及甲方要求。

4.3工程竣工验收合格后,乙方应提供工程保修服务,保修期为工程竣工验收合格后一年。

五、违约责任

5.1甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为逾期付款金额的万分之五。

5.2乙方未按约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为逾期完成工程金额的万分之五。

5.3任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。

6.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

附件:

1.项目审批文件

2.设计文件

3.采购合同

4.监理合同

5.工程质量验收标准

6.乙方资质证书

7.乙方安全生产许可证

8.乙方相关业绩证明材料

甲方(盖章):____________________

乙方(盖章):____________________

代表人(签字):____________________

代表人(签字):____________________

签订日期:____________________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“甲方”):

乙方(以下简称“乙方”):

丙方(以下简称“丙方”):

鉴于甲方拥有一定的建设项目,乙方具备相应的施工能力和资质,丙方作为项目管理方,具备丰富的项目管理经验,三方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方建设项目与乙方合作事宜,以及丙方的项目管理服务达成如下协议:

一、项目概况

1.1项目名称:____________________

1.2项目地点:____________________

1.3项目规模:____________________

1.4项目总投资:____________________

1.5项目工期:____________________

二、合作方式

2.1乙方负责项目的施工、安装、调试等工作。

2.2丙方作为项目管理方,负责项目的整体规划、进度控制、质量控制、合同管理、安全监督等工作。

2.3甲方负责项目的审批、设计、采购、监理等工作。

三、丙方职责及权利

3.1丙方应制定详细的项目管理计划,并确保项目按计划实施。

3.2丙方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查,并提出整改意见。

3.3丙方有权对项目变更进行审批,并监督变更的实施。

3.4丙方有权对乙方违反合同的行为进行处理,包括但不限于暂停工程、罚款等。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款:____________________

4.2支付方式:按照工程进度分阶段支付,具体支付比例及时间如下:

(1)开工前支付合同价款的10%作为预付款;

(2)工程进度达到50%时支付合同价款的30%;

(3)工程进度达到80%时支付合同价款的30%;

(4)工程竣工验收合格后支付合同价款的20%,剩余款项作为质保金,质保期为工程竣工验收合格后一年。

五、甲方权益及利益

5.1甲方享有项目决策权,包括但不限于项目设计、采购、施工方案的审批权。

5.2甲方享有项目进度、质量、安全等方面的知情权,丙方应定期向甲方汇报项目进展情况。

5.3甲方享有对乙方的施工质量、进度、安全等方面的监督权。

5.4甲方享有对丙方的项目管理服务的评价权,丙方应定期接受甲方对项目管理服务的考核。

六、乙方及丙方违约及限制条款

6.1乙方违反合同约定,未按时完成工程,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿工期延误损失、罚款等。

6.2乙方违反合同约定,施工质量不达标,甲方有权要求乙方进行返工,直至符合质量要求,并承担由此产生的费用。

6.3丙方未按约定履行项目管理职责,甲方有权要求丙方承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、罚款等。

6.4丙方在项目管理过程中,如发现乙方存在违规行为,应及时向甲方报告,否则,丙方承担由此产生的责任。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。

7.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

8.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

8.2本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字(或盖章)之日起生效。

第三方丙方的介入,旨在提高项目管理水平,确保项目按期、按质完成,保障甲方的利益。甲方作为项目投资方,享有项目决策权、知情权、监督权及评价权,以维护自身的权益。同时,乙方及丙方承担相应的违约责任和限制条款,以约束其行为,保障甲方的利益。本合同旨在通过明确各方的责权利,确保项目顺利进行,实现甲方的投资回报。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

乙方(以下简称“乙方”):

甲方(以下简称“甲方”):

丙方(以下简称“丙方”):

鉴于乙方具备丰富的软件开发经验和技术实力,甲方计划开发一款新的软件产品,丙方作为技术顾问和项目管理方,具备专业知识和丰富的项目管理经验,三方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方软件产品开发项目与乙方合作事宜,以及丙方的技术支持和项目管理服务达成如下协议:

一、项目概况

1.1项目名称:____________________

1.2项目地点:____________________

1.3项目规模:____________________

1.4项目总投资:____________________

1.5项目工期:____________________

二、合作方式

2.1乙方负责软件产品的设计、开发、测试和交付。

2.2丙方作为技术顾问,提供项目的技术指导和咨询服务。

2.3甲方负责项目的资金投入、需求分析、验收和后期维护。

三、丙方职责及权利

3.1丙方负责制定项目的技术路线和开发计划,确保项目的技术可行性。

3.2丙方有权对乙方的开发进度、技术方案和产品质量进行审查。

3.3丙方有权根据项目需求变化,提出技术调整建议。

3.4丙方有权对乙方的开发团队进行技术培训和指导。

四、乙方权益及利益

4.1乙方享有项目开发过程中的技术决策权,包括但不限于技术选型、开发工具和框架的选择。

4.2乙方享有项目进度报告的知情权,丙方应定期向乙方汇报项目进展情况。

4.3乙方享有对项目验收的参与权,确保软件产品符合预期要求。

4.4乙方享有项目完成后,甲方对软件产品的后续维护和升级的优先权。

五、甲方违约及限制条款

5.1甲方未按约定支付开发费用,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为逾期付款金额的万分之五。

5.2甲方未按约定提供完整、准确的需求文档,导致项目延期或费用增加,甲方应承担相应责任。

5.3甲方未按约定参与项目验收,乙方有权自行验收,并要求甲方在规定时间内接受验收结果。

5.4甲方在项目完成后,未按约定支付维护费用,乙方有权暂停或终止后续维护服务。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应友好协商解决。

6.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

7.2本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字(或盖章)之日起生效。

乙方为主导的目的和意义在于确保其在软件开发过程中的技术

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论