个人房屋装修工程施工合同_第1页
个人房屋装修工程施工合同_第2页
个人房屋装修工程施工合同_第3页
个人房屋装修工程施工合同_第4页
个人房屋装修工程施工合同_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

个人房屋装修工程施工合同合同编号:__________身份证号:__________地址:__________联系电话:__________营业执照号:__________地址:__________联系电话:__________第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地址:__________1.3工程面积:__________平方米1.4工程内容:__________1.5工程预算:人民币(大写):__________元整(小写):__________元第二条工程期限2.1工程开始日期:__________2.2工程预计结束日期:__________2.3工程实际结束日期:如因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付延期费用;如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。第三条工程质量及验收3.1乙方应按照国家有关装修质量标准及甲方要求进行施工,确保工程质量。3.2工程验收标准:__________3.3工程验收时间:__________3.4工程验收合格后,甲方应在验收合格证书上签字确认。第四条工程款项4.1甲方应在合同签订后3个工作日内向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。4.2乙方应在工程进度达到50%时,向甲方提供中期验收报告,甲方应在收到报告后3个工作日内向乙方支付合同总价款的40%作为进度款。4.3工程验收合格后,甲方应在验收合格证书上签字确认,并在签字后3个工作日内向乙方支付合同总价款的剩余30%作为尾款。4.4乙方应按照甲方的要求,提供正规发票。第五条违约责任5.1甲方违反合同规定,逾期支付工程款项的,每逾期一日,应支付合同总价款1%的违约金。5.2乙方未按合同规定完成工程,每延期一日,应支付合同总价款1%的违约金。5.3乙方未按照约定标准进行施工,导致工程质量不合格的,乙方应承担修复费用及违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。6.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续,包括但不限于施工许可证、临时占用许可证等。7.2乙方在施工过程中,应遵守国家有关法律法规,确保施工安全。7.3乙方在施工过程中,应保护甲方原有设施,如造成损坏,乙方应承担修复责任。7.4本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为合同约定的工程期限。第八条合同备案8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同签订后,甲乙双方应将合同副本报当地建设行政主管部门备案。甲方(委托方):__________乙方(施工方):__________签订日期:__________注意事项:1.明确合同主体:确保甲乙双方的名称、地址、联系方式等基本信息准确无误,以便在合同履行过程中能够及时沟通和解决争议。法律名词:合同主体,指参与合同关系的当事人,包括自然人、法人和其他组织。2.详细描述工程内容和预算:合同中应详细列明工程名称、地址、面积、内容以及预算,以避免后期因理解不一致产生纠纷。法律名词:合同标的,指合同中双方权利义务所指向的对象。3.确定工程期限:明确工程开始和预计结束日期,以及延期情况下的责任承担。法律名词:履行期限,指合同义务的履行时间。4.质量及验收标准:约定工程质量和验收标准,确保工程质量符合双方要求。法律名词:质量条款,指合同中关于标的物质量要求的约定。5.明确付款方式和时间:约定预付款、进度款和尾款的支付比例及时间,保障双方经济利益。法律名词:付款义务,指合同中关于付款方式和时间的约定。6.约定违约责任:明确双方在合同履行过程中的违约责任,保障双方合法权益。法律名词:违约责任,指合同当事人因违反合同义务所应承担的民事责任。解决办法:1.协商解决:双方在合同履行过程中发生争议时,应通过友好协商解决。法律名词:和解,指当事人通过协商,自行解决争议的一种方式。2.诉讼解决:如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。法律名词:诉讼,指当事人通过法院解决争议的一种方式。3.合同备案:签订合同后,甲乙双方应将合同副本报当地建设行政主管部门备案,以便在合同履行过程中接受监管。法律名词:合同备案,指将合同向有关行政主管部门登记备案,以便于管理和监督。特殊应用场合及补充条款:1.场合:房屋为出租房,装修后用于出租。补充条款:甲方应在合同中注明房屋用途,并确保装修后房屋符合出租条件。“甲方保证,装修后的房屋将用于出租,并确保所有装修工程满足出租房屋的安全及使用标准。乙方在施工过程中,应考虑到房屋的出租特性,采用适合的材料和设计。”2.场合:房屋装修涉及老旧小区,可能需要额外的拆除和重建工作。补充条款:针对老旧房屋的特殊情况,双方应协商确定额外的施工内容和费用。“鉴于房屋位于老旧小区,可能存在拆除重建的需要,甲乙双方应共同评估相关工程量,并协商确定额外施工费用。如双方无法达成一致,可委托第三方进行评估。”3.场合:房屋装修涉及环保要求,需使用绿色环保材料。补充条款:明确环保材料的使用要求,并约定相应的环保标准。“甲方要求乙方在装修过程中必须使用绿色环保材料,所有材料应符合国家环保标准。乙方应提供相关材料环保认证文件,以确保甲方居住环境的健康。”4.场合:房屋装修期间,甲方需要乙方提供临时住宿。补充条款:约定乙方提供临时住宿的条件和费用。“考虑到装修期间甲方可能需要临时住宿,乙方应协助甲方寻

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论