电力设施检修维护劳务分包合同

电力设施检修维护劳务分包合同合同编号：__________甲方（总包方）：________________乙方（分包方）：________________第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：甲方将电力设施检修维护的劳务部分分包给乙方，具体工作内容详见附件。第二条劳务分包2.1乙方在接到甲方通知后，应在规定的时间内组织人员进场施工，按照甲方的要求完成工程内容。2.2乙方应保证施工人员具备相应的技能、资质和经验，确保工程质量。2.3乙方在施工过程中，应遵守国家有关法律法规、行业标准和甲方制定的规章制度，确保施工安全。第三条工期3.1工期：本工程工期为____天，自乙方进场之日起计算。3.2如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条费用与支付4.1合同总价：人民币____元（大写：____________________元整）。4.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价10%的预付款。（2）乙方完成工程量达到50%时，甲方支付乙方合同总价50%的进度款。（3）乙方完成工程后，经甲方验收合格，甲方支付乙方合同总价40%的验收款。（4）质保期结束后，甲方支付乙方合同总价10%的质保金。4.3乙方开具正规发票，甲方凭发票进行支付。第五条质量与验收5.1乙方应确保工程质量符合国家有关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。5.3验收合格后，甲方应及时支付验收款。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。6.2乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。6.3乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方无偿修复或返工。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（总包方）：________________乙方（分包方）：________________签订日期：________________甲方（总包方）：________________乙方（分包方）：________________签订日期：________________注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址等基本信息，以确保合同主体的正确性。2.工程内容描述：合同中应详细描述乙方承担的劳务分包内容，附件中应包含具体的工作范围和要求。3.工期约定：合同中应明确约定工程的总工期及关键节点的具体时间，避免因工期延误产生的纠纷。4.费用与支付：合同中应明确合同总价、付款方式、进度款支付条件等，确保双方的财务权益。5.质量与验收：合同中应明确质量标准及验收程序，保障工程质量的符合性。6.违约责任：合同中应明确双方违反合同约定的责任，包括违约金、赔偿损失等。7.争议解决：合同中应明确约定争议解决的方式和地点，以便在发生争议时能够高效处理。解决办法：1.协商解决：双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的问题。2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定向人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。2.预付款：合同中约定的一种付款方式，指甲方在合同履行前预先支付给乙方的款项。3.进度款：根据工程进度按比例支付的款项，用于乙方完成相应工程内容的报酬。4.质保金：为确保工程质量，甲方在工程验收合格后预留的一定比例的款项，待质保期结束后无质量问题再支付给乙方。5.无偿修复：指乙方未按约定质量完成工程，甲方要求乙方免费进行修复或返工的行为。6.返工：指乙方按照甲方的要求，对已完成的工程内容进行重新施工。7.诉讼：指合同当事人因合同纠纷向人民法院提起的诉讼，通过法律程序解决争议。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：重大节假日期间的电力设施检修维护补充条款：考虑到节假日对电力设施的特殊需求，甲乙双方同意在节假日期间对检修维护工作做出如下调整：乙方需在节假日前提前做好人员安排，确保在节假日期间有足够的人力资源投入工作。甲方应提供节假日加班补贴，具体金额双方协商确定。2.场合：极端天气下的电力设施紧急抢修补充条款：如遇极端天气导致电力设施故障需要紧急抢修，乙方应在接到甲方通知后小时内赶到现场进行抢修。甲方应提供必要的抢修工具和设备，并对乙方人员的加班给予合理补贴。3.场合：特殊区域（如自然保护区、军事禁区）的电力设施检修维护补充条款：鉴于特殊区域的安全和环保要求，乙方在进行电力设施检修维护时，应遵守相关区域的特殊规定。甲方应协助乙方办理进入特殊区域的必要手续，并提前告知乙方相关注意事项。合同所需附件列表：1.附件一：电力设施检修维护工作清单2.附件二：乙方人员资质证明文件3.附件三：乙方安全施工措施及应急预案4.附件四：节假日加班补贴标准5.