2025年度数据中心基础设施施工合同

2025年度数据中心基础设施施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：2025年度数据中心基础设施施工合同甲方（建设单位）：________________________地址：________________________法定代表人：________________________乙方（施工单位）：________________________地址：________________________法定代表人：________________________鉴于甲方需要建设数据中心基础设施，乙方愿意承揽该工程，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________________________2.工程地点：________________________3.工程内容：________________________4.工程规模：________________________5.工程投资：________________________二、合同工期1.合同工期自本合同签订之日起______个工作日内完成。2.乙方应严格按照合同约定的时间节点完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。三、工程质量1.乙方应严格按照国家相关标准、规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。2.工程验收合格标准：________________________3.乙方应积极配合甲方进行工程验收，如有不合格项，乙方应无条件进行整改。四、工程进度款支付1.合同总价：________________________2.付款方式：________________________3.付款节点：________________________4.付款比例：________________________五、施工安全管理1.乙方应严格执行国家有关安全生产法律法规，确保施工现场安全生产。2.乙方应制定安全生产责任制，落实安全生产措施，定期对施工现场进行安全检查。3.乙方应建立健全施工现场安全管理制度，加强施工现场安全教育培训。六、合同变更与解除1.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素，双方应协商解决，并按照国家相关法律法规处理。2.双方协商一致，可对本合同进行变更或解除。七、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁。2.仲裁委员会的裁决是终局的，对双方均有约束力。九、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。甲方（建设单位）：________________________地址：________________________法定代表人：________________________乙方（施工单位）：________________________地址：________________________法定代表人：________________________签订日期：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定在本合同中，“第三方”是指除甲方、乙方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于工程监理单位、设计单位、材料供应商、设备供应商、保险公司、担保公司等。二、第三方介入方式及程序1.第三方介入方式：（1）根据本合同约定，第三方以服务或提供物资、设备等方式介入工程；2.第三方介入程序：（1）甲方或乙方向对方提出第三方介入的意向，并说明第三方介入的目的、方式及要求；（2）对方同意第三方介入的，应与第三方签订相应的合作协议；（3）合作协议应与本合同的内容相一致，并明确各方的权利义务。三、第三方的责任限额（1）依据国家相关法律法规和行业标准；（2）结合工程实际情况，由甲乙双方协商确定。（1）第三方因自身原因造成的工程损失；（2）第三方提供的物资、设备等不符合合同约定的质量要求；（3）第三方违反合作协议给甲方或乙方造成的损失。四、第三方的责权利1.第三方的权利：（1）按照合作协议约定，收取相应的服务费用或物资、设备等价款；（2）在合同约定的范围内，对工程进行监督管理；（3）根据合作协议约定，享有其他合法权益。2.第三方的义务：（1）按照合作协议约定，提供优质、高效的服务或物资、设备等；（2）严格按照国家相关法律法规和行业标准进行工作；（3）在工程过程中，对自身原因造成的损失承担相应责任；（4）按照合作协议约定，承担其他义务。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与乙方之间的权利义务关系，由本合同约定；2.乙方与第三方之间的权利义务关系，由合作协议约定；3.甲方与第三方之间的权利义务关系，由本合同及合作协议约定；4.乙方与第三方之间的权利义务关系，由本合同及合作协议约定。六、第三方介入后的合同履行1.甲方、乙方及第三方应按照本合同及合作协议的约定，共同履行合同义务；2.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任；3.甲方、乙方及第三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁。七、第三方介入后的合同变更与解除1.甲方、乙方及第三方协商一致，可对本合同及合作协议进行变更或解除；2.变更或解除合同，应书面通知对方，并按照相关法律法规办理手续。八、第三方介入后的争议解决1.甲方、乙方及第三方在履行本合同及合作协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________________仲裁委员会仲裁；2.仲裁委员会的裁决是终局的，对各方均有约束力。九、其他1.本合同及合作协议未尽事宜，由甲乙双方及第三方另行协商解决；2.本合同及合作协议的修改、补充，应以书面形式进行；3.本合同及合作协议自双方签字（或盖章）之日起生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程概况及设计文件详细要求：包含工程名称、地点、规模、投资、设计图纸、施工图等。说明：本附件为工程实施的依据，乙方应严格按照设计文件进行施工。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全管理措施等。说明：本附件为乙方施工的指导文件，乙方应确保施工组织设计的实施。3.附件三：工程量清单详细要求：列出工程项目的名称、规格、数量、单位、单价、总价等。说明：本附件为工程结算的依据，乙方应按照工程量清单进行施工。4.附件四：施工合同专用条款详细要求：包括合同变更、索赔、争议解决等特殊条款。说明：本附件为合同的具体执行细则，甲乙双方应共同遵守。5.附件五：第三方合作协议详细要求：包括第三方介入的目的、方式、责任、权利等。说明：本附件为第三方介入的依据，甲乙双方应与第三方签订。6.附件六：工程验收报告详细要求：包括工程验收的时间、地点、人员、结果等。说明：本附件为工程验收的凭证，乙方应积极配合甲方进行验收。7.附件七：工程结算书详细要求：包括工程结算的时间、金额、依据等。说明：本附件为工程结算的依据，乙方应按照结算书进行结算。8.附件八：工程保修书详细要求：包括保修期限、保修范围、保修方式等。说明：本附件为工程保修的依据，乙方应按照保修书进行保修。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定的时间节点完成工程。责任认定标准：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款的_____%作为违约金。示例：若合同工期为120天，乙方延误10天，则应支付合同总价款的10%作为违约金。2.违约行为：乙方提供的物资、设备等不符合合同约定的质量要求。责任认定标准：乙方应无条件更换或修复不合格的物资、设备，并承担由此产生的费用。示例：若乙方提供的设备不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换，乙方应承担更换费用。3.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款。责任认定标准：每逾期一天，甲方应向乙方支付_____%的滞纳金。示例：若合同约定付款期限为30天，甲方逾期5天付款，则应支付5%的滞纳金。4.违约行为：第三方违反合作协议给甲方或乙方造成的损失。