2025年度数据中心建设项目施工总承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度数据中心建设项目施工总承包合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________鉴于甲方需要将2025年度数据中心建设项目施工总承包业务委托给乙方进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：2025年度数据中心建设项目1.2工程地点：____________________________1.3工程规模：____________________________1.4工程内容：____________________________1.5工程投资：____________________________二、合同工期2.1合同工期：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。2.2乙方应在合同工期内完成工程，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。三、工程质量3.1乙方应严格按照国家有关建设工程质量法律法规、标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。3.2乙方在施工过程中，应定期对工程质量进行检查，发现问题及时整改。3.3工程验收合格后，甲方对工程质量负责。四、工程款支付4.1工程款支付方式：按照工程进度分阶段支付。4.2首付款：合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为首付款。4.3进度款：根据工程进度，甲方每月支付乙方合同总价款的____%，直至工程竣工。4.5保修期满，无质量问题，甲方将保修金退还乙方。五、工程变更5.1未经甲方同意，乙方不得擅自变更工程设计、施工方案、施工工艺等。5.2乙方在施工过程中，如需对工程设计、施工方案、施工工艺等进行变更，应向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可实施。5.3工程变更后，双方应重新协商工程款支付方式。六、工程验收6.1工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和工程验收资料。6.2甲方在收到竣工报告和工程验收资料后____个工作日内组织验收。6.3验收合格后，甲方应在____个工作日内向乙方支付尾款。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（建设单位）：____________________________乙方（施工单位）：____________________________签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正9.第三方介入概述9.1定义：本合同中的“第三方”是指除甲方和乙方以外的任何个人、企业、组织或其他实体，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、咨询顾问、检验机构等。9.2第三方介入的范畴：第三方介入包括但不限于设计审查、施工监理、材料供应、设备安装、项目咨询、质量检验、风险评估等。9.3第三方介入的条件：第三方介入需经甲方和乙方书面同意，并签订相应的合作协议或合同。10.第三方责任与权利10.1第三方责任：10.1.1第三方应根据其合作协议或合同中的约定，对其提供的服务或产品承担相应的责任。10.1.2第三方应对其服务或产品造成的任何损失、损害或延误承担赔偿责任。10.1.3第三方应遵守国家相关法律法规、行业标准及合同约定，确保其服务或产品符合要求。10.2第三方权利：10.2.1第三方有权根据合作协议或合同约定，获取相应的报酬。10.2.2第三方有权在履行职责过程中，获取必要的资料和信息。10.2.3第三方有权在履行职责过程中，对甲方和乙方提出合理的建议或要求。11.第三方责任限额11.1第三方责任限额的设定：11.1.1第三方责任限额应根据其合作协议或合同中的约定，并结合项目的实际情况进行设定。11.1.2第三方责任限额应明确为绝对金额，并在合作协议或合同中予以列明。11.2超过责任限额的处理：11.2.1若第三方责任造成的损失超过责任限额，超出部分应由甲方和乙方按约定的比例分担。11.2.2甲方和乙方应根据实际情况，协商确定超出部分的分担比例。12.第三方与其他各方的划分说明12.1第三方与甲方：12.1.1第三方与甲方之间的权利义务关系，由合作协议或合同约定。12.1.2甲方对第三方的监督和协调，应遵守合作协议或合同的规定。12.2第三方与乙方：12.2.1第三方与乙方之间的权利义务关系，由合作协议或合同约定。12.2.2乙方对第三方的管理和配合，应遵守合作协议或合同的规定。12.3第三方与其他第三方：12.3.1不同第三方之间的权利义务关系，由各自合作协议或合同约定。12.3.2任何第三方之间的合作，均应遵守国家相关法律法规、行业标准及合同约定。13.第三方变更与替换13.1第三方变更：13.1.1甲方和乙方协商一致后，可对第三方进行变更。13.1.2第三方变更后，甲方和乙方应重新协商并签订合作协议或合同。13.2第三方替换：13.2.1若第三方无法继续履行其职责，甲方和乙方可协商进行替换。13.2.2第三方替换后，甲方和乙方应重新协商并签订合作协议或合同。14.第三方介入的终止14.1第三方介入的终止条件：14.1.1项目完成或合同约定的终止条件达成。14.1.2第三方因自身原因无法继续履行职责。14.2第三方介入的终止程序：14.2.1第三方介入终止前，甲方和乙方应进行书面通知。14.2.2第三方介入终止后，甲方和乙方应根据合作协议或合同约定，进行后续事宜的处理。15.争议解决15.1第三方介入引发的争议，应由甲方、乙方和第三方协商解决。15.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。15.3争议解决过程中，第三方应继续履行其合作协议或合同约定的职责。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：包括但不限于项目可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件等。要求：设计文件应经甲方审核批准，符合国家相关标准和规范，并包含详细的设计说明、技术参数、施工要求等。2.施工合同：乙方与甲方签订的施工总承包合同副本。要求：合同应明确双方的权利义务，包括工程内容、工期、质量要求、付款方式、违约责任等。3.第三方合作协议：乙方与第三方签订的合作协议副本。要求：协议应明确各方的权利义务、责任划分、工作内容、付款方式、争议解决等。4.工程进度报告：乙方每月向甲方提交的工程进度报告。要求：报告应详细记录工程进度、已完成工作、存在的问题及解决措施等。5.工程质量报告：乙方每月向甲方提交的质量报告。要求：报告应详细记录工程质量检测结果、问题及整改措施等。6.工程验收报告：工程竣工验收合格后的报告。要求：报告应包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。7.材料设备清单：包括材料名称、规格、数量、供应商等信息。要求：清单应与实际使用的材料设备相符，并包含质量合格证明。8.工程变更通知单：经甲方和乙方共同确认的工程变更通知单。要求：通知单应明确变更内容、变更原因、变更后的工期及费用等。9.工程结算报告：工程完工后的结算报告。要求：报告应详细列出工程费用、材料费用、人工费用、其他费用等。10.保修期服务承诺：乙方对工程保修期间的服务承诺。要求：承诺应包括保修内容、保修期限、保修服务方式等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）工期延误：乙方未按合同约定完成工程。责任认定标准：每延误一日，乙方应向甲方支付____元违约金。示例：若乙方在合同约定工期基础上延误30天，则应支付____元违约金。（2）工程质量不合格：工程验收不合格。责任认定标准：乙方应根据不合格原因进行整改，并承担相应的责任。示例：若因乙方施工原因导致工程验收不合格，乙方需承担返工费用及相应的赔偿。（3）材料设备不合格：使用的材料设备不符合合同约定或国家相关标准。责任认定标准：乙方应更换合格的材料设备，并承担相应的责任。示例：若乙方提供的设备不符合国家标准，乙方需负责更换并提供合格设备。（4）违约付款：乙方未按合同约定支付款项。责任认定标准：乙方应按照合同约定的时间节点支付款项，逾期支付应向甲方支付____%的滞纳金。示例：若乙方逾期支付款项，则需支付