土建门楼施工合同范例

土建门楼施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方土建门楼施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：土建门楼施工项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：土建门楼主体结构、内外装饰、配套设施等

1.5工程工期：__________

二、合同双方的权利与义务

2.1甲方权利与义务：

（1）按照合同约定支付工程款；

（2）提供施工图纸、技术资料及施工现场；

（3）监督乙方按照合同约定进行施工；

（4）对乙方施工过程中出现的问题进行协调处理；

（5）按照合同约定验收工程；

（6）承担因甲方原因造成的工程延误、停工等责任。

2.2乙方权利与义务：

（1）按照合同约定完成土建门楼施工；

（2）按照甲方要求提供施工图纸、技术资料及施工方案；

（3）遵守国家法律法规及施工现场管理制度；

（4）确保施工质量、安全、文明施工；

（5）按照合同约定进行竣工验收；

（6）承担因乙方原因造成的工程延误、停工等责任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

3.2甲方应在乙方完成合同约定工程量并经甲方验收合格后，按照约定支付工程款。

四、工程验收

4.1工程验收标准：按照国家相关标准和规范执行。

4.2工程验收程序：由甲方组织验收，乙方应积极配合。

4.3工程验收不合格，乙方应在接到通知后及时整改，直至合格。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）因甲方原因造成工程延误、停工，应承担相应责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按约定完成工程，应向甲方支付违约金；

（2）因乙方原因造成工程延误、停工，应承担相应责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

八、其他

8.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸及技术资料

2.施工方案

3.施工现场管理制度

4.工程验收标准

5.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为土建门楼施工项目的业主，乙方（以下简称“乙方”）为土建门楼施工项目的承包方，丙方（以下简称“丙方”）为土建门楼施工项目的监理方。三方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方土建门楼施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：土建门楼施工项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：土建门楼主体结构、内外装饰、配套设施等

1.5工程工期：__________

二、合同双方的权利与义务

2.1甲方权利与义务：

（1）拥有对土建门楼施工项目的最终决策权；

（2）按照合同约定支付工程款；

（3）提供施工图纸、技术资料及施工现场；

（4）监督乙方和丙方的工作，确保施工质量、安全、文明施工；

（5）对乙方和丙方施工过程中出现的问题进行协调处理；

（6）按照合同约定验收工程；

（7）在工程完成后，享有土建门楼的使用权及维护权；

（8）承担因甲方原因造成的工程延误、停工等责任。

2.2乙方权利与义务：

（1）按照合同约定完成土建门楼施工；

（2）按照甲方要求提供施工图纸、技术资料及施工方案；

（3）遵守国家法律法规及施工现场管理制度；

（4）确保施工质量、安全、文明施工；

（5）按照合同约定进行竣工验收；

（6）承担因乙方原因造成的工程延误、停工等责任。

2.3丙方权利与义务：

（1）对土建门楼施工项目进行全程监理，确保施工质量、安全、文明施工；

（2）对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见；

（3）监督乙方按照合同约定进行施工；

（4）对施工过程中发生的争议进行调解；

（5）在工程完成后，对工程质量进行验收；

（6）承担因丙方原因造成的工程延误、停工等责任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

3.2甲方应在乙方完成合同约定工程量并经甲方验收合格后，按照约定支付工程款。

四、工程验收

4.1工程验收标准：按照国家相关标准和规范执行。

4.2工程验收程序：由甲方组织验收，乙方和丙方应积极配合。

4.3工程验收不合格，乙方应在接到通知后及时整改，直至合格。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）因甲方原因造成工程延误、停工，应承担相应责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按约定完成工程，应向甲方支付违约金；

（2）因乙方原因造成工程延误、停工，应承担相应责任；

（3）施工过程中出现质量问题，应承担修复责任。

5.3丙方违约责任：

（1）未按约定履行监理职责，应向甲方支付违约金；

（2）因丙方原因造成工程延误、停工，应承担相应责任。

六、限制条款

6.1乙方不得转包或分包工程；

6.2乙方在施工过程中，不得擅自改变施工方案；

6.3乙方不得使用不合格的建筑材料和设备；

6.4乙方不得擅自停工、停建或拖延工期。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

8.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸及技术资料

2.施工方案

3.施工现场管理制度

4.工程验收标准

5.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，旨在确保土建门楼施工项目的质量、安全、文明施工，为甲方提供专业、公正的监理服务，保障甲方的合法权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为土建门楼施工项目的业主，拥有对项目的最终决策权，通过主导合同条款，确保项目按照预定目标顺利实施，实现甲方在项目中的利益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为土建门楼施工项目的承包方，甲方（以下简称“甲方”）为土建门楼施工项目的业主，丁方（以下简称“丁方”）为土建门楼施工项目的资金监管方。三方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方土建门楼施工项目达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：土建门楼施工项目

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：土建门楼主体结构、内外装饰、配套设施等

1.5工程工期：__________

二、合同双方的权利与义务

2.1乙方权利与义务：

（1）拥有对土建门楼施工项目的施工权；

（2）按照合同约定完成土建门楼施工；

（3）按照甲方要求提供施工图纸、技术资料及施工方案；

（4）在施工过程中，有权要求甲方提供必要的施工条件；

（5）享有按合同约定获得工程款的权利；

（6）在工程完成后，享有对工程成果的所有权；

（7）承担因乙方原因造成的工程延误、停工等责任。

2.2甲方权利与义务：

（1）按照合同约定支付工程款；

（2）提供施工图纸、技术资料及施工现场；

（3）监督乙方施工，确保施工质量、安全、文明施工；

（4）对乙方施工过程中出现的问题进行协调处理；

（5）按照合同约定验收工程；

（6）承担因甲方原因造成的工程延误、停工等责任。

2.3丁方权利与义务：

（1）对甲方支付给乙方的工程款进行监管；

（2）确保甲方按合同约定支付工程款；

（3）对工程款的支付进行审核，确保资金使用的合规性；

（4）在工程进度和资金支付之间建立监督机制；

（5）承担因丁方原因造成的工程延误、停工等责任。

三、工程款支付

3.1工程款支付方式：分阶段支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。

3.2乙方在完成合同约定工程量并经甲方验收合格后，丁方应按照约定支付工程款给乙方。

四、工程验收

4.1工程验收标准：按照国家相关标准和规范执行。

4.2工程验收程序：由甲方组织验收，乙方和丁方应积极配合。

4.3工程验收不合格，乙方应在接到通知后及时整改，直至合格。

五、违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）未按约定支付工程款，应向乙方支付违约金；

（2）因甲方原因造成工程延误、停工，应承担相应责任。

5.2乙方违约责任：

（1）未按约定完成工程，应向甲方支付违约金；

（2）因乙方原因造成工程延误、停工，应承担相应责任。

5.3丁方违约责任：

（1）未按约定监管工程款，应向乙方支付违约金；

（2）因丁方原因造成的工程延误、停工，应承担相应责任。

六、限制条款

6.1甲方不得无正当理由拖欠乙方工程款；

6.2乙方不得转包或分包工程；

6.3乙方在施工过程中，不得擅自改变施工方案；

6.4乙方不得使用不合格的建筑材料和设备。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自三方签字盖章之日起生效。

8.2合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

9.2本合同一式三份，甲乙丁三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸及技术资料

2.施工方案

3.施工现场管理制度

4.工程验收标准

5.其他相关文件

乙方为主导的目的和意义：

乙方作为承包方，通过合同条款的规划和执行，确保其在施工过程中的权益得到充